鋼結(jié)構(gòu)加工合同(集合15篇)
隨著人們法律意識的建立,合同的類型越來越多,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?以下是小編收集整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同1
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的`疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同2
委托方:______________(以下簡稱“甲方”)
承攬方:______________(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)中華人民共和國等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、所屬工程概況
1、本合同加工的材料將用于(以下簡稱“工程”)中。
2、材料使用地點為工程所在地點
第二條、承攬方式及內(nèi)容
1、承攬方式:本合同采用包工包料加工方式,甲方提供施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)制作、拋丸除銹、油漆噴涂(普通醇酸漆兩道60μ)、成品裝車工序,不含第三方檢測。其中螺栓等配件由甲方自理。
2、承攬內(nèi)容:工程鋼結(jié)構(gòu)主結(jié)構(gòu)(鋼柱鋼梁)和次構(gòu)件(系桿、柱撐水撐、套管、隅撐)的制作加工,不包含屋面檁條和拉條、斜拉條、天溝。
3、交貨地點為廣西恒源鋼結(jié)構(gòu)有限公司廠內(nèi),運輸由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)運費,運輸前的裝車由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
第三條、合同價款
1、本合同采用固定綜合單價方式,每噸不含稅單價元整(¥元/噸),含稅單價為(¥元/噸),稅率為%增值稅專票。乙方已熟知了本工程的所有技術(shù)要求和工期要求,并明確該單價中已包含乙方按合同完成承攬內(nèi)容項下工作可能產(chǎn)生的全部費用;
2、合同價款:暫定加工量為噸,暫定合同價款為(¥元),不含稅。
3、以上單價不包含安裝費、卸車費。
第四條、交貨時間
乙方應(yīng)按照下述約定的時間完成承攬貨物的交付:即具備加工條件后日歷天完成。(按甲方現(xiàn)場需求順序發(fā)貨)
第五條、付款及結(jié)算
1、合同簽訂后,甲方先付合同總價的%(¥元,大寫:)做預(yù)付款,甲方提貨前,應(yīng)支付所提貨款的費用;甲方向乙方提最后一批貨前,須支付完所有構(gòu)件的加工費(含已支付部分)。
2、支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬。
3、結(jié)算:本合同采取固定綜合單價包干,以鋼構(gòu)件產(chǎn)品理論重量乘以綜合單價進行結(jié)算。
第六條、雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任:
1、提供承攬內(nèi)容相應(yīng)的圖紙壹套。
2、按合同規(guī)定支付構(gòu)件加工款,按民法典的`規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)按時解決乙方書面提出的圖紙設(shè)計問題。
4、對于甲方提出的設(shè)計變更或增加承攬內(nèi)容,工期經(jīng)甲方確定后相應(yīng)順延,合同已有相應(yīng)單價的,按合同單價執(zhí)行,工程量據(jù)實結(jié)算。
二、乙方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)承攬內(nèi)容項下全部的加工作業(yè),并包括為完成作業(yè)所需的輔助材料的采購、放樣、下料、成形、焊接、校正、探傷(自檢),除銹和油漆。
2、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙加工,按照甲方提出的技術(shù)、質(zhì)量和加工順序的具體要求加工生產(chǎn)并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進度和配套。
3、接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督、進度控制;發(fā)現(xiàn)問題及時糾正;因乙方原因造成構(gòu)件不符合質(zhì)量要求的,由乙方負(fù)責(zé)整改。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按交貨計劃進行加工,構(gòu)件出廠前甲方應(yīng)派人驗收,如不派人驗收,構(gòu)件出廠后,視為驗收合格,如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)構(gòu)件存在質(zhì)量問題,乙方收到甲方通知后,應(yīng)及時進行整改。
第七條、質(zhì)量要求
1、乙方應(yīng)按照《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50205-20__)和施工圖紙的技術(shù)要求進行加工,達到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第八條、驗收和交工資料
1、驗收:乙方應(yīng)在每批加工完成后1日內(nèi)通知甲方安排初驗。甲方至乙方工廠對產(chǎn)品數(shù)量、外觀及基本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行初驗,初驗合格后方允許裝車。
2、交工資料:交貨同時,乙方向甲方提供鋼構(gòu)件的出廠合格證。
第九條、合同生效、終止及其他
1、本合同執(zhí)行如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商不成,可向合同簽訂地即甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、乙方制作完成后通知甲方,甲方必須及時提貨,逾期20天以上,乙方對貨量每天收取10元/噸的場地占用費;逾期2個月以上且甲方無法支付完所有貨款的,乙方有權(quán)利處置余下貨物。
3、本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
以下無正文!
