【精華】加工合同模板集錦8篇
在當今不斷發(fā)展的世界,很多場合都離不了合同,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?下面是小編收集整理的加工合同8篇,歡迎閱讀與收藏。
加工合同 篇1
甲方(需方):
乙方(供方):
為提高經濟效益,確保雙方實現(xiàn)各自的經濟目的,依照《中華人民共和國合同法》和有關實施條例辦
法,在平等自愿、等價有償、誠實信用原則的基礎上,經雙方友好協(xié)商一致簽訂本合同。具體條款如下:
第一條 產品名稱、規(guī)格、含稅單價、包裝要求、交期、技術標準
第二條 材料提供
1.乙方提供的羅紋,松緊帶,腰繩,甲方提供除羅紋,松緊帶,腰繩外所有面料和輔料。
2.乙方在加工過程中必須使用甲方提供的材料加工,未經甲方書面許可,乙方不得擅自更換,不得使用任何第三方提供的材料。
3.乙方自行提供的輔料需保證質量
4.加工所需主、輔料由甲方送到乙方加工廠,雙方對數(shù)量、外觀進行查驗,由乙方簽收。
第三條 加工
1.乙方按甲方提供的樣品及相關工藝技術資料進行加工生產,并對甲方的設計保密。
2.乙方在對甲方提供的材料裁剪前,必須核實單件服裝所需原材料的用量是否與甲方要求相符合,確定無誤后方可裁剪。未經核實或核實有誤未向甲方說明并經甲方書面答復,致使原材料浪費或其他一切后果均由乙方承擔。
3.為保證乙方加工生產的產品品質,在對原材料大量裁剪、縫制前,乙方應制作十套首批樣,經甲方確認,大貨正常進行。
4.加工過程中如發(fā)現(xiàn)材料有問題,應及時與甲方聯(lián)系,不能私自使用,如未通知甲方,乙方承擔全部責任。
第四條 驗收方法及質量異議:
1.完成后,乙方須按甲方要求完成檢驗、裝箱后,于大貨交貨期截止兩日前通知甲方抽查檢驗,裝箱費用均由乙方承擔。乙方交付貨物時,甲方或甲方委托人根據上述合同約定的質量、工藝標準和確認的樣品進
行驗收。
2.如果發(fā)現(xiàn)制做不合格品,乙方需按甲方要求無條件返修。但由于乙方加工原因造成無法修復且不能按正品入庫的,此部分產品甲方有權拒絕支付加工費用,造成原材料損失的乙方應當賠償損失。
3.乙方在接到甲方來函或來人提出的產品質量異議時,應在三日內給予甲方回復,并提出處理方案,否則甲方即視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。(公休日順延)。
4.產品出貨后,甲方的原版樣衣、相關技術資料以及剩余的主、輔料經甲方清點后與該批成品貨物一起退還甲方。
第五條 貨款結算方式:
合同簽定后甲方預付30%(12525元整),余款(29225元整)提貨付清,乙方開具17%增值稅發(fā)票寄給甲方。
第六條 違約責任
1.未經甲方同意,乙方逾期交貨的,每逾期一天,應按逾期未交貨物加工費的2%向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的全部經濟上的損失費用。
2.未經乙方同意,甲方逾期付款的,每逾期一天,應按延期付款部分的2%向乙方償付逾期付款的違約金。
第七條 其他
嚴禁乙方將甲方所屬商標或帶有甲方所屬商標的產品外流出工廠,也不可將相關合作信息透露給他人,聯(lián)系時只可跟甲方指定聯(lián)系人聯(lián)系,否則因此造成的經濟損失由違約方承擔。
第八條 本合同依法簽訂,具有法律效力,自雙方簽字蓋章起生效,生產單是本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。合同生效后,甲乙雙方必須全面履行合同中規(guī)定的義務,任何一方均不得隨意變更或解除合同,如確須變更或解除時,應按《合同法》關于變更和解除的條款辦理,協(xié)商解決,協(xié)商不成,守約方可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。
合同如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。傳真件與原版具有同等法律效力。如因本合同引起糾紛,經雙
方協(xié)商未妥,可以交由甲方當?shù)貒抑俨脵C構仲裁。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(或授權代表人): 法定代表人(或授權代表人): 經手人: 經手人:
日期: 年月日 日期: 年月日
加工合同 篇2
甲方:
乙方:
甲乙雙方于20xx年 月 日簽訂《XXXXX裝修工程石材采購合同》(下文稱主合同),現(xiàn)經雙方平等協(xié)商一致,自愿達到如下補充合同:
第一條、甲乙雙方主合同約定的貨款,經甲方與 同意,乙方委托 向甲方支付合同約定的貨款。
