路燈施工合同的范本
導語：對于路燈施工，各位可以簽訂一份合同。下面是小編收集整理的路燈施工合同范本，供各位閱讀和借鑒。
路燈施工合同范本
發(fā)包人（全稱）： （以下簡稱甲方）
承包人（全稱）： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：***路燈亮化工程
工程地點：***鎮(zhèn)
工程內容：**街道管線敷設、燈具底座、燈具安裝。
二、工程承包范圍
承包范圍：上述工程內容中設備材料供應、管線安裝、附件安裝和管井砌筑、燈光照明調試。
三、合同工期
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
管線敷設工期總日歷天數**天、燈具安裝日歷天數**天。
四、質量標準
工程質量標準必須全部優(yōu)良（如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責）。約定工程為一年的非人為損壞保修期。
五、合同價款
工程單價以預算書為準，工程量以實施施工決算量為準。金額（大寫）：材料、管線敷設、安裝及調試費用：RMB*** 萬元，￥：**元
六、付款方式
合同簽訂后，乙方立即進行現(xiàn)場按圖紙及甲方意見實際測繪，準備材料、敷設各種路燈管線、燈具安裝，工程完工驗收后一次性結清工程款。
七、安全責任
乙方在路燈施工過程中，應注意安全監(jiān)管，杜絕安全事故發(fā)生。一旦發(fā)生安全事故，所有責任概由乙方承擔全部責任。
八、 組成合同的`文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同書
2、合同條件
3、國家和市有關標準、規(guī)范及有關技術文件
4、圖紙
5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件
九、本協(xié)議書中有關詞語含義與本《合同條件》中分別賦予它們的定義相同。
十、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十一、本合同書一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
十二、合同生效
合同訂立時間：
合同訂立地點：
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。
發(fā)包人（公章）： 承包人（公章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托法定代表人： 委托法定代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
日期： 日期：
路燈制作安裝合同
立合同人：
定作人：膠南市xx鎮(zhèn)大xxx村民委員會
承攬人：膠南市xx電器商行
根據《中華人民共和國合同法》，以上立合同人經充分協(xié)商，就承攬人承攬定作人的村內街道路燈制作安裝事宜，達成如下約定：
工程名稱：xx村街道led48w路燈制作安裝工程。
工程地點：膠南市寶山鎮(zhèn)xx村村內街道。
承攬方式：大包，由承攬人包工包料。
工期約定：自2013年7月8日至2013年7月25日止。
工程價款：xxx元。
付款方式：承攬人工程竣工、經定作人驗收合格后、定作人收到承攬人的發(fā)票之日起三日內付全部工程款的95%，即41000元;余款于2013年12月30前付清。
路燈數量及質量約定：本工程系led路燈項目，為led燈。所用材料及部件須國標合格產品，路燈使用后達到led路燈效果。
led彎臂路燈11盞：燈臂1.2米，熱鍍鋅后噴塑，鋁壓鑄led燈頭，臺灣晶元驅動 。
led鍍鋅路燈10盞：高度6米，壁厚2.7mm，上口徑60mm，下口徑140mm，熱鍍鋅后噴塑。
電纜線6平方(國標)700米，膠州電纜廠生產。
4平方國標電纜線150米，膠州電纜廠生產。
混凝土預埋件70mm×70mm×70mm
電腦時控加空氣開關(上海一氣)2個
質保約定：承攬人承諾所設計安裝的路燈符合相關的質量標準，質量保證期三年。質保期內出現(xiàn)質量問題，由承攬人及時免費修理更換。
因產品設計及安裝出現(xiàn)質量問題，造成第三人人身損害的由承攬人承擔責任。安裝過程中施工安全由承攬人自行負責。
驗收約定：承攬人完工后及時約請定作人及包村第一書記對工程進行驗收，驗收合格后出具書面驗收單。
違約責任：
承攬人未按本合同約定的質量要求設計安裝的，由承攬人自行改正，并承擔逾期完工的違約責任;
承攬人不能在合同約定時間完工的，每遲延一天要償付總價款的1%的違約金;
質保期內出現(xiàn)故障由承攬人負責維修，承攬人通知二日內仍不履行維修義務，定作人可以自行安排維修，維修費用由承攬人承擔。每遲延一天要承擔違約金100元;
定作人未按照合同約定時間付款的，每遲延一天要償付遲延付款額1%的違約金;
本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛時，雙方當事人應該協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以向人民法院提起訴訟。
本合同附件與本合同同等效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，雙方一份，幫扶包村xxx書記所在單位黃島區(qū)xxx留存一份。
定作人：膠南市xx山鎮(zhèn)xxxx村民委員會
法定代表人：
二〇一三年七月xx日
承攬人：膠南市xx電器商行
代表人：
二〇一三年七月xx日
【路燈施工合同的】相關文章：
路燈施工合同06-12
路燈施工合同09-08
路燈施工合同模板12-07
路燈安裝施工合同04-22
路燈施工熱門合同09-08
路燈工程安裝施工合同02-07
路燈施工合同范本07-26
路燈施工合同(15篇)04-28
路燈施工合同15篇04-25