甲方:______________乙方:______________
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:______________法定代表人______________
簽約代表:______________簽約代表:______________
電話:______________電話:______________
開戶行:______________開戶行:______________
賬號:______________賬號:______________
日期:_____年___月____日日期:_____年___月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同3
工 程 名 稱:
委托方(甲方):
承攬方(乙方):
簽 訂 日 期:
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同
委托方(甲方)全稱:
承攬方(乙方)全稱:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同,結(jié)合本項目的特點,為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的產(chǎn)品,雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,雙方共同遵照并認(rèn)真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分:
附件一:《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;
附件二:圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三:鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;
附件四:往來傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍:
交貨期:
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨,任何一個構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術(shù)要求
為了確保加工質(zhì)量,乙方在加工過程中要嚴(yán)格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請,且有甲方項目負(fù)責(zé)人的簽字。
3、技術(shù)資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外,甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項目管理
本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求,乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行,構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,甲方有權(quán)向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制,在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作,否則甲方有權(quán)予以拒收,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
為了方便本項目的管理,在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提交項目組織管理機構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。
乙方應(yīng)隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查,并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購及進廠復(fù)檢等規(guī)定
本合同項下的 材料由乙方自購且滿足相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求。主材為 方購買,損耗為 ,廢料歸 方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;
7、合同價格及交貨要求:
7.1合同單價:綜合單價:
1)以上合同單價為固定不變價,單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構(gòu)件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復(fù)驗等所有相關(guān)費用、以及所有應(yīng)向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實際凈重量,如發(fā)現(xiàn)錯誤,須報甲方書面更正。
3)因乙方制造或運輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報廢或返修,乙方應(yīng)積極配合加以解決,由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。因甲方要求設(shè)計變更,出廠前乙方有責(zé)任和義務(wù)進行變更。出廠后乙方也有責(zé)任變更,費用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同要求,在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認(rèn)可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號標(biāo)識,以便甲方現(xiàn)場正確使用。
3)貨物發(fā)運時,應(yīng)同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料,否則甲方給予拒收,由此引起的貨物遲交責(zé)任由乙方自負(fù)。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交,因乙方標(biāo)識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤,乙方必須及時給予修正。
5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。
8、付款及結(jié)算
8.1付款方式:轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預(yù)付款:合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付 (約計¥ 元);或本工程無預(yù)付款。
2)全部構(gòu)件發(fā)運到甲方指定地點,經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的 ,余款 作為質(zhì)量保證金,乙方構(gòu)件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度,每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場,經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后,甲方按工程進度款的 付進度款,余 作為質(zhì)量保證金,該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成,質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。
3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后,甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審?fù)戤叄瑘蠹追焦こ坦窘?jīng)營部10日內(nèi)復(fù)核完畢,復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。
9、擔(dān)保
合同簽訂時,乙方須向甲方提供履約擔(dān)保,擔(dān)保方式: ; 擔(dān)保額度: 待合同履行完畢后,無任何違約情況,將履約保證金一次(無息)退還給乙方。
10、違約責(zé)任