第二條、乙方應當保證甲方在收取 代為支付的款項后,由乙方自行承擔向 履行償還責任。
第三條、乙方委托 公司代為支付貨款的行為,由乙方與 公司雙方承擔法律責任。甲方與 公司不存在任何權利義務關系。因此產生的法律責任由乙方與 公司承擔責任,一概與甲方無關。甲方作為債權人,只收取主合同約定的貨物款項。
第四條、乙方應當保證所委托的 公司是經工商局合法注冊的獨立法人,具有合法經營、完善公司制度與健全的會計制度,不存在違法違紀的經營行為。乙方與 應當承擔各自行為產生的稅收繳納工作,乙方應保證 公司支付給甲方的款項具有合法來源,否則一切法律后果均由乙方單方負責。
第五條、甲方有權單方面在合同履行過程中的任何階段中無條件解除主合同。甲方解除主合同的,在解除合同通知書送達乙方時即生效,合同自動解除,雙方之間的所有權利義務關系均終止,且主合同約定的違約責任、救濟措施、爭議解決條款、訴訟約定等條款全部同時失效。
第六條、主合同解除后,甲乙雙方之間不得以任何理由向對方提起任何權利請求,包括申請仲裁或提起訴訟等。甲乙雙方在合同解除前一方享受權利與一方履行義務產生的問題在合同解除后均由其由各方自行承擔,一切責任福建元一律師事務所,楊夏冬律師,福州知名律師,手機:。任與對方無關,不得向對方主張任何權利。
第七條、主合同解除后,甲方如有收取 公司代為支付的預付款、貨款,甲方應當按照乙方的要求將所有款項退回乙方書面指定的賬號,但是因已款項產生的利息部分不予退回。
第八條、主合同解除后,如甲方從 公司有收到款項,乙方應當保證 XXX公司不向人民法院訴訟主張要求甲方返還收取的款項(比如 公司以不當?shù)美麨槔碛梢蠹追椒颠款項)。如果 公司向人民法院起訴要求甲方返還款項的,甲方有權拒絕承擔一切法律責任,并由乙方自行承擔向XXXX公司的返還責任。同時在訴訟中乙方應當無條件作為共同被告參與訴訟,并在訴訟中承擔向XXX公司的全部返還責任與案件的訴訟費用,并賠償給甲方因此造成的間接損失包括:律師費、差旅費、調查取證費、公證費、公告費、執(zhí)行費、訴訟費等一切費用。
第九條、本補充合同的效力大于主合同,優(yōu)先適用補充合同。補充合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇3
合同編號:
簽約地址:
發(fā)包方:xx有限公司 (以下簡稱為甲方)
加工方:xx (以下簡稱為乙方)
經甲乙雙方友好協(xié)商,本著平等對待、自愿、誠實、信用的原則,就甲方向乙方采購下列產品,簽訂本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、標的名稱、規(guī)格、數(shù)量及價格:
二、質量、技術、包裝和運輸標準:
1、加工工期:開工時間以甲方材料到工廠開始計算,XX日內全部加工完成并發(fā)運,乙方嚴格確保交貨周期。
2、加工質量標準:膜材料及裁剪加工圖由甲方提供,裁剪加工圖作為合同附件,膜材料加工質量由乙方負責。
3、乙方嚴格按以下要求進行膜材料加工:
。1)、進行裁剪前驗證膜材的生產批號、出廠合格證明及有關的復驗合格報告,同一單體膜材料的主體宜使用同一批號生產的膜材。
。2)、在裁剪作業(yè)中,不得發(fā)生折疊彎曲現(xiàn)象。
。3)、在裁剪操作中嚴格按照甲方提供的加工圖進行裁剪,對切割子膜片和拼接后的組合膜片分別進行檢驗和編號,與加工圖紙相符。
(4)、膜片的拼接應保證接縫的強度、防水、顏色一致。
。5)、在熱融合加工時,沒有塵埃、垃圾等污物沾附在膜材料上。
。6)、在熱融合拼接時要根據不同膜材類型,調試好加工設備的溫度,避免過熱燙傷,并嚴格控制熱融合中產生的收縮變形,確保膜片、膜面平整,不得出現(xiàn)厚薄不均的現(xiàn)象。
。7)、縫制應做到縫制寬度、針幅等均一,嚴禁發(fā)生跳縫、脫線等現(xiàn)象,同時應避免縫制中引起膜片的扭曲、皺紋等現(xiàn)象。
。8)、開孔采用開孔夾具,不得有卷曲、歪斜等現(xiàn)象,打扣眼時,不得有脫落,裂紋。
(9)、在加工過程中,因乙方失誤所造成破損、補丁、劃傷,均由乙方負責(每10mm膜材破損、補丁、劃傷按人民幣三千元計算賠償給甲方或乙方負責直接更換整塊破損同規(guī)格型號膜材)。 加工后的膜材包裝和運輸:
、俳涍^加工檢查合格后的膜材,在包裝前膜面應清潔干凈。包裝時不得污染和損壞,且做好編號。
②在對加工后的膜材料打包時,膜材料采用蕊棍,以卷的方式打包,蕊棍的直徑應大于等于150mm,對于無法卷成滾筒狀的膜材,在各折疊處充填緩沖材料后,才能進行打包。
、墼谶\輸中為防止附屬品和小型零件丟失,宜將其整理成包裝袋,安放在硬紙箱內固定于運輸工具上。
、芗庸ず蟮哪げ脑诙逊拧⒀b卸、運輸過程中用防塵布進行遮蓋,底部應輔設隔離墊層。
