- 相關(guān)推薦
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 (10篇)
在人們越來越相信法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編幫大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 ，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 1
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為 。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)： ;系列： ;噸位： ;單價約 元(大寫： );
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)： ;噸位： ;單價約 元(大寫： );
(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷 面漆 道， 底漆 道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為 元，(大寫) (以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付 元，(大寫) 給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目： 。
(3)試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間： 年 月 日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙 套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向 人民法院起訴。
九、附則
1、本合同 式 份，雙方各執(zhí) 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 2
委托方： (以下簡稱甲方)
加工方： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之"金額"的"合計"項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：
需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任
甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結(jié)算。
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)對相關(guān)構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：
年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 3
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構(gòu)有限責任公司（簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。
2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責任公司
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 4
發(fā)包方： (以下可簡稱：甲方)
承攬方： (以下可簡稱：乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為
一、工程名稱： 。
二、工程施工地點： 。
三、工程內(nèi)容： 。
四、工程量和工程造價：
1、工程量為： 平方米，(注：如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為： 元/平方米，本項工程合同總造價約為： 元，大寫： 元。
(注：如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法：
1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期：
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進場條件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注：本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務保護，甲方同意依據(jù)"誰損壞誰負責賠償"的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關(guān)責任。
七、甲方職責：
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的.人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責：
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導的監(jiān)督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關(guān)事宜：
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期：
在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止：
(一)爭議：
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾
工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定：
1、標的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注：
代表人： 代表人：
代理人： 代理人：
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 5
工 程 名 稱： 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 ： 安徽三建工程有限公司
工程承包方 ： 安徽建筑機械有限責任公司
簽 約 日期 ： 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位： 安徽三建工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包單位： 安徽建筑機械有限責任公司 （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
l、工程名稱：安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護工程。
2、工程地點：安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容：圖紙設(shè)計、招標文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購、加工等（不含預埋螺栓）。具體包括詳圖深化設(shè)計、鋼構(gòu)件制作（含配件）、檢測（原材料檢驗及焊縫檢測）等，本合同約定的招標文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分，結(jié)算時合同價款不再調(diào)整。
�。�1）根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場安裝分段要求，完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進行技術(shù)準備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場（按圖紙編號統(tǒng)一標注）、工程服務以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容，并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求。
�。�2）制作之前編寫構(gòu)件制作方案，并得到發(fā)包人、設(shè)計單位及施工監(jiān)理的認可。按發(fā)包人的要求，提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運輸?shù)南嚓P(guān)計劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi)，提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關(guān)有效證件（如焊工證等特殊工種上崗證）。
�。�3）按發(fā)包人確認的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進場計劃配套供應鋼構(gòu)件，負責進行鋼構(gòu)件必要的預拼裝。
�。�4）承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準備齊全，隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進行構(gòu)件的裝車運輸，發(fā)車前需將構(gòu)件進場清單傳至發(fā)包人，并通知發(fā)包人代表相關(guān)負責人。
�。�5）提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗、焊接試驗用的試板等，配合設(shè)計及現(xiàn)場安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費用在報價中綜合考慮。
