鋼結構加工合同通用15篇

　　現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的鋼結構加工合同，歡迎大家分享。

鋼結構加工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《民法典》的有關細則規(guī)定，結合廣告產品具體情況，經雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：型廣告塔座

　　2、工程地點：

　　二、工程內容：

　　1、依據(jù)甲乙雙方確認的施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。

　　委托加工數(shù)量為_型廣告塔座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。

　　合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套

　　三、承包方式和造價：_型廣告塔座，單價每座_元合計人民幣_元，大寫：_元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工

　　四、工程價款支付、結算方式：付款方式：

　　合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_%，計人民幣_元;

　　鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的_%，計人民幣_元;

　　之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價_元的_%;

　　合計人民幣_元座廣告塔共計_元;

　　3%作為乙方的保修保障金合計人民幣_元，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

　　五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。

　　六、雙方責任甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。

　　協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內，由乙方負責其電費。

　　甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;

　　材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。

　　如工程款不能及時到位，工期相應順延。

　　造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。

　　施工人員誤工每人每天元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　乙方責任

　　1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔結構安全性。

　　廣告牌設計基本風壓為/㎡廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失;

　　如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔;

　　在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;

　　在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。

　　5、工程質量驗收：

　　以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據(jù)。

　　工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;

　　鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;

　　如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。

　　以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;

　　協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：《鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

　　附則：

　　合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

　　本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

　　經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。

　　如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

　　本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設標準化協(xié)會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》，省工程建設標準。

　　驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

　　甲方代表人簽字：

　　乙方代表人簽字：

鋼結構加工合同2

　　定做方：（簡稱甲方）

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、 加工制作內容：

　　1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、 制作內容：_______________________________________________________。

　　1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

　　2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；

　　3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、 合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范（鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內 提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯(lián)系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

鋼結構加工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號：

　　一、勞務名稱：鋼結構加工制作

　　二、制作地點：

　　三、工期：按公司的工期要求交付成品

　　四、質量要求：執(zhí)行公司的工藝文件要求

　　甲方將鋼結構車間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權利和義務特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執(zhí)行國家的有關勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行安全生產的方針。具體合同條款如下：

　　1、甲方將年月份到年月份(以陽歷為準)的鋼結構車間里的鋼構件制作承包給乙方，甲方負責提供制作鋼結構所需的機械設備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構件所需的人員，招聘來的相關技術人員必須具有國家認可的資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。

　　2、甲方負責每一批鋼構件的細畫詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴格按國家和行業(yè)標準及甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規(guī)格和數(shù)字及點倒工藝，如確實發(fā)現(xiàn)技術部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的，應先向技術部門匯報，待核實后，由技術人員更改圖紙，出具更改書并簽字后再制作。乙方必須嚴格按照規(guī)范規(guī)定和加工制作工藝及圖紙要求進行加工制作,由于乙方原因造成的鋼構件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔,并承擔由此造成的工期誤期等一切費用。

　　3、乙方必須保質、保量按時完成甲方下達的任務，在工程量滿足的情況下，電焊班組每月產量不得低于 80 噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可抗力因素，不得拖延工期。乙方經常不經允許就無故不上班這種嚴重不守約行為處以罰金100元/天.

　　4、所需制作人員的多少要滿足甲方的工期要求，必須按本公司的規(guī)模及預計任務，確定人員的數(shù)量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應通知甲方備案，否則出現(xiàn)問題由乙方負全責，固定人員應保持在4人以上，以按時完成生產任務為宗旨。

　　5、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內如有工傷事故的，醫(yī)藥費、誤工費、賠償?shù)荣M用由乙方承擔。(乙方工人入廠后應及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔責任)。

　　6、結算制作承包費為固定價格。不論次結構件加工工藝的難易、構件的輕重，單價按照協(xié)議價格執(zhí)行(后附價格清單),不得以任何理由抬高工價,以此為由來拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔賠償損失.