、蒡炇諘r按甲方圖紙質量要求進行驗收,乙方加工后的膜材要符合《膜結構技術規(guī)程》CECS158:20xx 。甲方在驗收過程中,發(fā)現(xiàn)加工后的膜材質量不符合約定,甲方應在90天內向乙方提出書面異議。乙方在接到甲方書面異議后,應在3日內負責處理;如乙方逾期不予處理,則視為認可甲方提出的異議和處理意見,包括但不限于補償甲方采購同類物品的費用及其他相關費用。
三、運輸方式及費用:
1、交貨地點及相關費用:
xx號,現(xiàn)場收貨人:xx,聯(lián)系電話xxxxxxxxxx。運輸、裝卸費用由(視實際情況,如:供方)負責,供方發(fā)貨時隨附兩聯(lián)送貨清單至現(xiàn)場負責人簽收。
2、乙方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳,毀損滅失的風險由乙方承擔。
四、結算方式及期限:
□ 付清貨款后發(fā)貨,乙方發(fā)貨時隨附全額增稅發(fā)票。
□ 貨到驗收合格后,n個月內付清貨款,乙方收款時隨附增稅發(fā)票及收款收據。
□ 甲方預付x%貨款后發(fā)貨,乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款y%作為質保金,n個月后如無質量問題一次性付清。
□ 合同生效后甲方預付x%,貨到驗收合格后n個月內付y%,乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款z%作為質保金,n個月后如無質量問題一次性付清。 五、貨物驗收:
甲方簽收貨物時,按本合同第一、二條的約定驗收,如有不符者,即退貨;如安裝過程中發(fā)現(xiàn)質量問題,乙方予以更換。因此造成甲方工期延誤及其所有直接和間接損失,全部由乙方負責賠償。
六、乙方應提交的資料:
1、產品合格證,其內容應包括: 產品編號、型號和名稱、制造廠商標和名稱、檢驗結論、檢驗負責人簽章及日期。
2、產品檢測報告。
3、乙方隨貨提供上述所有資料,交貨驗收合格時交付給甲方。
七、違約責任:
1、乙方未能按期交貨,每拖延一天,須向甲方支付合同總金額的1%違約金、總計不超過合同總金額10%的違約金。如逾期超過二十天,甲方有權單方面終止合同,并視乙方單方面違約,乙方應返還已收取的所有費用,并賠償雙倍預付款給甲方,甲方對此保留索賠乙方造成甲方一切損失的權利。
2、乙方承擔違約責任后,仍然要賠償由此造成甲方的所有直接和間接損失。 八、其它事項:
在履行合同過程中發(fā)生爭議時,雙方本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決,協(xié)商不能達成共識的,任何一方可向廣州市人民法院起訴。
九、合同生效:
本合同正本一式四份,甲、乙雙方各持兩份(傳真件、掃描件同等有效) 。
□ 雙方簽字蓋章后后生效。
□ 雙方簽字蓋章且供方收到預付款后生效。
□ 雙方簽字蓋章且供方收到貨款后生效。(以下無正文)
甲方(章): 乙方(章):
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行賬號: 銀行賬號:
法定代表: 法人代表:
簽約代表: 簽約代表:
簽約日期:xx年xx月xx日 簽約日期:xx年xx月xx日
加工合同 篇4
買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《合同法》的規(guī)定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規(guī)定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統(tǒng)亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。
由此可見,二者的區(qū)別關鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監(jiān)督;如果一個合同規(guī)定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。
二、其他具體區(qū)別:
1、買賣合同以轉移所有權為目的,出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。
2、在買賣合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。
3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。
