關(guān)于加工合同范文集合九篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編收集整理的加工合同9篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
加工合同 篇1
承 攬 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定 作 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________ 承攬方：________________________
代表人：________________________ 代表人：________________________
____年____月____日 ____年____月____日
加工合同 篇2
甲方（委托方）：地址：
乙方（加工方）：地址：
就甲方委托乙方加工服裝業(yè)務相關(guān)事宜，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商訂立合同如下：
一、本合同是確定甲乙雙方業(yè)務合作的基本文件，適用于雙方每次的服裝加工業(yè)務。甲方每次委托乙方加工服裝業(yè)務，均須填寫的《服裝外發(fā)委托加工單》或其他文件是本合同的有機組成部分。
二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產(chǎn)前辦供甲方批示，產(chǎn)前辦批核合格后方可開裁大貨，如未經(jīng)甲方批示合格產(chǎn)前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。
三、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發(fā)第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結(jié)算加工費(特別指示)，并由乙方承擔造成的一切損失。
四、乙方一定要按合同約定貨期交貨， 如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權(quán)在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。并且在必要時，甲方有權(quán)將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。
五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規(guī)定的品質(zhì)，甲方可拒收貨品，并要求乙方賠償因品質(zhì)造成的一切損失。
六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承擔；乙方則需負責送成品到甲方并承擔運輸費用。
七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。
八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉后甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝說明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：
1、嚴重加工質(zhì)量問題的產(chǎn)品，甲方將按成本價雙倍扣罰后，并在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質(zhì)量問題主要包括以下幾個方面：
（1）羽絨制品嚴重鉆絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量（或非甲方提供）的絨，少絨產(chǎn)品；
（2）尺寸嚴重偏差，上下1.5公分及以上的；
�。�3）產(chǎn)品嚴重掉扣的；
�。�4）產(chǎn)品嚴重色差的；
�。�5）縫制工藝嚴重質(zhì)量問題的；
（6）產(chǎn)品嚴重油污，臟跡的；
�。�7）有其他嚴重質(zhì)量問題甲方不能接受的。
九、加工費根據(jù)實際交貨數(shù)量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品，甲方有權(quán)要求乙方按按每件的成本價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權(quán)之處，并追究一切損失賠償。
十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同后，不允許再次議價。因價格
事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方(特別聲明)，并且在必要時，甲方有權(quán)將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。
十一、付款期限：合同期限內(nèi)全數(shù)交完成品后30天，付款實際金額以結(jié)算單為準。 十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領(lǐng)齊料后兩天內(nèi)不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承擔。
十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客戶取消訂單，甲方有權(quán)不收貨，由此引致甲乙雙方的經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
十四、由于乙方交付的產(chǎn)品質(zhì)量不合格、數(shù)量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限于以下情形：
1、甲方支出的物料采購費用、運費、人工工資及其他成本；
2、甲方的預期利潤；
3、甲方客戶的扣款；
4、甲方客戶索賠款項（包括但不限于按甲方客戶確定的市場銷售價索賠款項）；
5、甲方處理與甲方客戶或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。
6、因乙方交付的產(chǎn)品質(zhì)量不合格而需要返工的，甲方有權(quán)決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的， 乙方應按每小時20元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。
十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。
十六、簽訂合同時，敬請一一閱讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，均具法律效力。
甲方 乙方
廠名： 廠名：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
甲方簽字： 乙方簽字：
簽字日期： 簽字日期：
加工合同 篇3
合同編號：______________
簽訂日期：______________
甲：____________________
乙：____________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
品（材料）名
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
金額
交貨日期
超欠幅度%
貨款共計人民幣（大寫）
1．質(zhì)量標準：______________________________________
2．交貨（運輸）辦法及地點：________________________
3．質(zhì)量檢驗及驗收辦法：____________________________
4．包裝要求及費用負擔：____________________________
5．結(jié)算辦法及期限：________________________________
6．原材料供應辦法：________________________________
7．其他：
經(jīng)濟責任：
甲方承擔
�。�1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失________________。
�。�2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。
（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