　　7、乙方有義務對使用的設備負責進行定期保養(yǎng)，工具以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴格控制非生產性支出，以節(jié)約為原則。

　　8、乙方必須堅持安全生產原則，設備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現(xiàn)因亂串崗或操作不當而造成機械設備故障或損壞的，必須照價賠償并處以相應的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個,如有遺失或損壞乙方自負。

　　勞保用品由甲方定期發(fā)放，該費用由乙方承擔。

　　9、板材切割須合理，以節(jié)約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。

　　10、乙方人員服從甲方的領導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規(guī)、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權開除或辭退，其本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前3天通知乙方，包括勞動者本人。

　　11、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞動合同，嚴格執(zhí)行民法典中規(guī)定的各項權利和義務。

　　12、合同簽定前乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整.待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付.如合同期滿后,經雙方協(xié)商一致需續(xù)訂制作承包合同的,該保證金仍留在甲方。

　　13、在合同期內,如乙方在中途違約或提出合同以外的條件,在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付,該責任由乙方全部承擔。

　　14、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后即生效,有效期一年。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

鋼結構加工合同4

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第二條：工程概況

　　1.工程名稱：xx 。

　　2.工程地點：xx 。

　　3.委托方：xx 。

　　4.預估構件重量：xx 。

　　5.工程內容：

　　第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)

　　1.甲方認可的施工圖紙。

　　2.甲方認可的設計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會審紀要。

　　第四條：生產(加工)工作內容

　　1.主鋼構：xx。

　　2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。

　　3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。

　　4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

　　第五條：甲方的權利和義務

　　1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙xx套。

　　2.按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。

　　3.甲方代表有權監(jiān)督加工的進度和質量。

　　第六條：乙方的權利和義務

　　1.按時提交加工產品，并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。

　　2.按國家現(xiàn)行鋼結構施工驗收規(guī)范GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。

　　第七條：加工費及付款方式、時間

　　1.本生產人工費單價為：xx元/噸。

　　2.材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。

　　3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。

　　4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。

　　5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

　　6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。

　　第八條：生產(加工)期限

　　1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

　　2.工期：xxx天。

　　3.工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。

　　4.遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;

　　2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。

　　第九條：違約責任

　　1.由于產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。

　　2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開始生產后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償，并工期順延。

　　第十條：其它

　　1.產品經甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。

　　2.根據(jù)本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。

　　第十一條：附則

　　1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　2.本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。

　　3.雙方代表簽章后，合同生效。

　　委托方：

　　承包方：

　　承辦人：

　　承辦人：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　日期：

鋼結構加工合同5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依據(jù)中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、工程造價：_________

　　第二條、分包內容

　　乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

　　上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

　　第三條、施工工期

　　總工期為天。開工日期為，預定截止工期日期。

　　第四條、付款方式

　　1、雙方簽訂合同后三日內，甲方支付乙方預付款______元，(大寫：_______________元整)。

　　2、甲方支付乙方二次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

　　3、甲方支付乙方三次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

　　4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬______元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。

　　第五條、雙方責任

　　甲方責任

　　1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。

　　2、協(xié)調本工程施工過程中與物業(yè)等方面產生的情況。

　　3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。

　　4、提供的圖紙要符合安全結構。

　　乙方責任

　　1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的結構質量負責，并按照設計和規(guī)范要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。

　　2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

　　3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

　　4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

　　5、工程竣工驗收后，清理現(xiàn)場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現(xiàn)場。

　　6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時保修。

　　7、乙方施工應采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

　　8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

　　第六條、附則

　　如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

　　本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　電話：_________電話：_________

　　簽訂日期：______________

鋼結構加工合同6

　　定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質量要求：

　　乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

　　3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

鋼結構加工合同7

　　在委托合同中，受托人處理事務，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委托加工合同。具體內容如下，歡迎參考：

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條

　　技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條

　　價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

　　第六條

　　驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條

　　包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條

　　運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條

　　結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條

　　其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條

　　承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的'定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　年 月 日訂

鋼結構加工合同8

　　建設單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036

　　加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點：漳州市

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權利、義務關系，經雙方協(xié)商一致訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、 工程名稱： 機器人 構件

　　序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價格

　　1 翻轉機通用件 機器人底座 個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。 含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。

