購銷合同

時間：2022-10-13 14:37:09 購銷合同我要投稿

【精華】購銷合同匯總6篇

　　在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，很多場合都離不了合同，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家收集的購銷合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【精華】購銷合同匯總6篇

購銷合同篇1

　　原告：王xx，女，漢族，現(xiàn)就職于xxxx市勞教所第x大隊(duì)，電話：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無法實(shí)現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。現(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

購銷合同篇2

　　甲方(賣方)：甲方法定代表人：甲方授權(quán)代表：

　　乙方(買方)：乙方法定代表人：乙方授權(quán)代表：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則，就乙方向甲方采購鋼材有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、乙方工程地點(diǎn)及工程名稱

　　二、供貨數(shù)量

　　乙方因工程需要，自本合同簽訂之日起，不定時、多批次向甲方采購為準(zhǔn)。

　　三、交易方式

　　口頭或書面向甲方訂貨，有權(quán)簽收甲方的供貨單，乙方對該代表的一切行為均予以認(rèn)可;

　　2、除上述代表外，乙方未經(jīng)書面通知甲方，擅自變更上述授權(quán)代表、擅自指定其他人員簽收甲方供貨單的，不論其有無授權(quán)或是否加蓋乙方公章，乙方均須對該供貨單簽收的供貨承擔(dān)全部付款義務(wù)，并且不得以簽收人員變更或無授權(quán)等任何原因拒絕付款;

　　3、上述乙方授權(quán)代表可以用電話、傳真、訂貨單等形式通知甲方所采購鋼材的具體品名、規(guī)格、數(shù)量等，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的發(fā)貨通知將乙方所需鋼材送達(dá)雙方指定地點(diǎn)，如有特殊原因無法及時送達(dá)的，甲方應(yīng)及時通知乙方;

　　4、乙方自行提貨或在甲方的鋼材送達(dá)之后，應(yīng)當(dāng)場予以清點(diǎn)數(shù)量，核對規(guī)格、品名、價格等，乙方核實(shí)確認(rèn)后須在甲方送貨單或供貨單上簽字或蓋章簽收，如有質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在收到貨物之日起 3 日內(nèi)書面通知甲方，并提出相關(guān)檢測報告，否則該批鋼材的質(zhì)量視為乙方確認(rèn)完全合格。

　　5、乙方確認(rèn)：乙方完全認(rèn)可甲方制作的送貨單或供貨單作為甲乙雙方結(jié)算的憑證與依據(jù)。

　　6、運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　四、價格及結(jié)算方式格為：

　　2、乙方提(收)貨時未付款的，雙方一致確認(rèn)按照以下價格結(jié)算貨款：

　　3、付款方式及時間：

　　五、違約責(zé)任

　　1.若乙方未在上述約定付款期限內(nèi)付清貨款的，甲方有權(quán)解除合同，并有權(quán)自乙方逾期付款之日起，按總貨款每日萬分之五計算逾期違約金;

　　2.在合同履行期內(nèi)，若乙方更換供應(yīng)商，應(yīng)提前15日通知甲方，并于通知到達(dá)甲方之日起五日內(nèi)向甲方付清所有貨款，否則，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付所欠款項(xiàng)萬分之五的違約金;

　　3、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之五向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方代為保管、保養(yǎng)貨物所支付的費(fèi)用;

　　4、因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行的，雙方可終止合同。乙方應(yīng)于合同終止之日起五日內(nèi)向甲方結(jié)清所有款項(xiàng)，逾期支付的，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付所欠貨款總額的萬分之五的逾期違約金。

　　六、爭議解決合同履行過程中發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可向甲方所在地人民法院起訴。

　　七、其他

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：(章) 乙方：(章)

　　年月日：

　　鋼管購銷合同模板【3】

　　承包方：**

　　包保方：**公司

　　為充分調(diào)動**塑鋼廠全體職工的自主性、能動性，最大限度地提高工作效率，確保塑鋼廠工作目標(biāo)的按期完成，經(jīng)三方協(xié)商特制定如下責(zé)任承包協(xié)議：

　　第一條：承(發(fā))包對象及經(jīng)營范圍

　　1、承包方在職權(quán)范圍內(nèi)對塑鋼廠進(jìn)行責(zé)任承包。塑鋼廠位于**院內(nèi)。有相關(guān)廠房、設(shè)備等生產(chǎn)所需條件。