乙方有責(zé)任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨,否則,因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨,乙方每延誤壹天按 元向甲方支付違約金,違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責(zé)任,如果合同產(chǎn)品延期交貨,甲方有權(quán)終止部分或全部合同,在此情況下,甲方可以根據(jù)自己認(rèn)為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨,因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責(zé)任由乙方承擔(dān),同時乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。
同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨,乙方除了要按上述要求履行自身責(zé)任外,還因此共同承擔(dān)業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應(yīng)按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件,如因甲方原因未能按時提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整,乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計變更,甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時,乙方不得借故要求調(diào)整單價。
乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達不到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減價款;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修正或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修正或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)陌b,以確保運輸和交付順利,未按合同規(guī)定標(biāo)識和包裝,或者包裝物與移交文件不符,或者不符合規(guī)定要求,造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時,甲方有權(quán)拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求,甲方有權(quán)責(zé)令停產(chǎn),因此造成的損失由乙方承擔(dān)。
甲方未按規(guī)定的'時間付款,超過合同規(guī)定日期付款,甲方應(yīng)當(dāng)比照當(dāng)?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內(nèi),甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時間有所增減,合同或交貨進度應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,而且雙方應(yīng)對合同進行相應(yīng)的修改,若增加或減少乙方工作量,則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。
12、技術(shù)服務(wù)
乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作,及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費用包含在綜合單價中,凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔(dān),并從合同款中扣除。必要時,乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中,乙方對派往現(xiàn)場服務(wù)的人員的安全負(fù)責(zé),應(yīng)對其加強安全教育,服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理,有自我保護能力,對自身安全負(fù)責(zé)。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時,雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時,任何一方可向 法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,本合同一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章: 乙方合同章:
地址: 地址:
委托代理人: 法定代表人:
經(jīng)辦人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
簽定日期: 簽定日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)協(xié)議
委托單位: (以下簡稱甲方)
承攬單位: (以下簡稱乙方)
xxx有限公司(甲方)委托 (乙方)承擔(dān) 鋼結(jié)構(gòu)的制造,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下技術(shù)協(xié)議:
一、概況:
二、制造范圍:
三、制造驗收標(biāo)準(zhǔn):
1、構(gòu)件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定。
2、除滿中上述要求外,還滿足下列要求:
四、標(biāo)識及包裝:
1、構(gòu)件制作完畢,應(yīng)按構(gòu)件清冊上的拆開構(gòu)件號在相應(yīng)構(gòu)件的標(biāo)志端處作出標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)醒目且不易脫落,易于區(qū)分。
2、乙方涂漆時應(yīng)注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆,應(yīng)用清洗劑將孔群四周60mm范圍內(nèi)底漆清除干凈,并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。
3、為便于分層管理與工地使用,應(yīng)根據(jù)構(gòu)件長度,在構(gòu)件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。
4、其它:
五、職責(zé)范圍:
1、由甲方技術(shù)資料和設(shè)計的錯誤造成的產(chǎn)品損失,由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件,費用見主合同。
2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)及時補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現(xiàn)的漏缺件。
3、乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯誤,應(yīng)及時通知甲方。
4、乙方制造的產(chǎn)品在運輸過程中因包裝不當(dāng)造成產(chǎn)品受損,由乙方負(fù)責(zé)。
六、產(chǎn)品完工應(yīng)提交的資料:
乙方產(chǎn)品制作完畢,應(yīng)向甲方提供下列資料:
1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。
2、按規(guī)定必須進行抽樣復(fù)驗的材料的復(fù)驗報告原件。
3、對接焊縫的超聲波探傷報告。
4、產(chǎn)品合格證原件。
5、貨物交接證明。
七、甲方技術(shù)負(fù)責(zé)人: 電話: 傳真:
乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人: 電話: 傳真:
八、本協(xié)議未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
九、本協(xié)議正文一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)貳份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同4