（6）提供出廠標識、標志和編號，提供構(gòu)件測量基準線和監(jiān)測基準點的標識等。
�。�7）負責鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場技術(shù)支持及與設(shè)計人的技術(shù)配合，按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
�。�8）鋼材進加工廠后，在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復檢。在鋼構(gòu)件進場的同時，提交給發(fā)包人的資料（一式四份）：原材料檢驗報告（原件一份、復印件加蓋公章三份）、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗報告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
�。�9）承包人自行解決鋼構(gòu)件運輸途中的一切問題，保證加工件不造成損壞及變形，因運輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時整改，發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改，相關(guān)費用由承包人承擔。
�。�10）未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質(zhì)量標準、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件，發(fā)包人有權(quán)拒收，承包人應承擔質(zhì)量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的責任，并承擔由此導致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟損失。
（11）任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認可，并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計院等相關(guān)方面獨自聯(lián)系，否則一切責任和損失由承包人承擔。
�。�12）在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，凡屬于承包人質(zhì)量問題，承包人要負責免費維修，并承擔相關(guān)責任。
�。�13）本項目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用，否則乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進行處理。
（14）將構(gòu)件運輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構(gòu)件指定堆放場地，并自行負責所有材料設(shè)備的保管和安全。
�。�15）承包人負責按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人，并配合項目質(zhì)量驗收工作。
�。�16）承包人必須服從發(fā)包人的管理，發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
�。�17）合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價款
（1）總價合同：鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價￥22451522.00元（大寫：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整）
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進行采購、加工，必須滿足圖紙及招標文件要求。工程竣工結(jié)算時，除設(shè)計變更外，在施工圖范圍內(nèi)總價固定不變，圖紙及招標文件所含工作內(nèi)容或費用已含在總價中
乙方投標報價按GB50755計算，計算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算，且投標報價重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規(guī)范，施工過程中甲方有權(quán)對進場鋼結(jié)構(gòu)過磅抽查，如若鋼結(jié)構(gòu)重量負偏差超過國家規(guī)范，甲方將對負偏差部分扣減材料工程款，并對乙方進行處罰。
合同總價包括：
�。�1）由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔的所有費用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作：
�。�2）按照國家稅法規(guī)定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護建設(shè)費、教育費附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包項目有關(guān)的所有稅費均由乙方自行繳納；
�。�3）按照規(guī)范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費；
（4）現(xiàn)場施工人員及材料、設(shè)備的保險；
�。�5）因市場價格波動等影響而涉及到的各種風險及管理費和利潤；
（6）根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔的其他費用：
5、工程款支付和工程結(jié)算
�。�1）本項目甲方提供合同造價 20% 預付款（合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付）；
�。�2）本項目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行：
a．工程付款方式：以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b．主體鋼結(jié)構(gòu)運至項目現(xiàn)場內(nèi)安裝，支付合同造價20%的工程款；
c．主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價20%的工程款；
d．圍護結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價10%的工程款；e．工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款；
f．工程決算定案后支付至合同造價95%；
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金，待缺陷責任期滿后一次性無息付清。
�。�3）簽訂合同之日起7個日歷天內(nèi)，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；
�。�4）支付規(guī)定：
a．乙方在收取工程款時，必須同時提供等額的稅務發(fā)票，乙方在申請結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù)；
b．乙方在收取工程款時，必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù)；
（5）缺陷責任期：從竣工驗收合格之日起計算，至合同規(guī)定的缺陷責任期。
�。�6）竣工結(jié)算：
竣工驗收達到本合同規(guī)定的質(zhì)量標準并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方向甲方報送結(jié)算資料，甲方在收到足夠的資料后一個月內(nèi)審核完畢，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認后一個月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價的95%，其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標準及工期中任何項達不到業(yè)主合格要求，結(jié)算時甲方將扣除其相應部分的保證金；
（7）現(xiàn)場簽證及變更：
發(fā)生合同外的費用時，乙方應注意收集和保留證據(jù)并在3個日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡圖，乙方逾期未能以書面形式提出申請，則視為乙方自動放棄該部分費用，以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設(shè)計變更以外，不接受任何形式的簽證索賠。
�。�8）竣工結(jié)算：
乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規(guī)則和價格計算方法編制，不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象，甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結(jié)算進行逐項核對。如果核減率在5%以內(nèi)（含5%），甲方不予罰款；如果核減率超過5%，甲方除扣除核減部分外，還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款，并直接從工程款中扣除。
�。�9）免責條款：
乙方應嚴格遵守甲方財務部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務事宜，在規(guī)定的付款期限截止日后，由于乙方未及時開具足額合法稅務發(fā)票，從而導致甲方財務部無法按時支付乙方工程款，此項延誤不構(gòu)成甲方延期付款責任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。