　　2、承(發(fā))包內(nèi)容：

　　①、按時、保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的生產(chǎn)安裝任務(wù)。

　　②、積極對外承攪生產(chǎn)安裝任務(wù)。

　　第二條：承包期限及經(jīng)營指標(biāo)。

　　1、承包期為XX年10月1日至XX年12月31日，承包期為15個月。

　　2、經(jīng)營指標(biāo)：

　　① 、完成公司下達(dá)的生產(chǎn)安裝任務(wù)。公司工程等內(nèi)部使用塑鋼門窗的按155元/平米結(jié)算(含安裝量)。

　　② 、對外承攬生產(chǎn)安裝業(yè)務(wù)的，按實(shí)際價格核算。

　　③ 、制作、安裝合格率100%。

　　第三條：工資獎懲及考核

　　1、塑鋼廠現(xiàn)定員14人，月工資14300元。全體人員的工資在承包期內(nèi)由發(fā)包方負(fù)擔(dān)50%，即7150元/月，剩余部分由發(fā)包方按生產(chǎn)安裝9元/平米結(jié)算給承包方。用于工資補(bǔ)差、生活補(bǔ)帖及管理費(fèi)用等費(fèi)用開支。

　　2、承包人的工資經(jīng)雙方協(xié)商確定為XX元/月。

　　3、塑鋼廠利用剩余的生產(chǎn)能力，對外承攬加工安裝業(yè)務(wù)的，如流動資金由塑鋼廠自籌，毛利(即收入減去業(yè)務(wù)成本、業(yè)務(wù)稅金及營業(yè)費(fèi)用后的余額)實(shí)行二、八分成。即總公司20%，塑鋼廠80%;如流動資金由總公司墊付，毛利三、七分成，即塑鋼廠30%，總公司70%。塑鋼廠分得的毛利，可用于獎金發(fā)放，生活補(bǔ)貼等。

　　4、塑鋼廠員工承擔(dān)公司的零星任務(wù)的按零工或工程量結(jié)算。

　　第四條：承包條件：

　　1、塑鋼廠配備必要的生產(chǎn)管理人員，共十四人(附花名表工資標(biāo)準(zhǔn))。

　　主承包人(兼廠長) 1人

　　技術(shù)負(fù)責(zé)人 1人

　　保管員 1人

　　廚師 1人

　　生產(chǎn)人員 10人

　　2、**以塑鋼廠現(xiàn)有廠房、設(shè)備等供其使用。承包人有義務(wù)保證資產(chǎn)的保值增值(附設(shè)備、設(shè)施清單)。

　　3、承包人在承包期內(nèi)，有經(jīng)營權(quán)和人員調(diào)配權(quán)。

　　第五條、風(fēng)險抵押條件：

　　1、協(xié)議生效時，承包方交納風(fēng)險金抵押2萬元;

　　2、承包期滿后，按協(xié)議條款考核，余額退回。

　　第六條、雙方責(zé)任：

　　(一)、發(fā)包方責(zé)任：

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)材料供應(yīng)部門按計劃，保質(zhì)、保量將材料供應(yīng)到廠;

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)承包方開展生產(chǎn)和內(nèi)部管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)對塑鋼廠的生產(chǎn)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)督管理;

　　4、負(fù)責(zé)配合承包方開展對外的協(xié)調(diào)工作;

　　5、負(fù)責(zé)給承包人管理創(chuàng)造條件，以確保政令暢通;

　　7、負(fù)責(zé)按時發(fā)放工資、結(jié)算業(yè)務(wù)款。

　　(二)、承包方責(zé)任：

　　1、執(zhí)行公司的相關(guān)制度和規(guī)定。

　　2、按時完成公司的生產(chǎn)任務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)。

　　4、負(fù)責(zé)內(nèi)部管理，確保安全生產(chǎn)，保質(zhì)保量;

　　第七條、其它：

　　1、承包人要積極與公司其它相關(guān)部門配合工作，要想辦法降低生產(chǎn)成本;

　　2、公司有關(guān)部門要積極支持工作;

　　3、本協(xié)議一式五份，發(fā)包方、承包方各一份，包保方三份。三方簽字蓋章生效。

　　4、履約過程中出現(xiàn)異議，三方協(xié)商解決。

　　發(fā)包方：承包方：包保方：

　　聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

　　鋼管購銷合同模板【4】

　　供方： (以下簡稱甲方)