工 程 名 稱: 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機械有限責(zé)任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡稱甲方)
承包單位: 安徽建筑機械有限責(zé)任公司 (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
l、工程名稱:安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護工程。
2、工程地點:安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容:圖紙設(shè)計、招標(biāo)文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購、加工等(不含預(yù)埋螺栓)。具體包括詳圖深化設(shè)計、鋼構(gòu)件制作(含配件)、檢測(原材料檢驗及焊縫檢測)等,本合同約定的招標(biāo)文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分,結(jié)算時合同價款不再調(diào)整。
。1)根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場安裝分段要求,完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進行技術(shù)準(zhǔn)備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場(按圖紙編號統(tǒng)一標(biāo)注)、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求。
。2)制作之前編寫構(gòu)件制作方案,并得到發(fā)包人、設(shè)計單位及施工監(jiān)理的認(rèn)可。按發(fā)包人的要求,提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運輸?shù)南嚓P(guān)計劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi),提供詳細(xì)的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關(guān)有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
(3)按發(fā)包人確認(rèn)的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進場計劃配套供應(yīng)鋼構(gòu)件,負(fù)責(zé)進行鋼構(gòu)件必要的預(yù)拼裝。
。4)承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準(zhǔn)備齊全,隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進行構(gòu)件的裝車運輸,發(fā)車前需將構(gòu)件進場清單傳至發(fā)包人,并通知發(fā)包人代表相關(guān)負(fù)責(zé)人。
。5)提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗、焊接試驗用的試板等,配合設(shè)計及現(xiàn)場安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費用在報價中綜合考慮。
。6)提供出廠標(biāo)識、標(biāo)志和編號,提供構(gòu)件測量基準(zhǔn)線和監(jiān)測基準(zhǔn)點的標(biāo)識等。
(7)負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場技術(shù)支持及與設(shè)計人的技術(shù)配合,按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
。8)鋼材進加工廠后,在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復(fù)檢。在鋼構(gòu)件進場的同時,提交給發(fā)包人的資料(一式四份):原材料檢驗報告(原件一份、復(fù)印件加蓋公章三份)、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗報告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
。9)承包人自行解決鋼構(gòu)件運輸途中的一切問題,保證加工件不造成損壞及變形,因運輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時整改,發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改,相關(guān)費用由承包人承擔(dān)。
。10)未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件,發(fā)包人有權(quán)拒收,承包人應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的責(zé)任,并承擔(dān)由此導(dǎo)致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟損失。
。11)任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可,并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計院等相關(guān)方面獨自聯(lián)系,否則一切責(zé)任和損失由承包人承擔(dān)。
。12)在合同規(guī)定的保修期內(nèi),凡屬于承包人質(zhì)量問題,承包人要負(fù)責(zé)免費維修,并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
。13)本項目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進行處理。
。14)將構(gòu)件運輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構(gòu)件指定堆放場地,并自行負(fù)責(zé)所有材料設(shè)備的保管和安全。
(15)承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人,并配合項目質(zhì)量驗收工作。
。16)承包人必須服從發(fā)包人的管理,發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
。17)合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價款
(1)總價合同:鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價¥22451522.00元(大寫:人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進行采購、加工,必須滿足圖紙及招標(biāo)文件要求。工程竣工結(jié)算時,除設(shè)計變更外,在施工圖范圍內(nèi)總價固定不變,圖紙及招標(biāo)文件所含工作內(nèi)容或費用已含在總價中
乙方投標(biāo)報價按GB50755計算,計算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算,且投標(biāo)報價重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規(guī)范,施工過程中甲方有權(quán)對進場鋼結(jié)構(gòu)過磅抽查,如若鋼結(jié)構(gòu)重量負(fù)偏差超過國家規(guī)范,甲方將對負(fù)偏差部分扣減材料工程款,并對乙方進行處罰。
合同總價包括:
。1)由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔(dān)的所有費用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標(biāo)志等按照甲方要求選擇和制作:
。2)按照國家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護建設(shè)費、教育費附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包項目有關(guān)的所有稅費均由乙方自行繳納;
。3)按照規(guī)范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費;
。4)現(xiàn)場施工人員及材料、設(shè)備的保險;
