工程施工合同

時間：2022-03-01 17:28:41 合同范本我要投稿

工程施工合同模板15篇

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的工程施工合同模板，希望對大家有所幫助。

工程施工合同模板15篇

工程施工合同模板1

　　裝飾企業(yè)合同編號：

　　甲方（甲方）：乙方（乙方）：

　　住所：住所：

　　委托代理人：設(shè)計師：聯(lián)系電話：

　　聯(lián)系電話：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《住宅室內(nèi)裝飾管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及國家合同示范文本的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、誠信原則的基礎(chǔ)上，就甲方住宅住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的有關(guān)事宜（以下簡稱工程），經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：第一條工程概況和造價

　　1.1 工程地點： 1.2 工程內(nèi)容及范圍(詳見附件圖紙及預(yù)算)。 1.3 工程方式：雙方商定采取下列第種方式。

　　(1) 乙方包工、包料（詳見附件預(yù)算）；

　　(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見附件預(yù)算）； (3) 乙方包工、甲方包料（詳見附件預(yù)算）。

　　1.4 工程期限（晴）天，開工日期年月日，竣工

　　日期年月日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）：元，（詳見附件預(yù)算）。

　　其中輔料和人工費元；代購主材費元，稅金（3.441%）元。

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽定《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

　�。�1）甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式兩份，發(fā)包人、承包人各一份；（2）甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方、乙方各一份，設(shè)計費（大寫

　�。� 元，由甲方支付（此費用不包含在合同價款內(nèi)）。第四條甲方義務(wù)

　　4.1 甲方應(yīng)在開工前天辦理有關(guān)裝飾裝修的報建手續(xù)。甲方應(yīng)為乙方入場施工創(chuàng)

　　造

　　條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　4.2 免費提供施工期間的水源、電源； 4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位與鄰里的關(guān)系；

　　4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦

　　理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　4.5 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督；

　　4.6 如負(fù)責(zé)材料或設(shè)備的采購，應(yīng)對其質(zhì)量和按期進場負(fù)責(zé)； 4.7 參與工程的竣工驗收。第五條乙方義務(wù)

　　5.1 指派（姓名）為工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、

　　保量的按期完成施工任務(wù)，解決有關(guān)承包人負(fù)責(zé)的各項事宜。

　　5.2 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范、防火規(guī)定、施工質(zhì)量驗收規(guī)范，按期保質(zhì)完成工程； 5.3 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境； 5.4 保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上，下水管道的暢通； 5.5 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場； 5.6 負(fù)責(zé)施工期間的施工現(xiàn)場和施工人員的各類安全；

　　5.7 工程竣工未移交給甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。第六條工程變更

　　6.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)

　　工程費用及工期。

　　6.2 甲方書面要求工程項目變更，但甲方拒簽書面變更協(xié)議，乙方有權(quán)單方面停工直至甲

　　方簽定變更協(xié)議后，乙方再行復(fù)工，且工期順延。第七條材料的供應(yīng)和驗收

　　7.1 由甲方提供的材料，設(shè)備，甲方應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場后通知乙方，雙方共同驗收并

　　辦理交接手續(xù)，因施工期間對材料、設(shè)備保管、搬運、使用等不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償；

　　7.2 由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場時通知甲方，并接受甲方驗收

　　后使用,甲方索要主要材料的質(zhì)保書、合格證等質(zhì)量證明的，乙方有義務(wù)提供。如乙方提供的材料、設(shè)備不符合設(shè)計和施工要求或不符合與甲方約定的標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)甲方同意，禁止乙方使用。

　　7.3 乙方在施工中發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，應(yīng)及時向甲方提出。如甲方仍表示使用的，應(yīng)形成書面意見，由此造成的質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)。

　　7.4 甲方或乙方提供的材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)》。第八條工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方以書面形式確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　（1）工程量變化和設(shè)計變更；

　�。�2）產(chǎn)生不可抗因素的（特指甲乙雙方人為的停電、停水以及法定的不可抗力的因素）；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況；

　　8.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　8.3 甲方未按期支付工程款造成誤工、停工等，合同工期相應(yīng)順延，并補償乙方由此而引起的經(jīng)濟損失。

　　8.4 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，不能按期竣工的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工材料費及返工費由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　合同雙方約定本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為

　　9.1 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為：國標(biāo)。 9.2 室內(nèi)空氣質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)為：國標(biāo) 。第十條工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中（含隱蔽工程和中間工程）分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行

　　驗收：

　�。ǎ保┧婋[蔽工程驗收；（２）防水工程驗收；（３）瓦工工程驗收；（４）木工粗裝工程驗收；（５）木工精裝工程驗收；（６）油漆及竣工初驗；（７）竣工驗收。

　　乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單 10.2 工程竣工后，乙方應(yīng)辦理移交手續(xù)（見附件工程結(jié)算單）通知甲方驗收，