�。�5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�6）實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
�。�7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
�。�8）其他
乙方承擔
（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值的 ______違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
�。�5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
（6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
（7）其他：____________________
甲乙雙方由于人力不可抗拒的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
本合同一式_______ 份。有效期自______年______月______日到_______年______月______日止
甲方： 代表人：
地址： 電話：
開戶銀行： 賬號：
乙方： 代表人：
地址： 電話：
開戶銀行： 賬號：
加工合同 篇4
____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守，機械外加工合同協(xié)議書。
第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結(jié)算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償，合同范本《機械外加工合同協(xié)議書》。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
加工合同 篇5
單位名稱：(甲方)________________________________
單位名稱：(乙方)__________
第一條、工程概況
1、工地名稱：____________________________________
2、工地位置：____________________________________
3、門窗面積：____________________________________
4、工程時間_____天(因受風、雨、停電等不可抗拒因素影響工期順延)
5、工程單價：_______元，預計工程量______平，工程總造價_______元(結(jié)算按照實際平數(shù)計算)
6、安全施工：乙方應安全施工，如造成事故責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔，與甲方無關(guān)。
第二條、付款方式：
1、甲、乙雙方簽字后甲方支付乙方工程款______元。
2、工程量完成至上框，甲方付乙方______元。
3、工程量完成至上扇， 甲方付乙方______元。
4、安裝結(jié)束后經(jīng)甲方驗收合格簽字后，應支付工程總造價的_______元，剩余______作為保修金，保修期滿后無條件支付，保修期為___年。
第三條、門窗要求：_________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
第四條、質(zhì)量要求：
1、乙方按設(shè)計圖紙施工。若設(shè)計變更通知設(shè)計單位，嚴格遵守國家有關(guān)施工規(guī)范施工。如不遵守施工規(guī)范，損失由乙方負責。
2、施工過程中，甲方提出變更原設(shè)計方案，更改部分的造價另簽。
第五條：如出現(xiàn)合同外事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
第六條：本合同一式三份，都具有法律效力。
甲方(蓋章)____________ 乙方(蓋章)_____________
地址：___________________ 地址：____________________
法人代表人：_____________ 法人代表人：______________
電話：__________________ 電話：___________________
手機：__________________ 手機：____________________
日期：__________________ 日期：____________________
加工合同 篇6
進料加工貿(mào)易合同的格式和條文同一般貿(mào)易合同相同，只是進料加工貿(mào)易中原料來自境外，成品出口境外，而且提供原料的外商和購買成品的外商并不一定是同一個。下面，我們舉一個沒有進出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)開展加工貿(mào)易時所簽訂合同，共包括中方兩家企業(yè)的.出口代理協(xié)議、進口代理協(xié)議、加工協(xié)議及中方外貿(mào)企業(yè)同國外客商簽訂的進料合同、成品銷售合同五個部分。
第一部分：出口代理協(xié)議書
甲方：北京某皮革有限公司
地址：中國北京市順義縣
電話：
傳真：
乙方：中國某進出口有限公司
地址：北京市()路()號
電話：
傳真：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業(yè)務達成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至香港業(yè)務，乙方接受甲方委托。
二、合同標的：
產(chǎn)品名稱：
數(shù)量：
合同金額：
擬出運日期：
出運港：
到貨港：
外方付款結(jié)算方式：
三、雙方責任及義務：
(—)甲方職責：
1．負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負責；
2．負責安排生產(chǎn)、出運、交貨；
3．負責向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票；
4．承擔業(yè)務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。
(二)乙方職責：
1．負責按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同；
2．提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù)；
3．負責出口結(jié)匯；
4．結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方帳戶。
四、違約責任：
如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
第二部分：進口代理協(xié)議
協(xié)議號：
甲方：北京某皮革有限公司
地址：
電話：
傳真：
乙方：中國某進出口有限公司
電話：
傳真：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業(yè)務達成以下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料，乙方接受甲方的委托。詳細條款參見合同(編號)。
二、雙方責任義務：
(一)甲方責任：
1。 負責與外方商定所有合同條款，并對合同的全部內(nèi)容及交貨內(nèi)容負責。
2．及時向乙方支付定金及貨款。定金為合同總金額的25％，于雙方協(xié)議簽訂三日內(nèi)支付，其余75％貨款由甲方提供工廠擔保，并于信用證開出后十天內(nèi)付清，擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
3．按時支付乙方代理手續(xù)費，比例為合同金額的3％，于協(xié)議簽訂三日內(nèi)支付。
4．預付港口一切費用(報關(guān)、接貨、滯報、滯箱費等)，預計為()元(根據(jù)實際費用結(jié)算金額，多退少補)。支付銀行利息(二個月，金額為 )及銀行費用。
5。保證該票貨物進口加工后以得利公司名義再出口，詳見雙方出口代理協(xié)議。
(二)乙方責任
1。根據(jù)甲方提供的外銷合同條款對外簽約，祥見合同(編號)。
2．負責辦理進料加工手冊及其它相關(guān)手續(xù)。
3．負責代甲方辦理報關(guān)、接貨等手續(xù)。
4。及時將有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)交甲方。
5。如發(fā)生索賠等經(jīng)濟糾紛，乙方可在甲方委托下，代辦有關(guān)涉外手續(xù)。
三、甲乙雙方應各自履行職責義務，如在各自職責范圍內(nèi)出現(xiàn)問題或發(fā)生損失由各自承擔責任。
四、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