。5)因市場價格波動等影響而涉及到的各種風(fēng)險及管理費和利潤;
(6)根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔(dān)的其他費用:
5、工程款支付和工程結(jié)算
(1)本項目甲方提供合同造價 20% 預(yù)付款(合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付);
。2)本項目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行:
a.工程付款方式:以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結(jié)構(gòu)運至項目現(xiàn)場內(nèi)安裝,支付合同造價20%的工程款;
c.主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價20%的工程款;
d.圍護結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價10%的工程款;e.工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價95%;
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金,待缺陷責(zé)任期滿后一次性無息付清。
。3)簽訂合同之日起7個日歷天內(nèi),乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
。4)支付規(guī)定:
a.乙方在收取工程款時,必須同時提供等額的稅務(wù)發(fā)票,乙方在申請結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù);
b.乙方在收取工程款時,必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù);
(5)缺陷責(zé)任期:從竣工驗收合格之日起計算,至合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期。
(6)竣工結(jié)算:
竣工驗收達到本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后,乙方向甲方報送結(jié)算資料,甲方在收到足夠的資料后一個月內(nèi)審核完畢,經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)后一個月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價的.95%,其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期中任何項達不到業(yè)主合格要求,結(jié)算時甲方將扣除其相應(yīng)部分的保證金;
(7)現(xiàn)場簽證及變更:
發(fā)生合同外的費用時,乙方應(yīng)注意收集和保留證據(jù)并在3個日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場具體指示人簽字及本合同指定的負(fù)責(zé)人確認(rèn)其工作時間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡圖,乙方逾期未能以書面形式提出申請,則視為乙方自動放棄該部分費用,以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設(shè)計變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
。8)竣工結(jié)算:
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工程量計算規(guī)則和價格計算方法編制,不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象,甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結(jié)算進行逐項核對。如果核減率在5%以內(nèi)(含5%),甲方不予罰款;如果核減率超過5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款,并直接從工程款中扣除。
。9)免責(zé)條款:
乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方財務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜,在規(guī)定的付款期限截止日后,由于乙方未及時開具足額合法稅務(wù)發(fā)票,從而導(dǎo)致甲方財務(wù)部無法按時支付乙方工程款,此項延誤不構(gòu)成甲方延期付款責(zé)任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。
6、工期
(1)構(gòu)件到場日期:開工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進場節(jié)點要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進場;
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護結(jié)構(gòu)材料進場;
c.20xx年5月10日,鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場(具體進場日期必須符合甲方的進度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進場。(維護結(jié)構(gòu)材料進場日期必須符合甲方的進度要求)
。2)進度:乙方必須按甲方確認(rèn)的材料進場計劃將構(gòu)件運至施工現(xiàn)場,接受甲方對構(gòu)件進場時間的檢查、監(jiān)督。材料進場計劃與經(jīng)確認(rèn)的計劃不符時,乙方應(yīng)按甲方的要求提出改進措施,經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦嶋H材料進場計劃與材料進場計劃不符,乙方無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。
。4)暫停施工:因乙方材料質(zhì)量嚴(yán)重與質(zhì)量要求不符時,甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進場并進行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé),相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗收
。1)質(zhì)量要求:本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國家工程質(zhì)量驗收規(guī)范,國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn);
。2)質(zhì)量等級:乙方提供的構(gòu)件必須按照國家驗收規(guī)范的合格等級標(biāo)準(zhǔn),由于乙方原因造成的不合格,乙方負(fù)責(zé)整改,整改仍達不到要求,乙方應(yīng)無條件退出,由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
。3)試驗與檢驗:乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行試件的取樣、檢驗。
。4)分項工程質(zhì)量檢查:上道工序施工完成,必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗收合格簽字認(rèn)可后,乙方才能進行下道工序的施工。
。5)、乙方應(yīng)協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進行檢查和驗收。
。6)、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件,為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、甲方有義務(wù)按合同的規(guī)定期限及時向乙方支付工程款,否則甲方違約。
。2)、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
(3)、甲方有權(quán)對乙方所送貨物進行檢驗,對檢驗不符合要求的貨物,甲方有權(quán)要求乙方退換。