　　2 機器人墊座 個 3

　　3 夾具框架 個 6

　　4 機座 個 6

　　5 從動箱箱體 個 6

　　6 箱體墊座過渡板 個 4

　　7 機箱墊座 個 4

　　8 氣動翻轉變位機 主動箱箱體 個 2

　　9 伺服翻轉變位機 伺服減速器箱體 個 2

　　備注：已方代早方叫車，運費甲方負責。

　　2、 加工地點： 漳州市北斗工業(yè)園

　　3、 工程量：每批約 5 噸

　　4、 合同內容：鋼結構件制作。

　　5、 承包方式：包工包料。

　　6、 產品標準：合格

　　第二條 合同價款

　　1、 型鋼及次構件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。

　　第三條 雙方職責

　　1、 甲方應提供確認的設計圖給乙方；

　　2、 乙方應按本合同約定及設計圖紙設計要求按時、按質、按量完成加工制作工作；

　　3、 乙方在制作過程中，必須接受甲方的質量安全監(jiān)督。

　　4、 甲方中途變更設計，應當以書面形式通知乙方，已加工的鋼構件及現(xiàn)場損失由甲方負責。

　　5、 甲方應按本合同約定的期限支付價款。

　　6、 甲方應在結算前審核結算清單，如有爭議，應及時提出校對。

　　第四條 加工材料提供

　　乙方包工包料，經雙方確認材料結算單價如下

　　序號 材料名稱 材質 單價 數(shù)量 結算金額

　　1 鋼板過磅價 Q235 3670

　　根據(jù)下單時間鋼材價格為準。

　　備注：以上構件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。

　　第五條 驗收與結算

　　1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；

　　2、甲方到乙方廠內提貨，乙方負責裝車，甲方負責卸車運費甲方負責；

　　3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協(xié)助相關工作。在甲方驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方必須按圖紙及作相應更改。

　　第六條 付款方式：

　　1、 本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結清全款。

　　2、 若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內結清所有款項；甲方逾期付款乙方有權擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收�。�。

　　第七條 違約責任：現(xiàn)場安裝時出現(xiàn)制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。

　　第八條 其它

　　1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

　　2、雙方約定，在履行合同過程中如產生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。

　　3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效，現(xiàn)場驗收完成無出現(xiàn)加工質量問題后自動失效。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表人： 代表人：

鋼結構加工合同9

　　需 方：

　　供 方：

　　為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責，按《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，結合本項目實際情況，經甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：

　　一、本加工產品全部用于 ，不得轉移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負責。

　　二、材料規(guī)格和技術要求：根據(jù)需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。

　　三、需方如有圖紙變更或增加設計聯(lián)系單，應按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負責，需方確需進行變更的，所發(fā)生的費用損失全部由需方自行承擔。

　　四、材料制作要求：鋼材材質按圖紙設計及設計聯(lián)系單要求，產品制作應滿足現(xiàn)行規(guī)范要求，達到合格等級。

　　五、材料數(shù)量、單價、金額:

　　材料名稱數(shù)量單位單價（元）金額（元）備注

　　數(shù)量按理論實際計算

　　略

　　合 計

　　以上產品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費用 。

　　注：本制作合同中H型鋼的價格以 年 月 日制定的合同價格為準。

　　六、制作及提貨時間： 年 月 日提貨。

　　七、提貨方式：需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。

　　八、付款方式：

　　另行協(xié)商。

　　九、結算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內與供方核對工程量，供方結算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內核對工程量，則視為默認，按供方提供的工程量為準。

　　十、產品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權自貨款付清后轉移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。

　　十一、技術要求：供方應隨貨物提供產品出廠合格證或質保書，現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負責，供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套，費用需方負責。

　　十二、違約責任：

　　1、需方未按合同支付貨款的，按應付貨款余款的1支付違約金。

　　2、需方在提貨時間無故不來提貨，經的供方催促15日內未提貨的按500元∕天支付違約金。

　　3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單，導致制作工期延長的，工期予以延長。

　　十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化，則產品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。

　　十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決，協(xié)商不成，雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。

　　本合同一式三份，供方執(zhí)二份，需方執(zhí)一份，雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效，加工產品提取完畢，貨款付清后終止。

　　需 方：

　　供 方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　訂立合同時間：年 月 日

鋼結構加工合同10

　　甲方：__

　　乙方：__

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例：

　　風險提示：工作崗位及工作時間

　　雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作，如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工（因為工種不同工資差別很大）；

　　工作時間包括聘用期限，應注明從何時起知何時止；每周工作多少天，每天工作多少小時；一般每周至少有一天的休息日；按國際慣例，在節(jié)假日，雇員應享受所在國家規(guī)定的節(jié)假日，如所在國國慶、春節(jié)等。