　　同時提供管線竣工圖等資料。

　　10.3 工程自驗收合格雙方簽字之日起為工程保修期，在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾

　　裝修工程的最低保修期為兩年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附件工程保修單）。保修期以竣工驗收

　　合格簽字或蓋章之日算起。保修單用于保修。第十一條工程款支付方式

　　11.2 工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提交工程決算書，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。

　　發(fā)包人接到?jīng)Q算書后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，發(fā)包人即向承包人付清工程尾款。

　　11.3 發(fā)包人付清工程價款，承包人開具財務(wù)手續(xù)，向發(fā)包人辦理移交及發(fā)放工程保修卡。

　　11.4 發(fā)包人在應(yīng)付款日期不付清款是違約行為，承包人有權(quán)停止施工，并追究違約責(zé)

　　任。工程竣工驗收合格未付工程價款時，不得交付使用，其責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。

　　第十二條違約責(zé)任

　　12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)

　　定，受到罰款或給對方造成的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　12.2 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

　　12.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　12.4 甲方未按期支付工程款的，工期相應(yīng)順延。

　　第十三條安全生產(chǎn)和防火

　　13.1

　　施工圖紙或施工說明及施工場地符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、燃?xì)夤艿馈⒔o排水和其它管道暢通、質(zhì)量合格，施工場地安全管理、施工人員和施工設(shè)備的安全保障等。乙方有義務(wù)對施工圖紙中安全問題進行審查，如有安全隱患的，應(yīng)及時提出修改意見，甲方仍堅持的，應(yīng)當(dāng)形成書面意見，其結(jié)果由甲方承擔(dān)；乙方未審查或未能提出與安全有關(guān)的意見，施工后所產(chǎn)生的與安全有關(guān)的后果責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　13.2

　　乙方應(yīng)加強施工場地安全管理，施工期間所發(fā)生的施工人員和施工設(shè)備的安全以及其它施工場所的安全責(zé)任后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　合同雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定，施工中不得擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，如甲方未經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)，堅持改變的，乙方有權(quán)拒絕施工并不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十四條合同爭議的解決方式

　　因本合同所產(chǎn)生的任何爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可申請相關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商

工程施工合同模板2

　　發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）

　　承包單位：（以下簡稱乙方）

　　甲方因建設(shè)需要，委托乙方承建打樁工程。為明確雙方各自的相互權(quán)利、義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，國家工商管理局和建設(shè)部頒發(fā)的（GF-91-020xx年月日前進場施工。并于年月日前完成全部打樁施工任務(wù)，如工期不能按期完成，每遲一天罰款合同總價的1‰，總額不超過合同總價的10%。

　　2、如因政府停電、設(shè)計圖紙變更影響施工進度，遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害等原因時，如因臺風(fēng)、暴雨造成停工，導(dǎo)致乙方出現(xiàn)停工、窩工24小時以上，經(jīng)雙方協(xié)商，簽證，工期方可順延。

　　3、因其他意外情況的停工，雙方應(yīng)共同查明原因，分清責(zé)任，其損失由責(zé)任方負(fù)擔(dān)，由于停工，窩工原因而造成損失時，屬甲方責(zé)任的，工期順延，窩工半天起開始簽證，窩工的樁機按每臺每天1000元補嘗。屬乙方責(zé)任的，由乙方自行趕工，乙方原因造成工期拖延，每延遲一天罰款20xx年月日

　　合同簽定地點：

工程施工合同模板3

　　發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、備注：

　　二、工程承包范圍

　　1、鋼結(jié)構(gòu)工程的制作、安裝。(見附表圖紙，以預(yù)算單中的項目為準(zhǔn))

　　2、不含土建、防火及其它附屬項目。

　　三、合同工期

　　本工程在預(yù)付款到位，且鋼結(jié)構(gòu)工程具備施工條件，開工日期年月日，竣工日期為年月日，合同工期總天數(shù) 天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)鋼構(gòu)有關(guān)驗收規(guī)范合格。

　　五、合同價款

　　工程總造價：大寫：￥：

　　六、合同價款支付;

　　1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價的%給乙方作工程預(yù)付款。

　　2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價的%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。

　　3、工程施工完畢驗收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價的%給乙方作工程尾款。

　　七、發(fā)包人工作

　　1、委派

　　2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔(dān)費用，有條件為乙方提供住宿便利。

　　3、應(yīng)辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

　　4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

　　八、承包人工作

　　1、委派為工地代表，聯(lián)系方式;