　　需方： (以下簡稱乙方)

　　乙方需購買一批水暖鋼管，雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，達(dá)成一致意見，特簽訂本合同，共同遵守。

　　一、采購產(chǎn)品名稱為衡水牌鍍鋅鋼管、型號、規(guī)格和主要配置、單價、數(shù)量、金額：

　　品牌型號：鋼管150 配置：支數(shù)量：520 單價(元)：450 合計：100000元品牌型號：鋼管125 配置：支數(shù)量：330 單價(元)：380 合計：125400元品牌型號：鋼管100 配置：支數(shù)量：400 單價(元)：310 合計：124000元品牌型號：鋼管80 配置：支數(shù)量：600 單價(元)：250 合計：150000元品牌型號：鋼管65 配置：支數(shù)量：1000 單價(元)：180 合計：180000元品牌型號：鋼管50 配置：支數(shù)量：1200 單價(元)：120 合計：144000元品牌型號：鋼管32 配置：支數(shù)量：1500 單價(元)：80 合計：120000元品牌型號：鋼管25 配置：支數(shù)量：20xx 單價(元)：50 合計：100000元合計總價為：大寫人民幣：壹佰零肆萬叁仟肆佰元整￥1043400元

　　注：本合同價格已包含了購買貨物的價格及安裝、服務(wù)及將貨物運(yùn)至指定地點(diǎn)所發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等貨物伴隨服務(wù)的費(fèi)用，和所需繳納的一切相關(guān)稅、費(fèi);

　　二、交(提)貨時間、地點(diǎn)、方式：

　　供方于 20xx年5月8日前將貨物送至以下指定地點(diǎn)交由需方指定收貨人出具簽字并加蓋公章的證明，該文件僅證明已按現(xiàn)狀收到若干具體單位數(shù)量的貨物。需方指定貨物交接地點(diǎn)：邵陽市江北建材城。需方指定的簽字收貨人：何林玲。

　　三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及提出異議等事項(xiàng)按照下列約定：

　　1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：貨物須同時完全符合下列各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及要求方為合格：

　　裝箱單、質(zhì)量合格證書、保修證書、產(chǎn)品使用說明書及其它應(yīng)當(dāng)隨箱的技術(shù)資料;

　　2、開箱檢驗(yàn)時雙方皆應(yīng)派員參加，若檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不足、規(guī)格與合同要求不符，或開箱時雖然貨物外包裝完好無損但箱內(nèi)貨物短缺或損傷，需方有權(quán)拒絕接收或決定暫時收取該批次貨物，雙方或單方應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)后及時記錄并最遲在驗(yàn)收期限(含延長的驗(yàn)收期限)結(jié)束之日起7日內(nèi)簽署書面證明并送達(dá)給對方一份，供方應(yīng)按照該證明將需補(bǔ)足或更換的貨物在送達(dá)證明之日起10日內(nèi)交付到需方指定地點(diǎn)，按本合同前述各條款項(xiàng)規(guī)定交付及驗(yàn)收。

　　3、供方保證向需方提供的技術(shù)資料包括全部中文版本是清晰的、正確的、完整的。如發(fā)現(xiàn)缺失，供方應(yīng)在需方送達(dá)通知之日起10日內(nèi)將需補(bǔ)足的資料交付到需方指定地點(diǎn)，按本合同前述各條款項(xiàng)規(guī)定交付及驗(yàn)收。

　　4、本合同各相關(guān)條款中凡與供方責(zé)任或義務(wù)相關(guān)及由供方原因所引起涉及各項(xiàng)貨物、零件、部件、配件及資料的更、換、補(bǔ)、退等情形，所發(fā)生活相關(guān)的任何價款、成本、費(fèi)用，包括但不限于運(yùn)輸?shù)�，以及保險、稅、費(fèi)等，均應(yīng)當(dāng)由供方承擔(dān)。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保修：

　　1、供方保證提供給需方的貨物是貨物生產(chǎn)廠商原造的，全新、未使用過的產(chǎn)品。

　　2、如因需方在使用中自行變更貨物的硬件或軟件而引起的缺陷，或因需方人員維護(hù)不當(dāng)而損壞的貨物或零部件，供方不負(fù)免費(fèi)保修的責(zé)任，但供方應(yīng)按照或比照本合同相關(guān)條款規(guī)定提供更換或保修服務(wù)，由此引起的合理費(fèi)用由需方負(fù)擔(dān)。