　　建議雙方在簽勞務合同的時候最好明確約定相關工作崗位，工作時間以及勞務報酬等問題，避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。

　　一、工程內容

　　鋼結構安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車費）。

　　二、工期

　　經甲乙雙方協(xié)商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素（如戰(zhàn)爭、地震、雨天等），工期相應順延。

　　三、雙方責任

　　風險提示：雇主義務

　　勞務關系主要由民法、經濟法調整，雙方當事人在不違背法律規(guī)定情況下自由協(xié)商，任意性很強，雇主可以與雇員協(xié)商約定相關義務；

　　但是，雇主必須按所在國有關規(guī)定提供符合安全生產的場所和必須發(fā)放勞動保護費用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發(fā)生疾病或工傷，雇主都應提供必要的醫(yī)療和購買必要的藥物。

　　另外，建議雇主應給雇員購買人生意外保險，使勞務人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償，保險費由雇主負擔。

　　1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問題。

　　2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工。如需現(xiàn)場復查，可聯(lián)系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規(guī)，工程質量確保合格。

　　風險提示：勞務費用

　　勞務合同雇員提供勞務服務，雇主主需要依據(jù)協(xié)議支付勞務報酬，這里要區(qū)別于勞動關系中的勞動者除獲得工資報酬外，還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等；勞務關系中的自然人，一般只獲得勞務費，雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務，是否繳納可以雙方協(xié)商約定。

　　另外，如果是在工作時間以外加班或上夜班，雇主應付加班費或夜班津貼等相應勞務費用，并據(jù)此作出詳細約定，以免給雇主一方造成不必要糾紛。

　　四、勞務費用

　　乙方進場施工，甲方預付工程款_______萬元整，工程完工經甲方和監(jiān)理驗收合格付至總工程款的______%，余款______%作為工程質量保證金，一年后付清。

　　五、安全施工

　　乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規(guī)范、統(tǒng)一安排，自備安全用品，高空作業(yè)必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設備要規(guī)范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發(fā)生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。

　　六、工程質量

　　1、乙方對鋼結構工程的安裝質量負責。

　　2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求安裝施工。

　　3、乙方應按鋼結構工程質量要求發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知甲方。

　　4、工程保修期為_____年，在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。

　　七、違約責任

　　按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。

　　八、爭議解決方式

　　1、本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向____________人民法院起訴。

　　2、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。

　　甲方：__（簽章）

　　法定代表人：__

　　地址：__

　　聯(lián)系電話：__

　　______年______月______日

　　乙方： （簽章）

　　家庭住址：__

　　聯(lián)系電話：__

　　______年______月______日

鋼結構加工合同11

　　甲方：_________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關細則規(guī)定，結合廣告產品具體情況，經雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：_____型廣告塔_____座

　　2、工程地點：__________________________。

　　二、工程內容

　　1、依據(jù)甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。

　　三、承包方式和造價

　　《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元(大寫：__________________)。合計人民幣____________元，大寫：____________元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

　　四、工程價款支付、結算方式

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_______元(大寫:______________元整);鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元(大寫：____________元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價_______元(大寫：____________元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫：_______元整)N座廣告塔共計_____元(大寫：_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫：_______元整)，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

　　五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運輸_____天,安裝_____天。

　　六、雙方責任

　　廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_______元計，工期相應順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場_____米以內，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為_____KN/m2(抗風設計值為_____級)。鋼結構廣告牌制作廣告塔質保期為_____年，保修期為_____年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據(jù)。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知_______日內未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　甲方代表人簽字(蓋章)：____________乙方代表人簽字(蓋章)：____________

　　簽訂日期：______________年_______月_______日

鋼結構加工合同12

　　工 程 名 稱： 安徽三建pC構件生產基地

　　工程發(fā)包方 ： 安徽三建工程有限公司

　　工程承包方 ： 安徽建筑機械有限責任公司

　　簽 約 日期 ： 20xx年3月10日

　　合同協(xié)議書

　　發(fā)包單位： 安徽三建工程有限公司 （以下簡稱甲方）

　　承包單位： 安徽建筑機械有限責任公司 （以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　l、工程名稱：安徽建工產業(yè)化基地1#廠房鋼結構及維護工程。