　　2、嚴(yán)格按圖紙進行制作安裝。

　　3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。

　　4、保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場。

　　九、工程變更

　　1、施工中甲方需對原工程設(shè)計進行變更，應(yīng)提前七天以書面形式向乙方發(fā)變更通知，因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期應(yīng)相應(yīng)順延。

　　2、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的換用，須經(jīng)甲方同意。

　　3、乙方在工程變更確定后7天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)甲方確認(rèn)后調(diào)整合同價款，與工程款同期支付。

　　十、竣工驗收

　　工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。

　　十一、竣工結(jié)算

　　甲方收到乙方遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后三日內(nèi)，給予確認(rèn)并支付工程竣工結(jié)算價款，乙方收到竣工結(jié)算價款后三日內(nèi)將竣工工程交付甲方。

　　十二、違約

　　1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。

　　2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的3‰的違約金。

　　3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門解決。

　　十三、不可抗力

　　1、發(fā)生不可抗力造成工程施工困難，如雨、雪天氣，自然災(zāi)害工期延誤。

　　2、發(fā)生不可抗力造成合同履行困難，雙方友好協(xié)商解決。

　　十四、其它條款：十五、本合同自簽章之日起生效，該工程結(jié)算完畢后，本合同即告終止。

　　十六、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí) 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同模板4

　　發(fā)包方（甲方）：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方（乙方）：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：工程。

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：按本工程圖紙及說明。

　　1.4承包方式：包工包料。

　　1.5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工，共計天。

　　1.6工程質(zhì)量要求：合格.

　　1.7合同價款（人民幣大寫）：拾萬仟佰拾元整，

　　小寫（￥：元）。

　　第二條甲方工作

　　2.1 開工前 3 天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明 1 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底；全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施；向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理隱蔽工程驗收、變更、登記手續(xù)等事宜。

　　2.3如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)及交付相應(yīng)費用。

　　第三條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，按甲方提供的施工圖紙及做法說明施工，擬定施工方案和進度計劃。

　　3.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

　　3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定；嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞；做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第四條關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方原因未按約定完成工作或相關(guān)事宜，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因甲方原因造成設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工８小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延（以8小時為一個工作日順延）。

　　第五條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　5.1凡由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備（另附清單），應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　5.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備，應(yīng)提供合格證明及必要的.檢驗報告。

　　第六條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　6.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　6.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國消防法》和有關(guān)安全施工的法規(guī)、規(guī)范。

　　6.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。

　　6.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防和防火規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的經(jīng)濟損失。

　　第七條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　7.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)及地方施工與驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　7.2乙方應(yīng)在辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)前 3 天通知甲方參加。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方應(yīng)向甲方發(fā)出書面催辦通知，甲方接到該通知 5 個工作日后無正當(dāng)理由仍不參加驗收的，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　7.3由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　7.4由于乙方原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　7.5工程完工后，乙方應(yīng)及時通知甲方驗收，并提供竣工資料和竣工報告1份。甲方自接到驗收通知 5日內(nèi)組織驗收，驗收合格視為竣工，并辦理驗收、移交手續(xù)。由于驗收不合格需改進而造成工期延誤的，按本合同第10.2條執(zhí)行。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

　　第八條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　8.1 本合同生效后 5 日內(nèi)甲方預(yù)付給乙方本合同第1.7條約定工程總價款的40％；項目工程墻面、地面基本完工或總工程進度達到50%后，付進度工程款，付款額為合同工程款的40%；工程完工辦理整體驗收合格手續(xù)后，甲方再支付給乙方工程總價款的15％；余結(jié)算工程總價款的 5 ％作為保修金，保修期滿無工程質(zhì)量問題甲方一次性付清給乙方。

　　8.2 在施工過程中因甲方原因變更施工設(shè)計方案使得施工造價增高或增加施工項目的，甲方追加相應(yīng)的工程款給乙方。

　　第九條保修

　　9.1保修內(nèi)容、范圍：本工程承包施工項目范圍，詳見預(yù)結(jié)算書。

　　9.2保修期限：一年。

　　9.3保修期限從竣工驗收合格之

　　日算起。

　　9.4保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方通知之日起 5 日內(nèi)派人上門維修，否則，甲方有權(quán)自行或委托他人維修，因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。

　　9.5乙方應(yīng)在 7 日內(nèi)修復(fù)報修項目，逾期按合同總價每日1‰的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

　　9.6上述費用及違約金，甲方可在保修保證金中扣除，不足部分由乙方補齊。

　　第十條違約責(zé)任

　　10.1由于甲方原因?qū)е轮型就９�，甲方�?yīng)補償乙方因停工所造成的損失。每停工一天，甲方支付乙方1‰違約金。甲方不按合同的約定付款，每逾期一天，按應(yīng)付款額的1‰支付違約金。