　　3、如因供方提供的貨物硬件或軟件有缺陷，或供方提供的技術(shù)資料有錯誤，或供方在現(xiàn)場的技術(shù)人員指導(dǎo)有錯誤而使貨物不能達(dá)到合同規(guī)定的指標(biāo)和技術(shù)性能，供方應(yīng)負(fù)責(zé)按本合同相關(guān)條款規(guī)定更換或修理，使貨物運(yùn)行指標(biāo)和技術(shù)性能達(dá)到合同規(guī)定 , 由此引起的全部費(fèi)用由供方承擔(dān)。若因軟件或硬件缺陷導(dǎo)致或引起需方損失及導(dǎo)致或引起第三方受到損害的，全部賠償責(zé)任均應(yīng)由供方承擔(dān)。

　　4、設(shè)備保修期按照廠商的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：一年內(nèi)軟件免費(fèi)升級和補(bǔ)丁服務(wù),軟件運(yùn)行過程中，出現(xiàn)問題，供方應(yīng)在24小時內(nèi)到達(dá)需方使用現(xiàn)場，解決問題。

　　五、付款方式及期限:

　　采用需方直接支付方式，在驗(yàn)收合格后 5 日內(nèi)將貨款全部付清。同時供方向需方開具相應(yīng)的發(fā)票。

　　供應(yīng)商開戶行名稱: 中國農(nóng)業(yè)銀行長沙開福區(qū)支行

　　帳號: 6222 8819 0002 1426 4621 222

　　開戶人：文俊杰

　　六、違約責(zé)任:

　　1、若供方未如期按照合同約定的任何或全部款項(xiàng)內(nèi)容之要求交付合同貨物或提供服務(wù)、補(bǔ)足或更換貨物且符合要求，或供方未能履行合同規(guī)定的任何其它義務(wù)時，需方有權(quán)直接向供方發(fā)出違約通知書，供方應(yīng)按照需方選擇的下列一種或多種方式承擔(dān)賠償責(zé)任及違約責(zé)任：

　　(1)在需方同意延長的期限內(nèi)交付全部貨物、提供服務(wù)并承擔(dān)由此給需方造成的直接損失及需方因此產(chǎn)生的對第三方的責(zé)任。

　　(2)在需方規(guī)定的時間內(nèi)，按照本合同相關(guān)條款的約定，完成相應(yīng)的更換及修理以達(dá)到合同規(guī)定的各項(xiàng)要求，供方應(yīng)承擔(dān)由此發(fā)生的各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用并承擔(dān)由此給需方造成的損失及需方因此產(chǎn)生的對第三方的責(zé)任。此時，相關(guān)貨物的質(zhì)量保修期及相關(guān)的其它期限也應(yīng)重新起算。

　　2、如供方延期交貨或需方延期付款，每逾期一天，違約方應(yīng)按延期交貨所折合的金額或延期付款金額每天 2‰ 的比例向?qū)Ψ街Ц哆`約金，但該違約金累計不超過合同總金額的 5% ;

　　3、如任何一方無故解除合同或有違反本合同規(guī)定的任何情形均屬于違約行為，違約方應(yīng)就每一單項(xiàng)違約向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~ 5% 的違約金。

　　4、若貨物為假冒偽劣產(chǎn)品，供方應(yīng)按照合同總金額的2倍向需方支付懲罰性賠償金，且并不當(dāng)然免除其依法應(yīng)受的其它處罰。

　　5、任何一方由于不可抗力原因不能按約履行合同時，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后3天內(nèi)向?qū)Ψ接行▓�，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解并書面確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況允許延期履行、修訂或終止合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。

　　七、本合同發(fā)生爭議時應(yīng)本著友好的原則協(xié)商解決;協(xié)商不成而產(chǎn)生的訴訟，由合同簽訂地長沙市開福區(qū)人民法院管轄。