　　2、工程地點：安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經濟園區(qū)經一路與緯三路交口。

　　3、工作內容：圖紙設計、招標文件等文件范圍內鋼結構生產車間鋼構件的采購、加工等（不含預埋螺栓）。具體包括詳圖深化設計、鋼構件制作（含配件）、檢測（原材料檢驗及焊縫檢測）等，本合同約定的招標文件及相關資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分，結算時合同價款不再調整。

　�。�1）根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結構施工圖紙、承包人提供設計院審核的深化圖紙、技術

　　資料、有關文件及現(xiàn)場安裝分段要求，完成承包范圍內的鋼結構材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進行技術準備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結構運輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場（按圖紙編號統(tǒng)一標注）、工程服務以及本合同其他條款所約定的工作內容，并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關的所有工作及相關手續(xù)。鋼構件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求。

　�。�2）制作之前編寫構件制作方案，并得到發(fā)包人、設計單位及施工監(jiān)理的認可。按發(fā)包人的要求，提供本工程中鋼結構加工及運輸?shù)南嚓P計劃、資料。并于簽訂合同一周內，提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關有效證件（如焊工證等特殊工種上崗證）。

　�。�3）按發(fā)包人確認的分段分節(jié)要求和構件進場計劃配套供應鋼構件，負責進行鋼構件必要的預拼裝。

　　（4）承包人按發(fā)包人要求將構件資料準備齊全，隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構件需求清單進行構件的裝車運輸，發(fā)車前需將構件進場清單傳至發(fā)包人，并通知發(fā)包人代表相關負責人。

　　（5）提供鋼結構吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗、焊接試驗用的試板等，配合設計及現(xiàn)場安裝做好構件坡口及吊耳等構件配套加工。費用在報價中綜合考慮。

　�。�6）提供出廠標識、標志和編號，提供構件測量基準線和監(jiān)測基準點的標識等。

　�。�7）負責鋼結構制作的現(xiàn)場技術支持及與設計人的技術配合，按規(guī)定完成本工程所需的各種技術和安全措施。

　�。�8）鋼材進加工廠后，在下料之前必須按有關規(guī)定做原材料復檢。在鋼構件進場的同時，提交給發(fā)包人的資料（一式四份）：原材料檢驗報告（原件一份、復印件加蓋公章三份）、鋼構件出廠合格證、鋼構件制作相關檢查記錄、有探傷資質的單位出具的構件制作探傷檢驗報告、鋼結構制作相關質量驗收記錄、鋼結構制作相關質量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關資料等。

　�。�9）承包人自行解決鋼構件運輸途中的一切問題，保證加工件不造成損壞及變形，因運輸途中造成的構配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時整改，發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改，相關費用由承包人承擔。

　�。�10）未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質量標準、構件配套順序交付構件，發(fā)包人有權拒收，承包人應承擔質量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的責任，并承擔由此導致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經濟損失。

　　（11）任何工程聯(lián)系函件必須經發(fā)包人認可，并以發(fā)包人的名義轉發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設計院等相關方面獨自聯(lián)系，否則一切責任和損失由承包人承擔。

　�。�12）在合同規(guī)定的保修期內，凡屬于承包人質量問題，承包人要負責免費維修，并承擔相關責任。

　　（13）本項目所有涉及到的主鋼結構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用，否則乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進行處理。

　�。�14）將構件運輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構件指定堆放場地，并自行負責所有材料設備的保管和安全。

　　（15）承包人負責按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人，并配合項目質量驗收工作。

　�。�16）承包人必須服從發(fā)包人的管理，發(fā)包人有權要求承包人更換不稱職的管理人員。

　�。�17）合同中規(guī)定的其它工作。

　　4、合同價款

　　（1）總價合同：鋼結構構件材料、制作造價￥22451522.00元（大寫：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整）

　　乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構件的規(guī)格、材質等相關要求依據(jù)甲方提供圖紙進行采購、加工，必須滿足圖紙及招標文件要求。工程竣工結算時，除設計變更外，在施工圖范圍內總價固定不變，圖紙及招標文件所含工作內容或費用已含在總價中