　　10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1‰違約金。

　　10.3乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

　　10.4甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。但由于乙方施工不當(dāng)造成的擴大損失，由乙方承擔(dān)。

　　10.5未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　10.6未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十一條其他約定

　　11.1開工日期以發(fā)包人實際通知進場時間為準(zhǔn)。

　　第十二條爭議或糾紛處理

　　12.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　12.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，雙方同意向甲方所在地的人民法院起訴。

　　第十三條本合同自雙方代表簽章并加蓋公章之日起生效，一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。

　　甲方（公章）：

　　乙方（公章）：

　　負(fù)責(zé)人：法定代表人：

　�。ɑ蚴跈�(quán)代理人）（或授權(quán)代理人）

工程施工合同模板5

　　發(fā)包方（甲方）：__________________________

　　承包方（乙方）：__________________________

　　合同編號：___________________________

　　河南省建設(shè) 廳監(jiān)制河南省工商行政管理局

　　至新版合同文本發(fā)布時止。使用說明 1、本省行政區(qū)域內(nèi)的裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期

　　2、工程承包方（乙方），應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。

　　3、甲、乙雙方當(dāng)事人直接簽訂此合同的，應(yīng)當(dāng)一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份；凡在本省各市場內(nèi)簽訂此合同的，應(yīng)當(dāng)一式二份（甲、乙雙方各執(zhí)一份）。

　　4、開工：雙方通過設(shè)計方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。

　　5、竣工：合同約定的工程內(nèi)容全部完成，經(jīng)承包方、發(fā)包方驗收合格視為竣工。

　　6、驗收合格：承包方、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的，均視為驗收合格。

　　7、工期順延：是指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進度受到影響后，工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　合同協(xié)議條款

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_______________________________________________

　　委托代理人（姓名）：__________________________________________________

　　住所：__________________________

　　身份證號：_______________________

　　聯(lián)系電話：__________________________

　　手機號：_______________________

　　承包方（以下簡稱乙方）：______________________________________________

　　營業(yè)執(zhí)照號：________________________________________________________

　　住所：___________________________________________________________

　　法定代表人：____________________________

　　本工程設(shè)計人：__________________________

　　聯(lián)系電話：___________________

　　施工隊負(fù)責(zé)人：__________________________聯(lián)系電話：___________________

　　依照《中華人民共和國合同法》和《河南省建筑市場管理條例》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本省裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：__________________________________________________

　　1.2工程裝飾裝修面積：__________________________________________

　　1.3工程類型：__________________________________________________

　　1.4工程內(nèi)容及做法（見報價單和圖紙）;

　　1.5工程承包，采取下列第_______種方式：

　�。�1）乙方包工、包全部材料。

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

　　1.6工程期限______日（以實際工作日計算）；

　　開工日期______年______月_______日；

　　竣工日期______年______月_______日。

　　1.7工程款和報價單

　�。�1）工程款：本合同工程造價為（人民幣）____________________。

　　金額大寫：_______________________________________________。

　�。�2）報價單應(yīng)當(dāng)以河南省建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行的相關(guān)裝修預(yù)算定額為參考依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　（3）報價單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的依據(jù)。

　　第二條工程監(jiān)理

　　施工單位應(yīng)有監(jiān)理制度。實行工程監(jiān)理，將監(jiān)理的姓名、單位、聯(lián)系方式通知乙方。

　　第三條施工圖紙

　　3.1施工圖紙采取下列第________種方式提供：

　�。�1）甲方自行設(shè)計的，需提供施工圖紙一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　�。�2）甲方委托乙方設(shè)計的，乙方需提供施工圖紙一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　3.2施工圖紙所標(biāo)明的材料、施工方法應(yīng)符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB 50327—20xx)的要求。

　　3.3雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙予以簽收確認(rèn)。

　　3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。

　　4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。

　　4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。

　　4.6不得有下列行為：

　�。�1）隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。

　�。�2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　�。�3）在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　�。�4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。

　�。�5）強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

　　4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的，甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準(zhǔn)。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。

　　4.9參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條乙方工作

　　5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火技術(shù)規(guī)范，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。

　　5.2嚴(yán)格執(zhí)行省建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：

　�。�1）無房屋管理部門審批手續(xù)和原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位出具的加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。

　�。�2）不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。

　�。�3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。

工程施工合同模板6

　　為了強化***工程管理，確保工程質(zhì)量，加快施工進度，法庫縣***(全稱以下簡稱甲方)將****工程，承包給***(全稱，以下簡稱乙方)施工，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。

　　一、工程名稱：****新建工程

　　二、工程內(nèi)容及工程量：*******。

　　三、工程總造價：大寫(￥******元)

