【精選】加工合同范文匯編7篇
隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家整理的加工合同7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
加工合同 篇1
甲方：
乙方：
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：
四、交貨時間、地點：
五、結算方式及期限：制作完成后，由乙方直接交付甲方，甲方驗收合格后，由丙方一次性向乙方支付全部款項。
六、甲乙丙三方權利和義務
1、甲方有權按照樣品標準對乙方制作的掛歷進行驗收，乙方所制作物品如經(jīng)甲方驗收不合格，甲方有權拒絕支付制作款。乙方制作的物品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方有義務按合同約定向乙方支付制作費;
2、乙方按照合同約定的質量、數(shù)量將水晶獎杯和邀請函內(nèi)頁制作完畢并交付甲方，經(jīng)甲方驗收合格后，有權要求甲方按合同約定支付制作費用。
3、丙方有權與甲方共同驗收掛歷質量，驗收合格后按約定金額支付貨款。
七、本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工合同 篇2
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行
帳號：
年月日
加工合同 篇3
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
�。ㄈ纾� .根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的'規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。
（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
開戶行： 開戶行：
________年______月_____日
加工合同 篇4
本合同樣本適合作為：機械加工、木托加工、成套設備加工、注塑加工、不銹鋼加工、貨架加工等合同用。
訂立合同雙方：
承攬方： 木具廠 以下簡稱甲方
定作方： 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條 加工成品
品名
規(guī)格（長，寬，高cm）
單位
數(shù)量
備注
玻璃柜臺
塑料臺面柜臺
玻璃臺面柜臺
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．
第三條 原材料由甲方提供．
第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條 工程價款：按核定價格單計算款xxx元．
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．
第七條 交貨的時間和地點：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元（大寫 元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收．
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．
甲方： （蓋章）
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
加工合同 篇5
委托方：
地址：
被委托方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定在平等、自愿、互利的基礎上，就甲方委托乙方代加工飲料產(chǎn)品有關事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂本合同：
一、 總則：
1、合同期限：有效期自年月月日，到期如需要續(xù)簽合同，需在合同到期前30天書面通知對方，雙方另行協(xié)商合作相關事項。以上合同期限內(nèi)在乙方的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證合法、組織機構代碼證、廠房租賃合同有效的前提下本合同方可生效，否則自動終止，并按照合同相關條款承擔責任。
2、乙方同意使用現(xiàn)工廠資源為甲方加工，未經(jīng)甲方同意不得將代加工部分或全部轉包委托他人。(乙方不能私賣甲方產(chǎn)品)
3、甲方負責提供瓶型、瓶標、瓶蓋樣本，乙方按照甲方的樣本進行生產(chǎn)及采購(以甲乙雙方共同確認并蓋章封存的樣品為準)。
4、乙方負責代工產(chǎn)品生產(chǎn)及定期倉儲，并按甲方要求進行成品出貨。每批訂單生產(chǎn)完畢，甲方接到乙方提貨通知后應及時提貨，乙方為甲方提供30日的周轉庫位，逾期乙方將按天加收倉儲費用，具體費用雙方協(xié)商確定。加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價格
二、 加工產(chǎn)品的數(shù)量、費用、付款與結算方式：
1、 加工數(shù)量：乙方單次(班)計劃生產(chǎn)量不低的于箱，依據(jù)當月雙方生產(chǎn)計劃進行。
2、 付款方式：乙方自收到甲方的訂單之日起，兩日內(nèi)提出具體生產(chǎn)計劃，并按合同約定標準計算該產(chǎn)品的代工費，向甲方出具付款通知單。
3、 結算方式：訂單生產(chǎn)完畢，乙方通知甲方提貨，雙方依訂單生產(chǎn)入庫檢驗合格品量進行核算，核算后結清剩余貨款，款到發(fā)貨。
三、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本合同一式柒份，雙方各執(zhí)二份，公證處一份，雙方質檢局各存檔一份，本合同未盡事宜由雙方另行簽署《補充協(xié)議》解決，《補充協(xié)議》與本合同具有同等法律效力。本合同權利義務未經(jīng)另一方書面同意不得轉讓。
甲方：乙方：日期：
加工合同 篇6
合同編號：
簽訂地點：
甲方：xxxx項目部 （以下簡稱甲方）
乙方：xx建筑材料有限公司 （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，甲乙雙方就甲方購買乙方混凝土一事簽訂本合同，雙方共同遵守、履行。
一、 生產(chǎn)、供應方式
1、 生產(chǎn)混凝土所需原材料（含水泥、地材、外加劑、粉煤灰、礦粉）由甲方采購，數(shù)量由乙方驗收，質量由甲方控制。甲方根據(jù)乙方簽收材料數(shù)量與材料供應商結算。所有進場材料由乙方負責保管與使用控制。