　　乙方投標報價按GB50755計算，計算規(guī)則明確構件按矩形理算，且投標報價重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規(guī)范，施工過程中甲方有權對進場鋼結構過磅抽查，如若鋼結構重量負偏差超過國家規(guī)范，甲方將對負偏差部分扣減材料工程款，并對乙方進行處罰。

　　合同總價包括：

　　（1）由乙方為鋼結構制作需要承擔的所有費用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作：

　�。�2）按照國家稅法規(guī)定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護建設費、教育費附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包項目有關的所有稅費均由乙方自行繳納；

　�。�3）按照規(guī)范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費；

　�。�4）現(xiàn)場施工人員及材料、設備的保險；

　�。�5）因市場價格波動等影響而涉及到的各種風險及管理費和利潤；

　�。�6）根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔的其他費用：

　　5、工程款支付和工程結算

　�。�1）本項目甲方提供合同造價 20% 預付款（合同簽訂后7個工作日內支付）；

　�。�2）本項目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行：

　　a．工程付款方式：以6個月銀行承兌匯票形式為主。

　　b．主體鋼結構運至項目現(xiàn)場內安裝，支付合同造價20%的工程款；

　　c．主體結構安裝完支付合同造價20%的工程款；

　　d．圍護結構安裝完支付合同造價10%的工程款；e．工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款；

　　f．工程決算定案后支付至合同造價95%；

　　g.剩余5%工程款作為質保金，待缺陷責任期滿后一次性無息付清。

　　（3）簽訂合同之日起7個日歷天內，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；

　　（4）支付規(guī)定：

　　a．乙方在收取工程款時，必須同時提供等額的稅務發(fā)票，乙方在申請結算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結算總額相等完稅票據(jù)；

　　b．乙方在收取工程款時，必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù)；

　�。�5）缺陷責任期：從竣工驗收合格之日起計算，至合同規(guī)定的缺陷責任期。

　　（6）竣工結算：

　　竣工驗收達到本合同規(guī)定的質量標準并且資料全部交齊并經甲方驗收合格后，乙方向甲方報送結算資料，甲方在收到足夠的資料后一個月內審核完畢，經甲乙雙方及監(jiān)理單位確認后一個月內向乙方支付到結算總價的95%，其余5%作為質保金。如果質量標準及工期中任何項達不到業(yè)主合格要求，結算時甲方將扣除其相應部分的保證金；

　�。�7）現(xiàn)場簽證及變更：

　　發(fā)生合同外的費用時，乙方應注意收集和保留證據(jù)并在3個日歷天內讓甲方現(xiàn)場具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時間、工作內容、工作部位以及投入的設備、人員清單并附上必要的施工簡圖，乙方逾期未能以書面形式提出申請，則視為乙方自動放棄該部分費用，以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設計變更以外，不接受任何形式的簽證索賠。

　　（8）竣工結算：

　　乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規(guī)則和價格計算方法編制，不得高估冒算。一經發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象，甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結算進行逐項核對。如果核減率在5%以內（含5%），甲方不予罰款；如果核減率超過5%，甲方除扣除核減部分外，還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款，并直接從工程款中扣除。

　�。�9）免責條款：

　　乙方應嚴格遵守甲方財務部的有關制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關稅務事宜，在規(guī)定的付款期限截止日后，由于乙方未及時開具足額合法稅務發(fā)票，從而導致甲方財務部無法按時支付乙方工程款，此項延誤不構成甲方延期付款責任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。

　　6、工期

　�。�1）構件到場日期：開工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。

　　進場節(jié)點要求：

　　a.20xx年4月1日，A~G軸鋼結構主體材料進場；

　　b.20xx年4月10日，A~G軸鋼結構屋面維護結構材料進場；

　　c.20xx年5月10日，鋼結構主體結構必須全部到場（具體進場日期必須符合甲方的進度要求）

　　d. 20xx年6日10日，本鋼結構工程的所有材料必須進場。（維護結構材料進場日期必須符合甲方的進度要求）

　　（2）進度：乙方必須按甲方確認的材料進場計劃將構件運至施工現(xiàn)場，接受甲方對構件進場時間的檢查、監(jiān)督。材料進場計劃與經確認的計劃不符時，乙方應按甲方的要求提出改進措施，經甲方確認后執(zhí)行。因乙方的原因導致實際材料進場計劃與材料進場計劃不符，乙方無權就改進措施提出追加合同價款。