　　四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按甲方提供的***施工設(shè)計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，對該項工程要求達到：合格品。

　　五、約定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日

　　六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金，無質(zhì)量問題到期返還)

　　七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。

　　八、甲乙雙方責(zé)任：甲方提供施工設(shè)計圖，乙方應(yīng)在開工前仔細(xì)核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題，應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工，環(huán)境保護措施，促進和諧社會發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題，均由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、質(zhì)保期(一年)：此工程質(zhì)保期*年(***年*月**日均由乙方負(fù)責(zé)。

　　十、本合同經(jīng)雙方驗收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項，隨之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同模板7

　　發(fā)包方（以下稱甲方）：__________________

　　承包方（以下稱乙方）：__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　3、承包方式：__________________.

　　第二條工程期限

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。

　　第三條工程價款、結(jié)算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組（一組______塊電池板）。

　　1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標(biāo)準(zhǔn)的按單價x安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。

　　4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。

　　第四條甲乙方責(zé)任

　　1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。

　　第六條獎懲責(zé)任

　　1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。

　　2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法

　　因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

工程施工合同模板8

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　經(jīng)發(fā)、承包人協(xié)商就**“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協(xié)議：

　　一、承包人向發(fā)包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。

　　二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負(fù)三層鋼筋混凝土底板上口處。

　　三、發(fā)包人從承包人施工該工程地下室負(fù)三層底板上口以上工程時，按承包人當(dāng)月完成產(chǎn)值（以發(fā)包人和監(jiān)理人認(rèn)可為準(zhǔn)）的80%在次月10日內(nèi)支付承包人工程進度款。

　　四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設(shè)計施工圖正負(fù)零時，發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。

　　五、承包人墊資修建部分工程款，發(fā)包人按墊資額（以發(fā)包人和監(jiān)理人認(rèn)可為準(zhǔn)）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負(fù)零發(fā)包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發(fā)包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發(fā)包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發(fā)包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發(fā)包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。

　　六、承包人墊資部分工程款，發(fā)包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負(fù)零發(fā)包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發(fā)包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。

　　七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規(guī)定計取進入決算。

　　八、質(zhì)量保修期滿兩年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金45%。質(zhì)量保修期滿三年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金40%。質(zhì)量保修期滿五年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金15%，此款不計利息。保修工作產(chǎn)生的一切費用由承包人承擔(dān)。（發(fā)包人返還質(zhì)量保證金時，扣除已墊付的應(yīng)由承包人承擔(dān)的保修費用。）

　　九、發(fā)包人每支付承包人工程款時，承包人提供支付款額的正規(guī)的發(fā)票給發(fā)包人。

　　十、工程竣工驗收合格承包人移交給發(fā)包人，審計報告雙方認(rèn)可后，發(fā)包人在4個月內(nèi)完成工程余款的支付。

　　十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報告提供的數(shù)據(jù)和雙方實際仗量計算，土石方運距按雙方認(rèn)可運距計算，其他按定額及文件規(guī)定計算。

　　十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后，其施工期達到或提前施工組織設(shè)計規(guī)定工期，發(fā)包人可另支付承包人已完工程款的5%。

　　十三、本工程竣工驗收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗收資料。

　　十四、本工程計價依據(jù)只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價，其他計價定額和調(diào)差文件本工程均不采用。

　　發(fā)包人（蓋章）：

　　法人代表（蓋章）：

　　年月日

　　承包人（蓋章）：

　　法人代表（蓋章）：

　　年月日

工程施工合同模板9

　　發(fā)包發(fā)（甲方）：__________________

　　承包方（乙方）：__________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將______工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù)，特簽訂本合同：

　　一、承包方

　　本工程乙方包工不包料（包小型機具、掃帚等），包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。

　　二、工程承包范圍

　　__________________。

　　三、工程承包單價

　　__________________。

　　四、付款方式

　　進度款按完成工程量______按月支付，竣工退場支付______。

　　五、甲乙雙方責(zé)任

　　1、甲方責(zé)任：

　　提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。

　　2、乙方責(zé)任：

　�。�1）按圖施工，以甲方交底執(zhí)行，并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工，做好工程自檢，確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。

　�。�2）砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時確保地面干凈、濕水；墻面平整，垂直誤差正負(fù)3-5mm，灰縫厚度10-15mm，且平直均勻飽滿，墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚，斷切時要平直，用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時清理并再利用，必須做到當(dāng)天工完場清。

　�。�3）內(nèi)墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網(wǎng)，先定點，現(xiàn)成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用，施工現(xiàn)場工完場清。