五、本協(xié)議與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
第三部分：加工協(xié)議
協(xié)議號：
甲方：中國某進出口有限公司
地址：
電話：
傳真：
乙方：北京某皮革有限公司
地址：
電話：
傳真：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工鹽漬牛皮業(yè)務達成以下協(xié)議：
一、甲方委托乙方加工鹽漬牛皮，乙方接受甲方的委托。詳情如下：
1．進料名稱、數(shù)量：鹽漬牛皮5340張
2．加工成品名稱、數(shù)量：
(1)牛皮革301，176平方英尺；
(2)二層部層藍濕革4，806張(160，200平方英尺)
3．合理損耗比例：
(1)牛皮革：消耗6％
(2)二層部層藍濕革：若以張(PC)為單位計，消耗10％；若以平方英尺為單位計，消耗約為50％。
4．加工費用：USD35，000．00
5．加工期限：1997年12月12日—1998年7月底
6．包裝標準：適合海運的塑料包裝
『』
二、雙方責任義務：
(一)甲方責任：
1．負責及時提供原料及輔料，并保證原料質(zhì)量。
2．及時向乙方支付加工費用，合計：USD35，000．OO。
(二)乙方責任：
1．按甲方要求的標準加工成品與半成品。
2．按合同規(guī)定日期及數(shù)量交貨給甲方。
3．允許甲方在生產(chǎn)期間派人駐廠監(jiān)督生產(chǎn)。
三、甲乙雙方應各自履行職責與義務，如在各自職責范圍內(nèi)
出現(xiàn)問題而給對方造成的直接及間接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
四、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
五、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
加工合同 篇7
甲 方：______
地 址：______ 電話：______
法定代表人：________________ 職務：____________ 國籍：____________
乙 方：______
地 址：______ 電話：______
法定代表人：________________ 職務：____________ 國籍：____________
茲經(jīng)雙方同意，甲方委托乙方在________________加工________________________________ ，其條款如下：
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量：
商品名稱;
數(shù)量.........共計 臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在 或 購買，清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費如下
(大寫：______ 美元);
(大寫：______ 美元);
(大寫：______ 美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至____________，若有(某地)短少或破損，甲方應負責補充供應。
5.甲方應于成品交運前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在____________或____________購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時間內(nèi)完成____________型標準____________的加工和交運，不得延遲，凡發(fā)生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為______%，其損耗部分由甲方供應，如損耗率超過_____%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。
9.甲方提供加工____________標準____________零件和原料，乙方應嚴格按規(guī)定的設(shè)計加工，不得變更。
10.技術(shù)服務：
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到____________的要求，協(xié)助培訓乙方的技術(shù)人員，并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪____________美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù)，應由乙方予以辦理。
12.加工后的標準____________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件：
標準____________的商標由甲方提供，若出現(xiàn)法律糾紛，甲方應負完全責任;
若必要時乙方在____ 或____ 購買加工標準____ 的零件及原料，其品質(zhì)必須符合標準并事先需經(jīng)甲方核準;
為促進出口業(yè)務，乙方應儲備標準____ 樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。
甲方：____________________ 乙方：____________________
代表：____________________ 代表：____________________
____年____月____日 ____年____月____日
加工合同 篇8
合同編號： 第 號
甲方：
乙方： 公司
為了明確雙方之間的權(quán)利與義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經(jīng)共同協(xié)商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協(xié)議如下，以示信守。
一、委托事項
甲方委托乙方承擔 (工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。
二、合同工期
本合同工期自 年 月 日起至 年 月 日止。合同工期提前或順延的，由甲乙雙方另行協(xié)商確定。
三、甲方的權(quán)利與義務
(一)甲方的權(quán)利
1、甲方有權(quán)要求乙方按時、保質(zhì)、保量完成成型鋼筋加工工作。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督、指導乙方生產(chǎn)，有權(quán)對乙方加工質(zhì)量進行抽檢。
3、按照本合同約定甲方享有的其他權(quán)利。
(二)甲方的義務
1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。
2、合同生效后3日內(nèi)，甲方應以書面的形式向乙方進行技術(shù)交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術(shù)文件。交底資料中應詳細說明所承攬項目段號編制情況，各軸線位置，計劃施工進度，以及成型鋼筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術(shù)小組，負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。
4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。
5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產(chǎn)品。
6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款，不得拖欠。
7、甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其授權(quán)范圍。甲方更換授權(quán)經(jīng)辦人員時應及時通知乙方，否則應承擔由此產(chǎn)生的法律責任。
8、對乙方提出的任何質(zhì)疑或異議，甲方應當在12小時內(nèi)予以書面澄清或解答。
9、需要乙方現(xiàn)場加工時，甲方應提供滿足加工需求的加工場地，并負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現(xiàn)場;現(xiàn)場加工時，水、電費由甲方承擔，鋼筋加工制作設(shè)備以及場地內(nèi)其余設(shè)施由乙方自行解決。
四、乙方的權(quán)利與義務
(一)乙方的權(quán)利
1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。