6、工期
�。�1）構(gòu)件到場日期：開工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。
進場節(jié)點要求：
a.20xx年4月1日，A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進場；
b.20xx年4月10日，A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護結(jié)構(gòu)材料進場；
c.20xx年5月10日，鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場（具體進場日期必須符合甲方的進度要求）
d. 20xx年6日10日，本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進場。（維護結(jié)構(gòu)材料進場日期必須符合甲方的進度要求）
（2）進度：乙方必須按甲方確認的材料進場計劃將構(gòu)件運至施工現(xiàn)場，接受甲方對構(gòu)件進場時間的檢查、監(jiān)督。材料進場計劃與經(jīng)確認的計劃不符時，乙方應按甲方的要求提出改進措施，經(jīng)甲方確認后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦嶋H材料進場計劃與材料進場計劃不符，乙方無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。
�。�4）暫停施工：因乙方材料質(zhì)量嚴重與質(zhì)量要求不符時，甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進場并進行整頓，由此造成的工期延誤由乙方負責，相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗收
（1）質(zhì)量要求：本工程質(zhì)量應符合現(xiàn)行的國家工程質(zhì)量驗收規(guī)范，國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標準規(guī)范，施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求，達到合格標準；
�。�2）質(zhì)量等級：乙方提供的構(gòu)件必須按照國家驗收規(guī)范的合格等級標準，由于乙方原因造成的不合格，乙方負責整改，整改仍達不到要求，乙方應無條件退出，由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
�。�3）試驗與檢驗：乙方應按相關(guān)規(guī)定進行試件的取樣、檢驗。
�。�4）分項工程質(zhì)量檢查：上道工序施工完成，必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗收合格簽字認可后，乙方才能進行下道工序的施工。
�。�5）、乙方應協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進行檢查和驗收。
�。�6）、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務
1、甲方的權(quán)利和義務
�。�1）、甲方有義務按合同的規(guī)定期限及時向乙方支付工程款，否則甲方違約。
�。�2）、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
�。�3）、甲方有權(quán)對乙方所送貨物進行檢驗，對檢驗不符合要求的貨物，甲方有權(quán)要求乙方退換。
�。�4）、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成甲方損失的，乙方負責賠償損失并承擔一切責任。
2、乙方的權(quán)利和義務
�。�1）、乙方有義務向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品，否則乙方違約。
�。�2）、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物，否則，乙方違約，并應承擔由此給甲方造成的損失。
�。�3）、乙方有權(quán)按合同約定，要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責任
（1）乙方承包的工程項目，未經(jīng)甲方許可，不得進行轉(zhuǎn)包或分包。否則，甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時，需經(jīng)甲方書面批準，各項管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）若因乙方原因造成材料進場延誤，每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款，罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結(jié)算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權(quán)終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
�。�3）本項目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用，如實際工作需更換材料，必須得到甲方書面認可，并且甲方不補償因此產(chǎn)生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料，視為乙方違約，處以合約總價 10% 的工程質(zhì)量罰款，并承擔此項違約導致甲方的損失。
�。�4）合同簽訂后，如需修改，需獲得雙方同意，方能生效。否則，給對方造成的經(jīng)濟損失由違約方負責。
�。�5）合同履行中任何一方無正當理由而提出終止合同的，均屬單方違約，違約方承擔給對方所造成的全部損失外，還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r 10% 的違約金。
�。�6）如果乙方有任何的違約行為，乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費用。
（7）因乙方自動退出，甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結(jié)算，由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除，甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
�。�8）未經(jīng)甲方書面授權(quán)，乙方不得以甲方名義從事任何對外商務經(jīng)營及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行，并由乙方向甲方承擔相應的損失，甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除，乙方不得有異議。
10、爭議
�。�1）如甲乙雙方發(fā)生爭議，應本著實事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進行協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可采用下列解決方式：向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
�。�2）發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保護好已進場材料：
a.單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工；
b.調(diào)解要求停止，且為雙方接收；
c.仲裁機構(gòu)要求停止時；
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
�。�1）甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；（2）乙方無能力繼續(xù)履行本合同時，本合同終止，按已進場材料結(jié)算，乙方應在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作；
�。�3）未經(jīng)甲方同意，乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方，本合同終止，按乙方已進場材料的 60% 結(jié)算
�。�4）乙方單方要求終止合同，結(jié)算單價按合同單價的 80% 計算，另賠償合同總價10% 的違約金；
12、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效，在除違約責任導致合同中期解除情況下，工程經(jīng)竣工驗收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結(jié)清后合同自動終止。
14、本合約附件：⑴中標通知書⑵乙方投標報價文件⑶招標文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
�。ㄒ韵聼o正文）
甲 方： 乙 方：安徽建筑機械有限責任公司
甲方代表： 乙方代表：
開戶銀行： 開戶銀行：徽商銀行合肥大東門支行
賬號： 賬號：1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 6
定做方： (稱甲方)
承攬方： (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 7
承攬方：
代表人： 職務： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。
7.，共計：元
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：