　　八、本合同簽訂地點(diǎn)：湖南省長沙市

　　九、其它約定事項(xiàng)：

　　1、供方不得將本合同全部或部分權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

　　2、在本合同履行的過程中，采購人需追加與合同標(biāo)的相同的貨物的，在不改變合同其他條款的前提下，可以僅就供貨數(shù)量與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充訂單。補(bǔ)充訂單構(gòu)成本合同的一部分，并與本合同具有同等效力。但，所有補(bǔ)充訂單的采購金額累計不得超過本合同原有采購金額的百分之十。對本合同其他實(shí)質(zhì)性條款(價格、配置、服務(wù)條款等)進(jìn)行變更的補(bǔ)充協(xié)議無效。

　　3、本合同的有效法律文本為中文文本，其他語言文本與之有不同解釋的，以中文文本為準(zhǔn)。本合同一式叁份，供方一份、需方兩份。

　　4、本合同經(jīng)供需各方代表簽字并蓋章后即生效。

　　需方(蓋章)：需方代表(簽字)：

　　年月日：

購銷合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、適用范圍：

　　1、本協(xié)議有效期為個月。自年月日至年月日。

　　2、本協(xié)議所指商品為：

　　二、結(jié)算形式：

　　1、付款方式：

　　□ 預(yù)付貨款 □貨到付款

　　2、支付形式：

　　□現(xiàn)金□其他。

　　具體要求：

　　三、權(quán)利與義務(wù)

　　1. 甲方提供乙方合格的產(chǎn)品以及公司和產(chǎn)品相關(guān)的合法手續(xù)。

　　2. 甲方在乙方上柜的品種為個。

　　3. 乙方必須將甲方產(chǎn)品定位a（一類）類主推產(chǎn)品，且以端頭和專一的陳列面陳列，每月最低銷售回款不得低于元（按供貨價）最低保底銷售。

　　四、送貨方式：

　　□ 甲方按乙方訂單要求，負(fù)責(zé)準(zhǔn)時把商品送至乙方指定的庫房或各分店。

　　□ 其它方式：

　　五、利潤保障：

　　1、月度返利：按銷售額的______%作為乙方的月度返利,在時間，以形式支付。

　　2、年度返利：

　　1 精誠服務(wù) 共創(chuàng)雙贏備注：（1） n 為年月日至年月日的銷售。

　�。�2）返利款項(xiàng)：以支付。

　　（3）支付時間：。

　　（4）其它：

　　3、其它約定條款：

　　六、附加條款

　　1. 一方提出終止協(xié)議時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可終止本協(xié)議。協(xié)議中未盡事宜，雙方可另簽補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議具有同等的法律效力。

　　2. 本協(xié)議中的銷售額指的.是按供貨價計算的銷售額。

　　3. 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議雙方簽字后生效。如有違約，由違約方承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　甲方：乙方:

　　簽字日期：年月日簽字日期：年月日

購銷合同篇4

　　需方

　　(甲方)：

　　供方

　　(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，就古城廣場景觀照明達(dá)成如下條款：

　　第一條：燈具及材料品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、價格及其它

　　注：以上合同總價包括運(yùn)抵甲方的運(yùn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)及符合國家規(guī)定的等。

　　第二條：質(zhì)量保證

　　乙方所供的設(shè)備是符合國家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，未曾使用，與合同規(guī)定的型號一致。

　　第三條：交貨時間、地點(diǎn)

　　乙方在合同生效后7 個工作日內(nèi)，將貨物運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)。甲方負(fù)責(zé)提供倉庫。

　　第四條：安裝

　　1、燈具在運(yùn)抵施工現(xiàn)場 15 個工作日內(nèi)完成。

　　2、在乙方到達(dá)現(xiàn)場安裝時，需要甲方提供乙方安裝人員的住宿。

　　第五條：驗(yàn)收

　　乙方將所供燈具運(yùn)至交貨地點(diǎn)拆箱、安裝調(diào)試完畢后，由甲方當(dāng)場驗(yàn)收，雙方共同簽署驗(yàn)收單。

　　第六條：售后服務(wù)

　　售后服務(wù)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，乙方提供上門現(xiàn)場服務(wù)。所購燈具從驗(yàn)收合格之日起，質(zhì)保期為 12個月，乙方承諾免費(fèi)提供7*24小時的電話技術(shù)支持和5*12小時的現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)。