2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。
3、按照本合同約定乙方享有的其他權(quán)利。
(二)乙方的義務
1、本合同生效后，乙方應積極準備生產(chǎn)，確保甲方工程項目施工進度。
2、鋼筋原材料經(jīng)驗收合格后，乙方方可進行加工。
3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應認真校對，如圖示尺寸、規(guī)格、數(shù)量標注無法正確識別時應及時與甲方聯(lián)系。
4、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。
5、乙方特殊作業(yè)人員和施工操作人員必須具有相關(guān)的上崗證書。
6、接受甲方的監(jiān)督、指導，協(xié)助甲方工作人員進行產(chǎn)品抽檢工作。
7、嚴格按照工藝標準進行操作，合理套材降低損耗。
8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工，不得調(diào)換使用其他材料。
9、乙方負責完成鋼筋機械連接試樣的制作，并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。
五、鋼筋原材料供應
1、甲方提供鋼筋原材料應符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-20xx)及《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-20xx)規(guī)定的標準。
2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作，并負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產(chǎn)品合格證、質(zhì)�？�、產(chǎn)品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。
3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質(zhì)量負責，對原材料存在的質(zhì)量缺陷，應及時協(xié)調(diào)材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承擔的質(zhì)量責任。
4、乙方有權(quán)對甲方供應的鋼筋原材料質(zhì)量進行重新檢驗，檢驗費用計入合同價款。
六、設(shè)計變更
1、如遇工程設(shè)計變更，甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應順延。
2、工程設(shè)計變更后，甲方應重新向乙方進行技術(shù)交底，并協(xié)商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單，補充配筋單應標注“急配”字樣及合理的工期要求。
3、發(fā)生設(shè)計變更的，乙方已按甲方要求投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。
七、產(chǎn)品質(zhì)量要求
1、乙方加工后的成型鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量應符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50204-20xx)的規(guī)定。
2、對成型鋼筋產(chǎn)品的其他要求 。
八、安全與文明施工
1、乙方在履約過程中，應做好安全教育、安全防護及文明施工，保證施工安全和人身安全;發(fā)生事故，應積極采取有效措施防止損失擴大，因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任與損失。
2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設(shè)施不足，有權(quán)要求乙方限期改正。
3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標志，確保安全。
九、運輸及檢驗
1、乙方交付的成型鋼筋應當采用相應標準的保護措施進行妥善包裝。
2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知后3日內(nèi)安排提貨。
3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權(quán)文件，否則，乙方有權(quán)拒絕交貨。
4、甲方提貨的，甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后，甲方應填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。成型鋼筋交付后，發(fā)生毀損、滅失的風險由甲方承擔。
5、采用乙方送貨的，甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后，甲方應當場驗收，驗收合格后填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。
6、甲方未經(jīng)驗收即接受成型鋼筋產(chǎn)品或?qū)⒊尚弯摻町a(chǎn)品加以使用的，視為成型鋼筋產(chǎn)品驗收合格。
7、成型鋼筋驗收不合格的，乙方應及時予以修理、更換、重做，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
十、合同價款
合同總價款預計為人民幣 萬元，以實際結(jié)算金額為準。
(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計取，螺紋鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價。
(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計取，線材鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價
(3)本合同所稱加工結(jié)算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用，不含直螺紋接頭加工、套筒費用。
(4)鋼筋機械連接頭 元/個(鋼筋不分材質(zhì)、規(guī)格加工套絲、不含套筒，并戴好保護帽)，按照收貨回執(zhí)單記載的數(shù)量結(jié)算。
(5)采用乙方送貨的，乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據(jù)實結(jié)算，計入合同總價款。
合同總價款為上述各項金額之和。
十一、結(jié)算與支付
1、成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后，乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結(jié)算單，甲方應在收到結(jié)算單后3日內(nèi)書面或以傳真形式對結(jié)算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議，視為甲方對該成型鋼筋結(jié)算單予以確認。
2、合同價款按月結(jié)算，甲方于每月10日前按照結(jié)算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結(jié)算方式)
或：甲方于本合同簽訂后3 日內(nèi)支付合同總價款的 %，即人民幣 元，其余價款在乙方完成本合同全部工作內(nèi)容后 日內(nèi)支付。(預付款方式)
3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內(nèi)不計貼息)或銀行支票付款，付款時乙方須提供正式有效發(fā)票。
十二、節(jié)余鋼筋的處理
1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量。鋼筋節(jié)余量按照以下方式計算：鋼筋節(jié)余量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數(shù))。
2、節(jié)余鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用。
3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方可以以節(jié)余鋼筋抵扣合同價款，節(jié)余鋼筋價款按節(jié)余鋼筋量乘以甲乙雙方協(xié)商確定的單價計算。
十三、合同變更與解除