5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人并無此權利。
6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 因此,實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監(jiān)督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現(xiàn)對生產過程的控制,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。
加工合同 篇5
立約單位及個人:
_______________公司(以下簡稱甲方);
_______________ (為代表) (以下簡稱乙方)。
合同內容
因雙方需要,甲方與乙方就電子產品(原材料到裝配到成品包裝)委托承攬加工事項,通過友好協(xié)商,秉著平等互利的原則,符合中華人民共和國現(xiàn)形法律法規(guī)的前提下,特約定如下:
一.甲方責任:
1. 提供材料、附料、包裝材料;
2. 提供生產工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);
3. 提供生產加工場地、水、電(不含食宿場地);
4. 材料來料不良品1換1;制程損耗不良品率:__________%,在范圍內1換1;
5. 提供工程生產資料、測試規(guī)格、測試流程;
6. 其他:
二.乙方責任:
1. 在甲方同意的日期、時間段,期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業(yè);
2. 自己負責加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀律等的統(tǒng)籌和管理;
3. 加工內容:插件、后焊、裝配、全檢測試、成品包裝(不含老化、插件前剪短電子元器件腳);
4. 加工作業(yè)工序(裝配、插件、包裝)可以自由安排,全檢測試流程(先后順序、測試規(guī)格、測試方法)必須按照甲方的流程要求執(zhí)行;
5. 加工期間有責任維護、保養(yǎng)甲方提供的生產工具、設備、儀器、工治具使之完整完好;
6. 需要調整加工時間(延長工作時間)或者場地,必須經過甲方同意;
7. 加工作業(yè)期間乙方人員必須遵守甲方的相關規(guī)章制度、行為規(guī)范;飲食、抽煙、休息閑聊、會客等應在甲方指定位置;
8. 有責任對產品材料、工具設備等保管、保護;
9. 必須在互相協(xié)定的完成期內結束產品的加工(除不可抗拒的意外事故),若誤交貨期,應負相應責任;
10. 包裝后之成品經過甲方QA檢驗合格者為加工完成。
11. 其他:
三.違約責任:單方面違約者須賠償對方由此引發(fā)的經濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
四.其他責任:若客戶有問題反饋,經過雙方分析:1.材料不良、電氣設計不良、結構設計不良等由甲方負責。
2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。
五.加工款支付方式: 七天(一周):即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現(xiàn)金方式支付給乙方。
補充事項:
此合同一式兩份,甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。
_______________公司(甲方)負責人簽名/簽章:
_______________(為代表) (乙方)負責人簽名/簽章:
合同生效日期 :__________年_____月_____日
加工合同 篇6
甲方: 乙方:
xxx(一下簡稱甲方)因產品生產需要,委托xxxx (以下簡稱乙方)制造耳機塑料模具5副,經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一:模具名稱、數(shù)量及價格:(見附表)
二:模具要求:
1、型芯材料SD61,型腔材料SD61.
2、模具全部自動脫模.
3、模具首次交樣時間為20xx年6月15日前,交模時間為20xx年6月30日前。.
4、按國家相關的模具技術要求設計加工模具,注塑件無飛邊、毛刺.收縮等缺陷;
5、模具壽命:100萬模次以上;
6、模具分型面錯型不得有;
7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄為標準. 三:制模依據:按甲方提供的實物樣件進行設計加工;