。4)、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成甲方損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償損失并承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品,否則乙方違約。
。2)、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時間、地點,按時送達貨物,否則,乙方違約,并應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
。3)、乙方有權(quán)按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責(zé)任
。1)乙方承包的工程項目,未經(jīng)甲方許可,不得進行轉(zhuǎn)包或分包。否則,甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟損失乙方負(fù)責(zé)賠償。如特殊需要時,需經(jīng)甲方書面批準(zhǔn),各項管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
。2)若因乙方原因造成材料進場延誤,每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結(jié)算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權(quán)終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
。3)本項目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用,如實際工作需更換材料,必須得到甲方書面認(rèn)可,并且甲方不補償因此產(chǎn)生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價 10% 的工程質(zhì)量罰款,并承擔(dān)此項違約導(dǎo)致甲方的損失。
。4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對方造成的經(jīng)濟損失由違約方負(fù)責(zé)。
。5)合同履行中任何一方無正當(dāng)理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔(dān)給對方所造成的全部損失外,還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r 10% 的違約金。
。6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應(yīng)保證甲方免于承擔(dān)由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負(fù)責(zé)的任何損害賠償費。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費用。
(7)因乙方自動退出,甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結(jié)算,由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
(8)未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得以甲方名義從事任何對外商務(wù)經(jīng)營及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行,并由乙方向甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除,乙方不得有異議。
10、爭議
(1)如甲乙雙方發(fā)生爭議,應(yīng)本著實事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進行協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
。2)發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保護好已進場材料:
a.單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;
b.調(diào)解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機構(gòu)要求停止時;
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
(1)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;(2)乙方無能力繼續(xù)履行本合同時,本合同終止,按已進場材料結(jié)算,乙方應(yīng)在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作;
。3)未經(jīng)甲方同意,乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進場材料的 60% 結(jié)算
。4)乙方單方要求終止合同,結(jié)算單價按合同單價的 80% 計算,另賠償合同總價10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責(zé)任導(dǎo)致合同中期解除情況下,工程經(jīng)竣工驗收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結(jié)清后合同自動終止。
14、本合約附件:⑴中標(biāo)通知書⑵乙方投標(biāo)報價文件⑶招標(biāo)文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
。ㄒ韵聼o正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機械有限責(zé)任公司
甲方代表: 乙方代表:
開戶銀行: 開戶銀行:徽商銀行合肥大東門支行
賬號: 賬號:1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間: 年 月 日 簽訂時間: 年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同5
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):系列:噸位:單價約元(大寫:)
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):噸位:單價約元(大寫:)
(3)其他:以上主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫) (以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書 、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:__年__月__日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的`構(gòu)件圖紙?zhí),并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為__年__月__日至__年__月__日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
__年__月__日__年__月__日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同6
承攬方:________________________
代表人:____________ 職務(wù):____________ 電話:____________
定作方:________________________
地 址:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱:________________________。
2、項目地點:________________________。
3、項目內(nèi)容:________________________。
4、建筑面積:________________________。
5、承攬方式:承攬方包工包料。
6、工期:本項目工期____________天,按甲方指定進場日期計算。