1、
2、
3、
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 8
需 方：
供 方：
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責，按《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ，不得轉(zhuǎn)移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負責。
二、材料規(guī)格和技術(shù)要求：根據(jù)需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計聯(lián)系單，應按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負責，需方確需進行變更的，所發(fā)生的費用損失全部由需方自行承擔。
四、材料制作要求：鋼材材質(zhì)按圖紙設(shè)計及設(shè)計聯(lián)系單要求，產(chǎn)品制作應滿足現(xiàn)行規(guī)范要求，達到合格等級。
五、材料數(shù)量、單價、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價（元）金額（元）備注
數(shù)量按理論實際計算
略
合 計
以上產(chǎn)品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費用 。
注：本制作合同中H型鋼的價格以 年 月 日制定的合同價格為準。
六、制作及提貨時間： 年 月 日提貨。
七、提貨方式：需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。
八、付款方式：
另行協(xié)商。
九、結(jié)算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對工程量，供方結(jié)算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內(nèi)核對工程量，則視為默認，按供方提供的工程量為準。
十、產(chǎn)品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。
十一、技術(shù)要求：供方應隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書，現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負責，供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套，費用需方負責。
十二、違約責任：
1、需方未按合同支付貨款的，按應付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時間無故不來提貨，經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單，導致制作工期延長的，工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化，則產(chǎn)品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。
十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決，協(xié)商不成，雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份，供方執(zhí)二份，需方執(zhí)一份，雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效，加工產(chǎn)品提取完畢，貨款付清后終止。
需 方：
供 方：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
訂立合同時間：年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 9
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
簽訂時間：20xx年4月日
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：
第三條、交(提)貨地點、時間：
簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權(quán)歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任：
1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 10
建設(shè)單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036
加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點：漳州市
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權(quán)利、義務關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱： 機器人 構(gòu)件
序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價格
1 翻轉(zhuǎn)機通用件 機器人底座 個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。 含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。
2 機器人墊座 個 3
3 夾具框架 個 6
4 機座 個 6
5 從動箱箱體 個 6
6 箱體墊座過渡板 個 4
7 機箱墊座 個 4
8 氣動翻轉(zhuǎn)變位機 主動箱箱體 個 2
9 伺服翻轉(zhuǎn)變位機 伺服減速器箱體 個 2
備注：已方代早方叫車，運費甲方負責。
2、 加工地點： 漳州市北斗工業(yè)園
3、 工程量：每批約 5 噸
4、 合同內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)件制作。
5、 承包方式：包工包料。
6、 產(chǎn)品標準：合格
第二條 合同價款
1、 型鋼及次構(gòu)件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。
第三條 雙方職責
1、 甲方應提供確認的設(shè)計圖給乙方；
2、 乙方應按本合同約定及設(shè)計圖紙設(shè)計要求按時、按質(zhì)、按量完成加工制作工作；
3、 乙方在制作過程中，必須接受甲方的質(zhì)量安全監(jiān)督。
4、 甲方中途變更設(shè)計，應當以書面形式通知乙方，已加工的鋼構(gòu)件及現(xiàn)場損失由甲方負責。
5、 甲方應按本合同約定的期限支付價款。
6、 甲方應在結(jié)算前審核結(jié)算清單，如有爭議，應及時提出校對。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料，經(jīng)雙方確認材料結(jié)算單價如下
序號 材料名稱 材質(zhì) 單價 數(shù)量 結(jié)算金額
1 鋼板過磅價 Q235 3670
根據(jù)下單時間鋼材價格為準。
備注：以上構(gòu)件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗收與結(jié)算
1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；
2、甲方到乙方廠內(nèi)提貨，乙方負責裝車，甲方負責卸車運費甲方負責；
3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協(xié)助相關(guān)工作。在甲方驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按圖紙及作相應更改。
第六條 付款方式：
1、 本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結(jié)清全款。
2、 若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內(nèi)結(jié)清所有款項；甲方逾期付款乙方有權(quán)擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收�。�
第七條 違約責任：現(xiàn)場安裝時出現(xiàn)制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定，在履行合同過程中如產(chǎn)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效，現(xiàn)場驗收完成無出現(xiàn)加工質(zhì)量問題后自動失效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
【鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同09-09
鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工承攬合同09-14
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同 (精選10篇)12-30
鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工承攬合同范本12-02
鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工承攬合同專業(yè)版09-07
承攬加工合同03-24
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12