　　第七條：付款

　　合同簽訂當(dāng)日甲方向乙方支付合同總價的30%預(yù)付款，安裝調(diào)試完畢時甲方向乙方支付合同總價的65%。剩余合同總價的5%為質(zhì)保金。

　　第八條：違約責(zé)任

　　1乙方若無正當(dāng)理由延誤交貨，超出供貨期，乙方每天按合同總額的_0.5%__向甲方支付違約金。

　　2若甲方不在規(guī)定的時間內(nèi)付款，則應(yīng)每天按合同總額的__0.5%__向乙方支付違約金。

　　3因甲方無故拒收貨物，由此給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　第九條：不可抗力

　　因不可抗力致使本合同不能履行或不能按約定的條件履行，受不可抗力條件影響的一方應(yīng)當(dāng)盡快以書面形式通知另一方，由雙方協(xié)商解決是否免除或部分免除履行本合同責(zé)任、延期履行本合同或者終止本合同，雙方也可重新商定履行辦法。

　　第十條：爭議的解決

　　甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的生效

　　本合同經(jīng)雙方傳真件簽字蓋章后生效，合同壹式兩份，每份共_3_頁，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　第十二條：其它事宜

　　其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。

　　甲方單位：

　　甲方代表：

　　單位地址：

　　聯(lián)系電話：

　　簽約日期：

　　乙方單位：

　　乙方代表：

　　單位地址：

　　聯(lián)系電話：

　　簽約日期：

購銷合同篇5

　　供方：

　　需方：

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國種子法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、農(nóng)作物種子種類、品種、質(zhì)量、數(shù)量、金額：

　　二、農(nóng)作種子的檢驗(yàn)及檢疫：

　　供需雙方應(yīng)嚴(yán)格按國家頒布的種子檢驗(yàn)檢疫管理辦法、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定辦理農(nóng)作物種子檢驗(yàn)檢疫，檢驗(yàn)執(zhí)行GB/T3543.1-3543。7-1995《農(nóng)物物種子檢驗(yàn)規(guī)程》。

　　1、供方必須提供持證種子檢驗(yàn)員簽發(fā)的該批種子《農(nóng)作物種子質(zhì)量合格證》。

　　2、調(diào)運(yùn)或郵寄種子必須出具相應(yīng)的《農(nóng)作物種子質(zhì)量合格證》、《植物檢疫證書》。

　　3、供需雙方對經(jīng)銷的每批種子必須同時取樣分別封存，以備種子復(fù)檢和鑒定，樣品保存至該批種子用于生產(chǎn)收獲以后。

　　4、種子質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、包裝要求及包裝費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　四、交貨時間：地點(diǎn)：

　　發(fā)運(yùn)方式：運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)：

　　五、結(jié)算方式：

　　六、雙方一般責(zé)任：

　　供方：保證所供種子品種、數(shù)量、質(zhì)量達(dá)到合同約定條款規(guī)定，并按合同約定的時間、地點(diǎn)交付需方；

　　需方：按合同約定按時交付種子款，保證按時收購供方提供的符合本合同要求的種子。

　　七、因不可抗力因素造成種子數(shù)量或質(zhì)量達(dá)不到本合同約定條款的，供方應(yīng)及時通知需方進(jìn)行實(shí)地考查，提供具有法律效力的有關(guān)資料，雙方協(xié)商變更合同，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)商不成，按經(jīng)濟(jì)合同法及種子管理法規(guī)的有關(guān)規(guī)定處理。

　　八、違約責(zé)任：

　　九、《農(nóng)作物種子質(zhì)量合格證》、《產(chǎn)地檢疫合格證》或《植物檢疫證書》及合同雙方的《農(nóng)作物種子經(jīng)營許可證》復(fù)印件均作為本合同附件。

　　十、種子質(zhì)量發(fā)生糾紛，由（機(jī)構(gòu)或單位）進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量鑒定；本合同在履行中發(fā)生糾紛，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，可由仲裁委員會仲裁或向人民法院起訴。

　　十一、雙方協(xié)商的其它條款：

　　十二、本合同未盡事項(xiàng)，一律按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國種子管理?xiàng)l例》及國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，做出補(bǔ)充規(guī)定附后。如需提供擔(dān)保，另立《合同擔(dān)保書》，作為本合同附件。

　　本合同一式份，合同雙方各持份。

　　供方（章）：

　　需方（章）：

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　有效期限：年月日至年月日