四:售后服務:
1、模具質保壽命期內,乙方負責模具的修理,原則上修模地點在甲方,如遇甲方加工設備等原因無法在甲方完成修理的,可以送回到乙方修理,相關費用由乙方負責;
2、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費,不計勞務費.
五:乙方需要提供給甲方的資料:
1、最終開模產品圖;
2、全部模具零件,裝配圖;
3、模具操作及保養(yǎng)說明書;
4、模具材料的質量保證書。
六:付款方式:
1、合同正式簽訂之后首付定金(預付款)為總額的40%,即4萬元整;
2、模具交貨驗收合格后再付總額的40%,即4萬元整;
3、余款在模具交貨驗收合格后10天內付清.
七:違約責任:
1、如乙方準時按質量完成模具加工,甲方應按時支付給乙方相應的模具款,如未按時支付(非人為因素除外)模具款,甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0.1%.
2、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理,如乙方不能按時交模,則每延遲交模時間(含試模合格的時間)一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰,如果延遲交模時間超過1個月,甲方就不再接收此模具,并有權收回此模具之全部已付款,乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金,并承擔甲方由此造成的一切損失,其它事項雙方協(xié)商解決或按合同法相關條款處理.
八:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效.
甲方: 代表: 日期:
乙方: 代表: 日期:
加工合同 篇7
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的`,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 _________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同 篇8
委托方:(以下簡稱甲方)
被委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工
產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任:
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方
產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合QB1002-97質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條 付款方式及交貨地點:
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的 30%
作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準:
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任:
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價1%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限
本委托加工合同期限為 個月,自 年 月 日至 年 月 日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條
合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議
的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后
生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
【【精華】加工合同模板集錦8篇】相關文章:
【精華】加工合同模板7篇05-03
加工合同模板集錦9篇05-02
【精華】加工合同模板匯總六篇05-06
【精華】加工合同模板匯編八篇05-02
【精華】委托加工合同集錦6篇05-06
機械加工合同模板集錦9篇05-06
模具加工合同模板集錦九篇05-02
模具加工合同模板集錦4篇04-30
模型加工合同模板一04-22
【精華】加工合同匯編8篇05-05