2、 乙方負責甲方所需混凝土的生產(chǎn)和運輸（至甲方施工現(xiàn)場），生產(chǎn)、運輸過程中的一切事宜和費用均由乙方承擔。
3、 合同到期后，剩余原材料的處理雙方協(xié)商解決，如乙方需要留存則按市場價格估算。
二、 合同期限及混凝土數(shù)量
1、 合同期限：暫定自20xx年3月10日至20xx年7月30日（具體使用時間以現(xiàn)場情況為準）。
2、 混凝土數(shù)量：因甲方施工組織、氣候等因素不確定，故合同期內(nèi)混凝土數(shù)量不確定，按甲方實際簽收量計算。
三、 混凝土供應價格
混凝土運到甲方施工現(xiàn)場價格分為：生產(chǎn)加工單價、運輸單價二部分。
1、 原材料單價：依據(jù)混凝土配合比計算的各種材料數(shù)量、合理損耗數(shù)量及材料采購單價計算出原材料價格。
2、 生產(chǎn)加工單價：20元/m。
3、 運輸單價：35元/m。（因甲方工地線路較長，具體運輸里程不好確定，雙方協(xié)商同意不論運距遠近，執(zhí)行統(tǒng)一單價）。
4、 甲方如需使用混凝土輸送泵車，價格為30元/m。
四、 結算及支付方式
1、 合同生效時，甲方預付混凝土加工費及運費人民幣5萬元。雙方每十天結算一次混凝土數(shù)量與加工運輸費，從預付款中扣除，結算后乙方出具對帳單。甲方應付費計算式：應付費=混凝土量×（20+30）
2、 乙方在甲方預付款余額不足時以書面形式通知甲方付款，甲方接到乙方書面通知后應及時付款。
3、 甲方以現(xiàn)金支票或轉帳方式支付應付款；應付費為不含稅價格，發(fā)票所產(chǎn)生的稅費由甲方承擔，乙方必須出具正式發(fā)票。
五、 雙方責任和權利
1、 乙方應確保攪拌站、運輸車的完好，每月至少保證28天（2天維修保養(yǎng)）24小時隨時供應混凝土（遇人力不可抗拒之情況除外）；保證3月15日甲方可進原材料，3月20日具備混凝土生產(chǎn)條件。
2、 乙方應配備足夠的混凝土運輸車以保證甲方所需混凝土的運輸。
3、 乙方按甲方出具的混凝土配合比進行生產(chǎn)，并按規(guī)定時間（1小時內(nèi)）運至甲方施工現(xiàn)場，確保到場混凝土的質量和數(shù)量，混凝土質量必須符合國家或行業(yè)標準及甲方要求。如因乙方原因造成混凝土質量問題的，則乙方必須承擔全部責任；如因甲方原因造成混凝土質量問題的，則甲方必須承擔全部責任。
4、 甲方派專人在施工現(xiàn)場對到場混凝土的標號、塌落度數(shù)量進行檢驗，如與甲方要求或混凝土發(fā)貨單不符，甲方有權拒收，乙方自行處理；如無異議甲方必須據(jù)實簽收。
5、 乙方負責出庫混凝土試件的制做和養(yǎng)護，養(yǎng)護室及設備由乙方設置；甲方負責試件的檢驗，實驗室設備由甲方設置。
6、 乙方有義務按甲方要求隨時提供庫存材料數(shù)量，以便甲方及時進料，確�；炷恋纳a(chǎn)需要。
7、 乙方應提供給甲方每盤混凝土的配料單。
8、 乙方必須保證混凝土供應的連續(xù)性，如因此造成的質量事故，乙方承擔全部責任和損失；甲方負責提供200kw發(fā)電機一臺。
9、 乙方免費提供給甲方5~6人在攪拌站的食宿。
10、 甲方應保證進場原材料的質量，因此造成混凝土的質量問題，乙方概不負責。
11、 甲方應按合同約定及時支付預付款，因甲方預付款不足導致乙方停止供應混凝土而造成的損失由甲方承擔。
12、 在混凝土澆注前，甲方應以書面形式提前5小時通知乙方所需混凝土的標號、數(shù)量、供應地點、部位及施工時間等，并按要求提供混凝土委托單和施工配比單。具體生產(chǎn)時間聽從甲方質監(jiān)員安排。
13、 甲方質量監(jiān)督員有權對混凝土生產(chǎn)過程及配比進行監(jiān)督，乙方不得阻撓。因混凝土施工中可能有數(shù)量的增減，乙方必須聽從監(jiān)督員的安排，及時增減混凝土的生產(chǎn)數(shù)量。監(jiān)督員必須提前2小時通知乙方，否則乙方已經(jīng)按委托單數(shù)量生產(chǎn)的混凝土，如無質量問題，甲方必須簽收。
14、 甲方應保證混凝土施工現(xiàn)場的道路通暢、場地平整，協(xié)調(diào)好與當?shù)厝罕姷年P系，因此方面原因造成混凝土供應延誤或出現(xiàn)質量問題，乙方概不負責。
六、 其他特殊約定：
七、 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，須在被告所在地法院解決。
八、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、 本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份。
十、 本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲 方： 乙 方：
�。ㄉw章） （蓋章）
法人代表： 法人代表：
代 理 人： 代 理 人：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
加工合同 篇7
合同編號：____________
定作方：____________________________________
承攬方：____________________________________
簽訂地點：__________________________________
簽訂時間：____________年_______月_________日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
價款或酬金
交貨數(shù)量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額（大寫）
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫�。）
三、質量要求、技術標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交（提）貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
────────────────────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
承 攬 方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：
【加工合同】相關文章：
加工合同07-17
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
委托加工合同06-17
工業(yè)加工合同06-27
加工合同例文07-28
商品加工合同07-12
輻照加工合同07-10
工廠加工合同07-16
簡易的加工合同11-13