【推薦】承攬合同范本
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編收集整理的承攬合同范本,歡迎大家分享。
承攬合同范本1
甲方:____________________
乙方:____________________
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修,現甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協(xié)議:
一、工程地點及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結構:________________________________。
工程項目:____________________________________。
二、工程價款及付款方式:
1、本工程總價為________元,大寫_________。
2、本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關于材料供應,甲乙雙方充分協(xié)商采用__________方式供應材料。
1、本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發(fā)現甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。
2、本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。
五、質量標準及驗收期限:
施工要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。
六、施工期限:
工期為_____________,從______年______月______日到______年______月______日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付___________元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的__________%支付違約金給乙方,其工期順延。
2、由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付__________元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
八、其他約定:
1、乙方根據甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。
2、甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。
3、乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成后,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務,并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
九、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
十、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:________________________
法定代表人:________________________
地點:________________________
電話:________________________
_________年_________月_________日
乙方:________________________
法定代表人:________________________
地點:________________________
電話:________________________
_________年_________月_________日
承攬合同范本2
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節(jié)約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內,甲方發(fā)現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的,乙方應承擔本合同總價款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:年月日
承攬合同范本3
甲方: 乙方:***空調工程有限公司
地址: 地址:深圳市
傳真: 傳真:0755-
電話: 電話:
聯絡人: 部門: 聯絡人: 部門:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱: (下稱“本工程”或“工程”)
第二條:工程地點:
第三條:工程范圍: (詳如本合同圖說附件一)
第四條:工程期限:本工程的開工日期為 年 月 日(下稱“開工日”),并自開工日起計 60個日歷天內完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:人民幣
第六條:付款辦法
6.1 乙方銀行賬戶:戶 名:
銀行名稱: 賬號:
6.2 本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣 ;
熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的40%,即人民幣 ;
工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的15%,即人民幣
工程全部完工并經甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之12 %,即人民幣.
6.3 保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
6.4 經乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5 乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款
7.1 本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。
7.2 乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件
8.1 本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。
8.2 乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經檢視工程地點,已充分了解工程位置現狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。
8.3 如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
8.4 乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5 圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
8.6 圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7 第8.1款所述的所有相關數據,乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
。ū緱l中關于圖書附件的約定要注意:1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8。1中“經甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)
第九條:工程及材料監(jiān)理
9.1 乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調,并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2 履行本合同之一切工程材料,應經甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
9.3 甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質量進行檢查。
9.4 乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更