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對本合同進行修改或補充，但須另行簽署書面協(xié)議。
2、合同部分條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。
3、發(fā)生下列情形之一的，可以解除本合同：
(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的;
(2)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
(3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務，另一方有權(quán)解除合同;
(4)一方遲延履行合同義務，經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，另一方有權(quán)解除合同;
(5)一方遲延履行合同義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，另一方有權(quán)解除合同;
(6)法律規(guī)定的其他情形。
十四、違約責任
(一)甲方責任
1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協(xié)商,圖紙變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。
2、甲方應按合同約定及時向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品，應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產(chǎn)品的合同價款外，應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
(二)乙方責任
1、乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應及時予以修理、更換、重做，并承擔由此產(chǎn)生的裝卸及運輸費用。
2、乙方應按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作，每遲延一日按未完成產(chǎn)品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。。
3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品，如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失，應承擔由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。
十五、爭議解決方式
本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議或糾紛，雙方可友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。
十六、其它：
1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時，受不可抗力影響的一方應應立即通知對方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結(jié)束后，受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務。
2、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，具有同等法律效力。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權(quán)利義務履行完畢時終止。
附件1：甲乙雙方授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣及聯(lián)系方式。
附件2：鋼筋加工配送服務工作流程。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
簽署日期： 年 月 日
加工合同 篇9
定作方：承攬方：
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
一、 經(jīng)雙方友好協(xié)商, 定作方委托承攬方加工生產(chǎn)__ __ 模具共______ 套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達成如下加工協(xié)議模具基本情況：
產(chǎn)品名稱序 號零件名稱穴 數(shù)( 模具類型) 模具單價(RMB 元)
交貨條件
總價：(含17% 增值稅)
二、以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。
三、雙方的權(quán)利及責任：
定作方責任及權(quán)利如下：
1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發(fā)進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2. 定作方負責交付給承攬方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料，并且負責技術(shù)方面的支持工作。
3. 對交付給承攬方的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，定作方具有唯一的解釋權(quán)，當發(fā)生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。
4. 承攬方完成模具的設(shè)計和制造后，由定作方去承攬方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產(chǎn)品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。
承攬方權(quán)利及責任如下：
1. 承攬方負責根據(jù)定作方提供的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進行模具的設(shè)計和制造，承攬方負責按照合同規(guī)定按時完成符合定作方設(shè)計要求的模具。
2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時承攬方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3. 模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn)，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據(jù)定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單進行批量生產(chǎn)。
4. 對給定作方生產(chǎn)的所有模具，承攬方應提供的詳細的設(shè)計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。
四、 技術(shù)條款：
1. 模具的修理和維護：在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護由承攬方負責;
2. 在雙方協(xié)商無異議之后，定作方提供產(chǎn)品設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進行技術(shù)交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術(shù)交流，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見附件1 ;
3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到定作方的品質(zhì)要求。
4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到承攬方的交貨要求：
日產(chǎn)能：_______K 月產(chǎn)能：______K
5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。
6. 未經(jīng)定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款：
1. 模具價格：
1.1 經(jīng)雙方協(xié)商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：