　�。�4）暫停施工：因乙方材料質量嚴重與質量要求不符時，甲方有權要求乙方暫停材料進場并進行整頓，由此造成的工期延誤由乙方負責，相關的賠償按照本合同第9條相關規(guī)定執(zhí)行

　　7、質量驗收

　�。�1）質量要求：本工程質量應符合現(xiàn)行的國家工程質量驗收規(guī)范，國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術標準規(guī)范，施工圖及相關技術文件的要求，達到合格標準；

　�。�2）質量等級：乙方提供的構件必須按照國家驗收規(guī)范的合格等級標準，由于乙方原因造成的不合格，乙方負責整改，整改仍達不到要求，乙方應無條件退出，由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

　�。�3）試驗與檢驗：乙方應按相關規(guī)定進行試件的取樣、檢驗。

　�。�4）分項工程質量檢查：上道工序施工完成，必須經監(jiān)理工程師、甲方驗收合格簽字認可后，乙方才能進行下道工序的施工。

　�。�5）、乙方應協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進行檢查和驗收。

　�。�6）、用于主體結構的鋼構件，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限

　　8、權利和義務

　　1、甲方的權利和義務

　�。�1）、甲方有義務按合同的規(guī)定期限及時向乙方支付工程款，否則甲方違約。

　　（2）、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。

　�。�3）、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗，對檢驗不符合要求的貨物，甲方有權要求乙方退換。

　�。�4）、如因產品質量問題造成甲方損失的，乙方負責賠償損失并承擔一切責任。

　　2、乙方的權利和義務

　�。�1）、乙方有義務向甲方提供符合合同約定的產品，否則乙方違約。

　�。�2）、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物，否則，乙方違約，并應承擔由此給甲方造成的損失。

　�。�3）、乙方有權按合同約定，要求甲方支付已合格材料的款項。

　　9、違約責任

　�。�1）乙方承包的工程項目，未經甲方許可，不得進行轉包或分包。否則，甲方有權終止合同。由此給甲方造成的經濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時，需經甲方書面批準，各項管理程序按甲方的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（2）若因乙方原因造成材料進場延誤，每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款，罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。

　�。�3）本項目所有涉及到的主鋼構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用，如實際工作需更換材料，必須得到甲方書面認可，并且甲方不補償因此產生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料，視為乙方違約，處以合約總價 10% 的工程質量罰款，并承擔此項違約導致甲方的損失。

　�。�4）合同簽訂后，如需修改，需獲得雙方同意，方能生效。否則，給對方造成的經濟損失由違約方負責。

　�。�5）合同履行中任何一方無正當理由而提出終止合同的，均屬單方違約，違約方承擔給對方所造成的全部損失外，還需向對方支付工程款總價 10% 的違約金。

　�。�6）如果乙方有任何的違約行為，乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權從工程款中扣除這筆費用。

　　（7）因乙方自動退出，甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結算，由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除，甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權力。

　�。�8）未經甲方書面授權，乙方不得以甲方名義從事任何對外商務經營及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權終止本合同的執(zhí)行，并由乙方向甲方承擔相應的損失，甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除，乙方不得有異議。

　　10、爭議

　　（1）如甲乙雙方發(fā)生爭議，應本著實事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進行協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可采用下列解決方式：向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。

　�。�2）發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保護好已進場材料：

　　a.單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工；

　　b.調解要求停止，且為雙方接收；

　　c.仲裁機構要求停止時；

　　d.法院要求停止時。

　　11、合同終止及終止后的結算

　�。�1）甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；（2）乙方無能力繼續(xù)履行本合同時，本合同終止，按已進場材料結算，乙方應在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作；

　�。�3）未經甲方同意，乙方將本工程轉包或分包給第三方，本合同終止，按乙方已進場材料的 60% 結算

　�。�4）乙方單方要求終止合同，結算單價按合同單價的 80% 計算，另賠償合同總價10% 的違約金；

　　12、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。

　　13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效，在除違約責任導致合同中期解除情況下，工程經竣工驗收合格、工程結算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結清后合同自動終止。