10.1 本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
10.2 甲方認為工程有變更的必要時,一經通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
10.3 乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度
11.1 乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2 乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3 乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4 凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工,乙方不得拒絕。
。ù藯l約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責任和成本)
第十二條:施工管理
12.1 乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。
12.2 乙方應派富有工程經驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4 乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
12.5 本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。
12.6 本工程經甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
12.7 凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調合作的義務;如因工作不能協(xié)調,而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
12.8 本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)
12.9 乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害,應負損害賠償責任。
12.10 乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11 乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12 乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。
12.13 乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
12.14 如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。
12.16 乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條:工程驗收
工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
第十四條:品質條款
14.1 乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。
14.2 乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。
14.3 乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。
14.4 乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據,提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。
14.5 乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6 乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。
第十五條:違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
(1、 甲方如違反本合同約定之任何付款義務的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付乙方違約金,此項違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應負責清償;
。2、 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日 元向乙方計付損失費用;
。3、 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)
第十六條:保修期限
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期 貳 年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
第十九條:解約條款
19.1 乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1 乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。
19.1.2 乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3 違反本合同任何條款規(guī)定,經甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
19.1.5 乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
19.2 如本合同經甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。
19.3 如本合同經甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。
。ㄈ缫蚣追窖舆t支付任何應支付款項超過 日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)
第二十條:不得轉讓條款
20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經甲方書面同意者,不在此限。
20.2 乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:
20.2.1 由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2 一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
。ㄈ缂追綘I業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)
第二十三條:通知條款
23.1 雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3 本合同壹式 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
第二十四條:附則
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
立合同人:
甲 方: 乙 方:
有權簽字人: 有權簽字人:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本4
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內,付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
承攬合同范本5
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條 工程概況
1、 工程名稱:
工程地點:
工程內容:格力商用空調設備銷售及安裝。
2、開工日期:定貨**天設備到達施工現場。
安裝施工工期: **天
3、技術指標:建筑面積為***平方米,制冷面積為***平方米。
a、 制冷、制熱運行室外環(huán)境溫度范圍為:-15℃—+43℃。
b、 冬季室內溫度達到16℃,夏季室內溫度達到26℃-28℃。
第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
1、合同語言:中文。