　�。�4）外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點與現(xiàn)場管理人員配合施工，并經(jīng)專業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標(biāo)，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚，特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構(gòu)件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿，確保不滲水，滲水保修。

　　（5）室內(nèi)粘貼：地板粘磚時，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛(wèi)生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現(xiàn)象。

　�。�6）施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象，后果全部由乙方承擔(dān)。施工時嚴(yán)禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔(dān)。

　　（7）中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實際人數(shù)每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結(jié)算。

　　（8）工期進度：乙方必須按以上進度準(zhǔn)備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款______元，拖延3天以上甲方有權(quán)另進班組，以保住工期按時完成。

　　六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則

　�。�1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款______元；

　�。�2）乘坐提升架上落，每人次罰款______元。

　�。�3）宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款______元，并沒收用電器具；

　�。�4）廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關(guān)，每人次罰款______元；

　�。�5）施工中浪費材料，按原價十倍罰款；

　　（6）高層拋掉物罰款______元，造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé)；

　　（7）違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題，似情節(jié)輕重處以罰款不等，如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題，停工整頓，嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場，工程款按60%結(jié)算。

　　（8）工傷、工故乙方承擔(dān)30%。

　　七、其他事項

　　1、本工地內(nèi)打架每人次罰款______元，嚴(yán)重者送公安機關(guān)處理，一切法律經(jīng)濟責(zé)任自負(fù)，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。

　　2、借領(lǐng)工具、損壞或原價賠償，違規(guī)操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時結(jié)算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。

　　發(fā)包方（甲方）簽字：__________________

　　承包方（乙方）簽字：__________________

　　簽訂日期：______年______月______日

工程施工合同模板10

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________。

　　2、工程地點：__________________。

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：__________________元整。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

　�。�1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。

　�。�2）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔(dān)。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.

　　2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責(zé)任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

工程施工合同模板11

　　發(fā)包人（甲方）：樂至縣恒豐豬業(yè)專業(yè)合作社

　　承包人（乙方）：

　　雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：養(yǎng)豬場建筑。工程地點：樂至縣勞動鎮(zhèn)七門村。工程內(nèi)容：1、修建沼氣池300立方米；2、改擴建豬舍300平方米；3、修建豬糞堆糞場30平方米。

　　二、工程承包范圍：豬舍、辦公室、宿舍及倉庫建房屋檐面積為準(zhǔn)

　　三、合同開工日期：20xx年6月15日，竣工日期：20xx年9月25日。合同工期總天數(shù)：105天

　　四、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：乙方必須按照甲方提供的《生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》進行建設(shè)。

　　五、工程價款：工程總價款為25萬元。在甲方按照《生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》進行驗收后付款。

　　六、違約責(zé)任

　　1、乙方不能按期完工，每逾一天，支付誤工費1000元。

　　2、甲方如果不能按合同要求支付工程款，每逾一日，甲方向乙方支付滯納金1000元。

　　甲方：乙方：

　　年月日

工程施工合同模板12

　　甲方：高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

　　乙方: 安康安通交通設(shè)施有限公司

　　甲乙雙方根據(jù)《合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等互利的原則，就安康市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)居尚社區(qū)道路交通標(biāo)線、標(biāo)牌工程經(jīng)過友好協(xié)商，簽訂本合同如下，以便共同遵守。

　　一、工程名稱、地址：

　　工程名稱：高新區(qū)居尚社區(qū)道路交通標(biāo)線、標(biāo)牌工程工程地址：安康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)居尚社區(qū)

　　二、工程工期

　　經(jīng)雙方協(xié)定，于年月日進行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清潔等因素影響乙方正常施工時工期相應(yīng)順延。

　　三、工程造價及工程量

　　根據(jù)甲方提供的設(shè)計及要求，因工程量小、位置不集中等原因，采取按照完工后實際工程量計量，對標(biāo)線按市價每平米元，對標(biāo)牌按市價每塊元進行簽證、決算。

　　總計元（陸萬玖仟叁佰零柒元伍角）。

　　四、工程款的支付

　　1：工程完工后兩個月內(nèi)，甲方向乙方支付工程結(jié)算額

　　的100％。結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支票結(jié)算。

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　符合國家GB5768《道路交通標(biāo)志和標(biāo)線》，質(zhì)保期壹年。

　　五、甲方的權(quán)利義務(wù)

　　1.甲方現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)乙方施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)配合、質(zhì)量監(jiān)督及簽證等事宜。

　　2．負(fù)責(zé)協(xié)助乙方進行交通秩序的維持和協(xié)調(diào)工作。

　　3.完工后五日內(nèi)甲方應(yīng)組織相關(guān)人員進行工程驗收，驗收合格后按合同支付工程款。

　　4.甲方負(fù)責(zé)路面清潔，由于路面清潔原因引起的施工進度和質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)。