　　14、本合約附件：⑴中標通知書⑵乙方投標報價文件⑶招標文件及答疑記錄。

　　15、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

　�。ㄒ韵聼o正文）

　　甲 方： 乙 方：安徽建筑機械有限責任公司

　　甲方代表： 乙方代表：

　　開戶銀行： 開戶銀行：徽商銀行合肥大東門支行

　　賬號： 賬號：1020 4010 2100 0283 880

　　簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日

鋼結構加工合同13

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　經雙方充分協(xié)商為明確雙方責任，本著互利互惠的原則現(xiàn)將鋼結構廠房車間承包給乙方施工，特訂本協(xié)議如下望共同遵守：

　　一、承包方，包工包料;

　　二、承包范圍：根據(jù)簡易圖和雙方約定施工內容范圍內的鋼結構工程，進行施工。檐口高度規(guī)格為4.6—5米之間;

　　三、總造價按建筑實有面積計算：長138米x13米=1794平方米，每平方按125元計算。

　　四、質量按照簡易圖紙標準驗收，原材料按照提供的施工要求材料表進行施工，保質保量。

　　五、雙方工作

　　甲方負責水、電、路三通;

　　自合同簽之日起付給乙方工程預付金;甲方按工程進度發(fā)給乙方的承包金，不得拖延，工程竣工驗收后付給乙方全部工程款。

　　六、本工期工程定于__________年___月____日開工，于__________年___月____日交工，如遇到風雨不能按時交工，其它特殊情況等不能按時交工，雙方協(xié)商可順延。

　　七、安全問題

　　在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全負責;

　　八、其它未盡事宜雙方協(xié)商;

　　甲方簽字：______________

　　乙方簽字：______________

　　日期：______________

鋼結構加工合同14

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

　　一、工程名稱：鋼結構車間。

　　二、加工形式：包工包料。

　　三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))

　　四、工程總造價______________整 (小寫______________元)開票方式含稅。詳細數(shù)據(jù)見報價單。

　　五、工程質量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。

　　六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

　　七、加工期限：

　　八、結算方式：工程預付款為______________元整(小寫_______元)，作為定金用于開工費用，余款______________元整(小寫______________元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。

　　九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。

　　十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由_______省_______市仲裁委員會協(xié)商解決。

　　甲方(公章)______________ 乙方(公章)______________

　　甲方簽字：_____________乙方簽字：______________

　　簽訂日期：______________

鋼結構加工合同15

　　發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)

　　承攬方: (以下可簡稱:乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，為

　　一、工程名稱: 。

　　二、工程施工地點: 。

　　三、工程內容: 。

　　四、工程量和工程造價:

　　1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結算)。

　　2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。

　　(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)

　　四、付款方式及工程確認辦法:

　　1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即 元，作

　　2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

　　3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元

　　4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

　　5、本項工程質保金為合同總款 %，質保期為合同簽訂之日起滿壹

　　五、工程延期:

　　如遇下列情況之一，經雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。

　　1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。

　　2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。

　　3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

　　4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。

　　5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

　　6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

　　六、雙方職責

　　1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據(jù)此調整合同價款。

　　2、甲乙方對于產品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任。

　　七、甲方職責:

　　1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。

　　2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰��?/p>

　　3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。

　　4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

　　5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

　　八、乙方職責:

　　1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。

　　2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。

　　3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。

　　5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。

　　九、土建方應配合的相關事宜:

　　1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數(shù)據(jù)及位置。

　　2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

　　3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

　　十、施工工期:

　　在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

　　十一、合同爭議、合同的生效與終止:

　　(一)爭議:

　　甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

　　(二)、合同的生效與終止

　　本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

　　十二、交工質量保修承諾

　　1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。

　　2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。

　　3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。

　　十三、其它約定:

　　1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。

　　2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。

　　3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

　　4、結構網架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。

　　5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關費用由甲方承擔。

　　6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、備注:

　　代表人: 代表人:

　　代理人: 代理人:

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　開戶行: 開戶行:

　　帳號: 帳號:

【鋼結構加工合同】相關文章：

鋼結構加工合同09-07

鋼結構加工承攬合同09-09

鋼結構加工合同范本06-25

鋼結構材料加工合同的模板06-29

鋼結構加工合同范本09-05

鋼結構產品加工承攬合同09-14

鋼結構加工的合同范本09-13

建設工程鋼結構加工合同11-10

鋼結構加工合同(15篇)12-13

鋼結構加工合同15篇12-12