2、適用法律法規(guī):《中華人民共和國產品質量法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《中華人民共和國合同法》及有關法規(guī)。
3、驗收標準、規(guī)范:按國標、部標有關標準和審核驗收規(guī)范。
第三條 合同總造價:
第四條 付款方式及期限
1.預付款數額為供貨合同簽訂后7日內付**%;
2.貨到工地現場經驗收后付**%;
4.安裝調試驗收合格后,經監(jiān)理方會同甲方簽字認可后付**%;
5.質保金:*%(質保期滿后一次性付清)。
第五條 甲方工作及責任
1、確認施工場地具備開工條件;
2、水、電等施工管線進入施工場地;
3、授權委托現場監(jiān)理公司,負責協(xié)調現場及乙方工作。
4、甲方將室外機的電源提供至室外機旁。
5、提供施工用電。
第六條 乙方工作。
1、該工程為乙方總包模塊水冷式中央空調工程。即貨物的供貨及施工、安裝、調試、檢測。
2、該工程包括室內風機、風管及配套設施的供貨及安裝。
3、按格力廠方提供的施工圖紙施工。
4、施工防護工作的要求:按**省建筑工程施工防護措施規(guī)定執(zhí)行。
5、成品保護的要求:做好安全防護措施,負責設備、材料及系統(tǒng)的看護管理。
6、施工場地清潔衛(wèi)生的要求:按工段進 行清理打掃衛(wèi)生。工程竣工驗收前徹底清除一切垃圾并將垃圾送至到指定垃圾場。
7、乙方應服從工程總包單位的現場管理和監(jiān)理部門的質量監(jiān)理督。
8、乙方應嚴格遵守和執(zhí)行招標原件和投標承諾的各項條款。
9、乙方應加強施工人員的安全教育,在施工中若發(fā)生人身傷亡事故,責任由乙方全部承擔。
第七條 檢查和返工:按工段計劃要求進行初檢試壓驗收,如不符合安裝質量,必須返工達到驗收合格,返工責任及經濟損失一律由乙方自負。
第八條、隱蔽工程中間驗收
中間驗收部位和時間:按設計圖紙和工程施工進度的要求和時間執(zhí)行,驗收所有隱蔽系統(tǒng)合格后,再進行明工程施工。
第九條 試 機:甲、乙雙方派員共同參加試機,試機時間甲乙雙方共同商定。
第十條 驗 收:工程驗收日期雙方協(xié)商而定。甲乙雙方共同派員參加現場驗收,驗收標準根據招標文件要求及乙方提供的產品樣本的技術參數進行驗收。
第十一條 設計變更:乙方根據甲方提供的方案及圖紙進行施工,如施工中甲方對施工方案進行較大的調整,需根據工程量及材料用量追加增減工程款(所有變更需經甲方施工負責人及監(jiān)理部門簽字認可)。
第十二條 確定變更:根據變更的具體情況,雙方確定后再補充協(xié)議。
第十三條 保 修
1、保修內容、范圍及時間:整個空調系統(tǒng)保修期為**個月。
2、*年內免費上門保養(yǎng)服務。
3、終身維修,并按成本價格隨時提供格力設備的備品備件。
第十四條 安全施工 :財產安全、施工環(huán)境安全保護,施工人員安全等,一切由乙方負責,如發(fā)生安全事故,一切直接經濟損失和間接損失由乙方自理。
第十五條 不可抗力:不可抗力的自然災害認定標準:6級以上地震;7級以上持續(xù)4天以上的大風。
第十六條 爭 議
1、未盡事宜的解決:本合同未盡事宜和工程量調整,可經雙方協(xié)商一致后達成補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議時,由當事人雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可通過仲裁委員會進行仲裁,也可通過法律訴訟解決。
第十七條 合同生效與終止
1、合同生效的日期:本合同自簽定之日起生效。
2、合同終止的日期:本合同至本工程無質量問題,雙方辦理完所有經濟手續(xù)后,自行終止。
第十八條 合同份數
合同文件共計兩份。甲乙雙方各持壹份。
第十九條 合同簽訂日期和地點
1、本合同簽訂的時間:**年12月31日
2、合同簽定的地點:
第二十條 雙方需要說明的事項
1、本合同簽定的依據為設計圖紙,如設計圖紙發(fā)生變更,合同也將隨之發(fā)生變更。
2、乙方提供的產品樣本做為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(章)乙方(章)
地 址:地 址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
承攬合同范本6
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
承攬合同范本7
簽訂日期:____年__月__日
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
。保访、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期:
品名:
規(guī)格:
單位:
數量:
單價:
金額:
分期:
交(收)貨數量:
交(收)貨日期:___年__月__日
超欠幅度:_____%
總金額(大寫):
___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分$____
。玻|量標準、驗收方法及地點:____________
。常牧蟻碓醇盎ダ椒ǎ篲_____________
。矗唬ㄊ眨┴浄椒、地點及運雜費負擔:__________
。担浛罱Y算時間及方法:_________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________
7.違約責任:________________
。福渌篲______________
9.不可抗力_____________
。保埃竞贤院炗喼掌,雙方蓋章簽字后生效。
。保保竞贤谟行趦热魏我环竭`約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
。保玻竞贤緝煞,雙方各執(zhí)一份___________
。保常竞贤行谧訽___年__月__日至____年__月__日止。
承攬人:法人委托書號碼____
定作人:法人委托書號碼______
營業(yè)執(zhí)照號碼
營業(yè)執(zhí)照號碼
承攬人:
定作人:
。ㄉw章)
法定代表人:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
開戶銀行:
帳號:
電話號碼:
電掛:
電話號碼:
電掛:
住址:
住址:
(注:因欄目所限,內容較多的可加附頁于后)
承攬合同范本8
需方(以下簡稱甲方):
供方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定,經雙方友好協(xié)商,本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務,一致簽定本合同,以期共同遵守。
1.合同標的
1.1本合同標的名稱、規(guī)格、型號、單價、質量、數量、材質及其它技術參數(詳見專有條款內約定)。
2.合同價款
2.1合同總價款:詳見專用條款約定(含稅)。
3.質量及技術標準
3.1以最終確認的樣品實物為準。
3.2如有補充要求,以簽章的書面文件為準。
4.交貨時間、地點、方式
4.1交貨時間:按甲方指定時間交貨,以書面的發(fā)貨通知為準(詳見專用條款約定)。
4.2交貨地點:甲方指定地點,以書面的發(fā)貨通知為準(詳見專用條款約定)。
4.3運輸方式:汽運(詳見專用條款約定)。
4.4運輸、裝卸由乙方負責,相關費用由乙方承擔。
4.5運輸途中設備毀損、滅失的風險由乙方承擔。
5.包裝要求
5.1按照乙方常規(guī)包裝標準。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。
6.安裝擺放
6.1乙方交貨之日起天內,由乙方負責免費安裝并擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。
6.4在乙方安裝過程中,甲方提供所需的工作場地、安裝的設備供電等其他滿足安裝必要的配套服務。
7.驗收及異議期
7.1驗收方法:以本合同第3條進行驗收。
7.2乙方應當在驗收之日前2天通知甲方驗收;蚣追綉才湃藛T在貨物完成擺放后2日內完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據作為驗收合格依據。
7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內甲方未提出異議或未辦理驗收手續(xù),都被視為默認產品驗收合格。產品的內在質量由乙方承擔質量保修義務。
8.付款方式及期限
8.1付款方式
、俸贤炗喓,甲方在3天內支付合同總額的30%,即元整(大寫圓整)。
、诤贤瑯说暮炇蘸3天內支付合同總額的70%,即元整(大寫圓整)。
8.2上述款項采用銀行轉帳的方式支付到乙方以下帳戶:
戶名:
開戶行:
賬號:
甲方:
乙方:
承攬合同范本9
定作方:
承攬方: 身份證號碼:
聯系電話:
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質。
第二條 承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方,經驗收合格后支付相應的報酬。
第四條 承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務,若承攬方答復不能完成安裝任務時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條 安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產生損壞,若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條 承攬方在安裝過程中發(fā)現器械有質量問題的,應當在發(fā)現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權不支付報酬,承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗收標準:承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條 報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
第十條 報酬結算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經定作方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁。
簽訂日期: 年 月 日
承攬合同范本10
委托方: (甲方)
承攬方:(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格 數量 價格、交貨期:
2、質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
銀行帳號:
銀行帳號:
年 月 日
承攬合同范本11
合同編號:______________
甲方:__________________
乙方:__________________
鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送,乙方擁有證照齊全的客運車輛,現甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務事宜,經充分協(xié)商,特簽訂本合同,供雙方共同遵守。
第一條服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況
第二條給付服務費的金額、時間及辦法
1、甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表),該服務費為包干價,除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算,同時乙方向甲方提供相應價款的油票。
第三條甲方的權利義務
1.甲方應按時給付乙方服務費。
2.甲方有權督促乙方履行合同規(guī)定的義務。
第四條乙方的權利義務
1.乙方保證車輛設備和車容完好,能夠正常運轉。
2.乙方根據甲方的具體安排,按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件,如有變動雙方另行確認)。
3.乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員,否則經甲方核實后,甲方有權處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外,乙方在向甲方提供服務的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內任何人員收取任何費用,否則經甲方核實后,甲方有權處以每次1000元的罰款。
5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規(guī),以保證行車安全,乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的,乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。
6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》,并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求,如有違反,乙方自愿接受甲方的相關處罰。
第五條爭議解決
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方簽字或者蓋章后生效,《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章):__________________乙方:__________________
住所:__________________住所:__________________
居民身份證號碼:___________________________
委托代理人:_________委托代理人:_________
電話:__________________電話:__________________
簽約時間:_________年_________月_________日簽約時間:_________年_________月_________日
承攬合同范本12
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術標準、質量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責任:_______________________
承攬人違約責任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的`爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬合同范本13
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
。ㄈ纾 .根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
承攬合同范本14
甲方(定作人): 乙方(承攬人): 住址: 住址: 身份證號碼: 身份證號碼:
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻,內外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設,到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內,甲方發(fā)現質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣元。
2、付款時間:第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%?⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金 元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本15
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執(zhí)行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
。2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖浖追酱_認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術要求執(zhí)行。
、谀>呓Y構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協(xié)議執(zhí)行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協(xié)議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協(xié)商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
【承攬合同】相關文章:
承攬合同06-12
承攬加工合同03-24
承攬合同模板06-15
最新承攬合同06-12
晚會承攬合同11-29
承攬合同范例06-12
承攬合同的范本06-12
關于承攬合同08-08
運輸承攬合同08-31
裝修承攬合同08-31