　　六、乙方的權(quán)利義務(wù)

　　1.乙方必須服從甲方現(xiàn)場代表的管理，確保施工質(zhì)量和工程進度。

　　2.乙方嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙及甲方確認(rèn)的變更要求進行施工，質(zhì)量和進度達到合同要求。

　　3.乙方在施工過程中，應(yīng)及時通知甲方代表到場進行質(zhì)量檢查。

　　4.乙方在施工過程中應(yīng)加強安全管理，并做好安全防護標(biāo)志，如果發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　七、竣工驗收

　　工程施工完畢后，由甲方組織相關(guān)人員與乙方代表進行驗收核算。

　　八、爭議的解決方式

　　因履行本合同而發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方有權(quán)向工程所在地人民法院提出訴訟。

　　本合同一式六份，經(jīng)雙方簽字蓋章時生效。甲乙雙方各執(zhí)三份，具有同等法律效力。

　　甲方：安康高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司乙方：安康市安通交通設(shè)施有限公司單位蓋章：單位蓋章：

　　簽訂日期：年月日

工程施工合同模板13

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　代表人：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　責(zé)任人：

　　甲方承建的_________________工程模板分項工程，于_________年_________月_________日，由甲方發(fā)包給乙方施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)助及分工負(fù)責(zé)等原則，根據(jù)本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

　　一、工程內(nèi)容：

　　二、承包造價：

　　三、雙方責(zé)任：

　　1、甲方責(zé)任：

　　（1）提供乙方進場人員的生活住宿條件，負(fù)責(zé)申報臨時戶口。

　�。�2）負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料及各項規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督與管理。

　�。�3）提供施工必要的機械設(shè)備，負(fù)責(zé)機械的一次性調(diào)試運轉(zhuǎn)（以后由乙方負(fù)責(zé)），小型工具由乙方自備。

　�。�4）保證材料供應(yīng)（材料運至現(xiàn)場_________米內(nèi)，但不提供塔吊運輸），如確因種種原因供應(yīng)不足時，甲方應(yīng)及時安排其它工作，乙方應(yīng)服從甲方的調(diào)配。工地現(xiàn)場計時工每工日_________元。

　　2、乙方責(zé)任：

　�。�1）嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計變更通知施工，遵守執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術(shù)驗收規(guī)范》。尊重和服從建設(shè)、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良等級以上。

　�。�2）嚴(yán)格本班組自身的安全生產(chǎn)教育。提高工人的安全生產(chǎn)意識，保證不違反安全操作規(guī)程，避免民生安全事故，并承擔(dān)凡是違反安全操作規(guī)程和安全制度的大小安全事故的責(zé)任。

　�。�3）提倡文明施工，工完場清并遵守甲方現(xiàn)場的各項文明施工管理制度，搞好與建設(shè)、監(jiān)理單位、甲方及其他班組間的關(guān)系。必須要求每一個工人遵守紀(jì)律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔(dān)責(zé)任。

　�。�4）絕對服從甲方的工程進度安排。

　�。�5）愛惜甲方的一切機械設(shè)備和工具，承擔(dān)本組一切機械設(shè)備和工具的維護與保管。違章操作致使機械設(shè)備和工具損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。嚴(yán)格履行材物領(lǐng)（借）用手續(xù)，工完退回。

　�。�6）模板制、安必須保證幾何尺寸準(zhǔn)確和牢固，不準(zhǔn)出現(xiàn)下垂、脹模、漏漿等現(xiàn)象。每次澆搗砼梁、板、柱的時候，必須派專人跟班，以保證質(zhì)量。如砼脹模超過允許偏差值，乙方應(yīng)在拆模后立即負(fù)責(zé)鑿平。在安裝及拆模后，應(yīng)及時將板面及樓面的垃圾、材料清理干凈，避免影響下道工序的施工。工程完成后，必須把所有木工用料堆回指定位置。

　　五、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)：

　　工程質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范以及建設(shè)、監(jiān)理單位和甲方的要求。如果由于設(shè)計和管理指揮原因造成損失，所有經(jīng)濟全部由甲方負(fù)責(zé)；由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負(fù)責(zé)，所造成的材料浪費及經(jīng)濟損失全部由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　六、工期：

　　1、計劃開工期限_______年_______月_______日，計劃完工期限_______年_______月_______日，總歷時_______日。

　　2、乙方必須嚴(yán)格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務(wù)，若拖延工期，每延期一日，按結(jié)算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。