1.3.1 承攬方對產(chǎn)品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2 承攬方按合同規(guī)定進行模具設(shè)計、試模所需的材料和設(shè)備及人工等費用;
1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產(chǎn)品認證的試模樣品(套)的費用;
1.3.4 承攬方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用;
1.3.5 承攬方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費用。
1.4 當定作方書面要求承攬方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結(jié)構(gòu)影響很大，則由承攬方根據(jù)修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修�；蚋哪�, 定作方不承擔任何責任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。
1.5 由于承攬方原因?qū)е露ㄗ鞣叫枰ㄙM正常技術(shù)支持外的人工及費用，承攬方應根據(jù)定作方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度：
2.1 承攬方在收到定作方確認后的產(chǎn)品圖檔之后，即開始進入模具設(shè)計和制作階段, 開模周期為__ 天。
2.2 由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內(nèi)。
2.3 如果承攬方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產(chǎn)，承攬方應先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn)，同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 結(jié)算的方式：
;開17% 增值稅發(fā)票。
3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整)，定作方支付模具總金額的_____% ，剩余___% 模具費分攤在首K 產(chǎn)品內(nèi)，如果訂單數(shù)量不足K ，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發(fā)票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內(nèi)支付。
4. 產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗收合格且經(jīng)定作方書面確認后，承攬方方可接受定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單。定作方授權(quán)的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。
六、 產(chǎn)品品質(zhì)保證
承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質(zhì)標準以保證產(chǎn)品品質(zhì)( 首件確認報告) 。
定作方對品質(zhì)標準的內(nèi)容根據(jù)實際需要保留修改的權(quán)利。
七、模具所有權(quán)
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權(quán)，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權(quán)。如在承攬方生產(chǎn), 由承攬方負責保管, 未經(jīng)定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則定作方有權(quán)要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。
2. 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉(zhuǎn)出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉(zhuǎn)移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉(zhuǎn)移給定作方。
3. 模具轉(zhuǎn)移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、 模具維護
1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內(nèi)由承攬方負責免費保養(yǎng)維修, 如模具在使用壽命內(nèi)不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 并承擔相應的費用。
2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關(guān)的技術(shù)細節(jié)或證據(jù)，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。
九、知識產(chǎn)權(quán)
1. 本合同所涉及的產(chǎn)品造型及定作方提供的設(shè)計圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權(quán)為定作方所擁有，未經(jīng)定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產(chǎn)生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,
2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設(shè)計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權(quán)追究承攬方相應的責任; 未經(jīng)定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經(jīng)定作方許可，嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;
4. 其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協(xié)議” 執(zhí)行。
十、違約責任
1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規(guī)定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產(chǎn)用原材料/ 零部件采購合同>> 進行約定。
3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發(fā)損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經(jīng)濟損失。
4. 如承攬方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭、火災、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發(fā)生后24 小時內(nèi)以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2 周以上，定作方有權(quán)取消本合同。
5. 其它未盡事宜：按《合同法》執(zhí)行。
十一、糾紛解決
對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議, 雙方首先通過友好協(xié)商解決, 如在30 天內(nèi)協(xié)商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區(qū)人民法院處理。
十二、本合同雙方須嚴格執(zhí)行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對方同意, 方可終止本合同。
定作方: 承攬方:
代表: 代表:
年月日年月日
【加工合同】相關(guān)文章：
加工合同07-17
加工的合同06-22
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
鋼筋加工合同07-26
承攬加工合同03-24
加工合同的范本05-07
食品加工合同05-09