　　七、付款方法：

　　為保持施工生產(chǎn)的穩(wěn)定、連續(xù)性，甲方按乙方所完成的施工進度支付給_______％的工款，基礎(chǔ)工程完工且驗收通過后，__________天內(nèi)結(jié)算并付清所有工款。若乙方中途因不能保證甲方的工期、質(zhì)量、安全及違反國家有關(guān)法規(guī)而退場，甲方有權(quán)拒付工程承包余款，有權(quán)單方面解除合同。

　　八、違約責(zé)任

　�。�1）若乙方無正當(dāng)理由單方終止本責(zé)任書，除承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應(yīng)向甲方支付工程總造價____%的違約金。

　�。�2）若乙方違反本責(zé)任書之上述有關(guān)約定，不按工期竣工、質(zhì)量達到設(shè)計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導(dǎo)致合同無法履行的行為，甲方有權(quán)單方解除并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應(yīng)當(dāng)予以賠償。

　　九、爭議解決

　　雙方因履行合同所發(fā)生的爭議，應(yīng)本著友好的原則進行協(xié)商，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同履行地、合同簽訂地的法院起訴。

　　十、其它：

　�。�1）由甲方違章指揮或強命工人違章操作造成的傷害，其經(jīng)濟損失由甲方負(fù)責(zé)，造成終身致殘的，視程度予以賠償，但最高幅度賠償為一次性_________元封頂。

　　（2）由于他人違章作業(yè)而造成的傷害，其經(jīng)濟損失由肇事者負(fù)責(zé)。甲方負(fù)責(zé)追查傷者費用暫由甲方支付。

　　（3）凡操作者違反操作規(guī)程和工地有關(guān)規(guī)定所造成的傷害，其一切費用全部由乙方負(fù)責(zé)。

　　十一、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　十二、甲方對以上各條款負(fù)有解釋權(quán)。

　　十三、本合同一式_______份，甲方執(zhí)_______份、乙方執(zhí)_______份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時失效。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　住址：

　　責(zé)任人：

　　聯(lián)系方式：

　　______年______月______日

工程施工合同模板14

　　發(fā)包方（以下稱甲方）：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程內(nèi)容：

　　四、承包形式：

　　第二條工程期限

　　一、合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延

　　１、在施工中如因停電、停水８小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電３天以上（每次連續(xù)４小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；

　　2、因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素；

　�。场⒁蛉肆Σ豢煽咕艿钠渌蛩囟诱`工期。

　　三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

　　第三條工程價款、結(jié)算及付款方式（是不是有付預(yù)付款或進度款的時候乙方開不了票？）雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應(yīng)提供正式發(fā)票。

　　第一種方式：本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同

　　包干價為元人民幣（大寫：）。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。

　　1、本合同簽訂后日內(nèi)，甲方支付元工程款；

　　2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付元工程款；

　　3、余款元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。

　　第二種方式：本合同實行按實結(jié)算，雙方使用晨曦軟件，依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認(rèn)材料價為準(zhǔn)）進行計算，計算后的總價下浮%作為本合同的結(jié)算價款。

　　1、甲方于支付元；

　　2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經(jīng)甲方審核確認(rèn)后，付至結(jié)算價款的95%，留5%做質(zhì)保金，待保修期滿后15個工作日內(nèi)付清。

　　3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。

　　第四條建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購

　　一、工程材料、設(shè)備由乙方采購。（是否都是包工包料？）

　　二、乙方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認(rèn)為乙方提供的材料需要復(fù)驗的，乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗報告。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程；復(fù)驗不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)退貨處理，其復(fù)驗費和退貨損失由乙方承擔(dān)。（材料進場是不是要甲方確認(rèn)？）

　　第五條施工與設(shè)計變更

　　一、甲方簽字認(rèn)定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。

　　二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進度，乙方應(yīng)先行實施，并及時做好現(xiàn)場簽證。

　　三、設(shè)計變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)。

　　第六條工程質(zhì)量管理及驗收

　　一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

　　二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應(yīng)及時返工，費用由乙方自行承擔(dān)，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

　　三、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標(biāo)準(zhǔn)。

　　第七條安全施工

　　乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。

　　第八條質(zhì)量保修

　　一、本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。

　　二、在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費用并加收10%的勞務(wù)費。

　　乙方保修聯(lián)系電話：；乙方保修聯(lián)系人：。

　　第九條違約責(zé)任（乙方擅自修改圖紙的違約責(zé)任，甲方延遲付款的違約責(zé)任均無）

　　一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應(yīng)按工程總價款的向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除應(yīng)全額退還甲方已支付的工程款外，還應(yīng)向甲方支付違約金人民幣元。

　　二、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴(yán)重違約，視情節(jié)輕重乙方應(yīng)按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。（可否作為解除合同條件？）

　　三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第十條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條附則

　　一、甲方代表為，乙方代表為。

　　二、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　戶名：