7、共計:____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料____________式____________份,定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作,由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的.,應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作,因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更,定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗收,定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的,視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格,已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方:____________ 乙方:____________
日期:____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同7
委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時通知乙方,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進度。加工完后,保存甲方提供的.施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同8
甲方:______________
乙方:______________
經(jīng)雙方充分協(xié)商為明確雙方責(zé)任,本著互利互惠的'原則現(xiàn)將鋼結(jié)構(gòu)廠房車間承包給乙方施工,特訂本協(xié)議如下望共同遵守:
一、承包方,包工包料;
二、承包范圍:根據(jù)簡易圖和雙方約定施工內(nèi)容范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)工程,進行施工。檐口高度規(guī)格為4.6—5米之間;
三、總造價按建筑實有面積計算:長138米x13米=1794平方米,每平方按125元計算。
四、質(zhì)量按照簡易圖紙標(biāo)準(zhǔn)驗收,原材料按照提供的施工要求材料表進行施工,保質(zhì)保量。
五、雙方工作
甲方負(fù)責(zé)水、電、路三通;
自合同簽之日起付給乙方工程預(yù)付金;甲方按工程進度發(fā)給乙方的承包金,不得拖延,工程竣工驗收后付給乙方全部工程款。
六、本工期工程定于__________年___月____日開工,于__________年___月____日交工,如遇到風(fēng)雨不能按時交工,其它特殊情況等不能按時交工,雙方協(xié)商可順延。
七、安全問題
在乙方施工中,因乙方自己原因所造成的事故,均由乙方全全負(fù)責(zé);
八、其它未盡事宜雙方協(xié)商;
甲方簽字:______________
乙方簽字:______________
日期:______________
鋼結(jié)構(gòu)加工合同9
甲方:_________________
乙方:_________________
根據(jù)工程進度需要,甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺,為明確雙方的責(zé)任與權(quán)益,保證施工順利完成,經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同,雙方必須共同遵守。
一、工程地點:
______________________
二、工程名稱:
________________________
三、物料提升機使用高度:
工程所需使用高度____米。
四、租金期限及規(guī)定:
1、租憑時間從安裝調(diào)試好并由安監(jiān)站驗收第二天起計算租金。
2、物料提升機租憑:暫定____臺,時間暫定____月,不足____月的按____月計算租憑費,
超出月按月計算租憑費,每月按____個工作日計算。不足月按_______計算租憑費,如果工地因其它因素停工,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任,租憑時間照計,租金照收。
五、租憑費用標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式:
1、三斗車、二斗車物料提升機租金,每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護,檢測費用。
2、提升機進場安裝后甲方支付進退場費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調(diào)試好并有安監(jiān)站驗收第二天起計算,壹個月內(nèi)一次性支付三個月租金乙方收款時以收據(jù)收款,蓋單位公章。超出三個月后租金待通知拆除后15天內(nèi)付清
3、工程完工停工停止使用,租憑期滿甲方應(yīng)提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金,否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電,需要加班每小時___元。
六、物料提升機所有權(quán)及服務(wù)范圍:
1、乙方需要安裝的.物料提升機運送到:_____________________。
2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權(quán)屬于乙方,甲方不得變更租憑地址和轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)賣。
七、甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)場地平整,道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進出場。
2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)預(yù)埋,基礎(chǔ)出現(xiàn)移位等情況造成的損失由甲方負(fù)責(zé),保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除,以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。
3、負(fù)責(zé)物料提升機圍閉,警示牌。
4、乙方機械運到工地由乙方自行負(fù)責(zé)保管,機械丟失與甲方無關(guān)。
八、乙方責(zé)任:
1、提供的物料提升機需機況良好,達到國家安全使用合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守機械操作規(guī)程,積極配合甲方施工生產(chǎn),服從甲方的安排。嚴(yán)格要求持證上崗,如持假證被相關(guān)職能部門查處罰款等一切費用由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方提供對講喇叭及監(jiān)控系統(tǒng)。
4、負(fù)責(zé)機械使用的日常維護,如機械出現(xiàn)故障,確保及時修復(fù)完畢,達到使用條件,維修工料費由乙方負(fù)責(zé)
5、乙方屬于全包性質(zhì):包工、包料、包裝拆維修安全責(zé)任、及報裝驗收等一切費用。
九、機械操作人員注意事項:
1、開機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設(shè)備。
2、電源、電路、控制系統(tǒng)。
3、下班時切斷主電源
4、禁止上班時間做與工作無關(guān)的一切事宜。
5、其余以公司制度為準(zhǔn)。
6、操作人員嚴(yán)格遵守安全規(guī)則,驗收合格交付使用后,對于安全事故責(zé)任分清,承擔(dān)后果。
十、本合同雙方簽字蓋章生效到設(shè)備拆卸并搬離甲方工地終止。
未盡事宜,雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成,提交不成,提交法院仲裁。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等的法律效力。
甲方:___________乙方:___________
甲方代表:___________乙方代表:___________
________年____月日________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同10
需 方:
供 方:
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務(wù)和職責(zé),按《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項目實際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意簽定以下合同條款,具體如下:
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ,不得轉(zhuǎn)移到其它工程項目上使用,否則造成的后果均由需方自行負(fù)責(zé)。
二、材料規(guī)格和技術(shù)要求:根據(jù)需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計聯(lián)系單,應(yīng)按合同約定在制作求前2天提供書面材料,如未按合同約定提供書面變更材料,供方概不負(fù)責(zé),需方確需進行變更的,所發(fā)生的`費用損失全部由需方自行承擔(dān)。
四、材料制作要求:鋼材材質(zhì)按圖紙設(shè)計及設(shè)計聯(lián)系單要求,產(chǎn)品制作應(yīng)滿足現(xiàn)行規(guī)范要求,達到合格等級。
五、材料數(shù)量、單價、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價(元)金額(元)備注
數(shù)量按理論實際計算
略
合 計
以上產(chǎn)品包括原材料單價,制作加工工人工資、輔助材料費用 。
注:本制作合同中H型鋼的價格以 年 月 日制定的合同價格為準(zhǔn)。
六、制作及提貨時間: 年 月 日提貨。
七、提貨方式:需方負(fù)責(zé)送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。
八、付款方式:
另行協(xié)商。
九、結(jié)算方式:需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對工程量,供方結(jié)算貨物按圖紙理論計算,核實后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章,如需方未在2天內(nèi)核對工程量,則視為默認(rèn),按供方提供的工程量為準(zhǔn)。
十、產(chǎn)品出廠應(yīng)由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名,貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移,如未付清貨款,貨物屬供方所有。
十一、技術(shù)要求:供方應(yīng)隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書,現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負(fù)責(zé),供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套,費用需方負(fù)責(zé)。
十二、違約責(zé)任:
1、需方未按合同支付貨款的,按應(yīng)付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時間無故不來提貨,經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單,導(dǎo)致制作工期延長的,工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化,則產(chǎn)品出廠價按重新提供圖紙當(dāng)天的供方出廠價為準(zhǔn)。
十四、爭議解決:未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決,協(xié)商不成,雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份,供方執(zhí)二份,需方執(zhí)一份,雙方蓋章或簽字、預(yù)付款進入供方賬戶后生效,加工產(chǎn)品提取完畢,貨款付清后終止。
需 方:
供 方:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
訂立合同時間:年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同11
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(
1,承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________________(
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(
1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,
以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的`數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,
除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,
所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,
如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同12
在委托合同中,受托人處理事務(wù),除法律另有規(guī)定外,不是以自己的名義和費用,而是以委托人的名義和費用進行的。因此,委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果,直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是:鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下,歡迎參考:
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條
價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條
其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的'運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工合同13
甲方:
乙方:
身份證號:
一、勞務(wù)名稱:鋼結(jié)構(gòu)加工制作
二、制作地點:
三、工期:按公司的工期要求交付成品
四、質(zhì)量要求:執(zhí)行公司的工藝文件要求
甲方將鋼結(jié)構(gòu)車間的加工制作工作承包給乙方,為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)特簽定本合同,雙方必須嚴(yán)格遵守。甲、乙雙方必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)勞動合同和勞動保護條例,遵守公司的有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針。具體合同條款如下:
1、甲方將年月份到年月份(以陽歷為準(zhǔn))的鋼結(jié)構(gòu)車間里的鋼構(gòu)件制作承包給乙方,甲方負(fù)責(zé)提供制作鋼結(jié)構(gòu)所需的機械設(shè)備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構(gòu)件所需的人員,招聘來的相關(guān)技術(shù)人員必須具有國家認(rèn)可的資格證書和上崗證,乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。
2、甲方負(fù)責(zé)每一批鋼構(gòu)件的細(xì)畫詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴(yán)格按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方的工藝流程制作,不得任意更改圖中所表示的規(guī)格和數(shù)字及點倒工藝,如確實發(fā)現(xiàn)技術(shù)部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的,應(yīng)先向技術(shù)部門匯報,待核實后,由技術(shù)人員更改圖紙,出具更改書并簽字后再制作。乙方必須嚴(yán)格按照規(guī)范規(guī)定和加工制作工藝及圖紙要求進行加工制作,由于乙方原因造成的.鋼構(gòu)件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此造成的工期誤期等一切費用。
3、乙方必須保質(zhì)、保量按時完成甲方下達的任務(wù),在工程量滿足的情況下,電焊班組每月產(chǎn)量不得低于 80 噸。無條件服從甲方的工期安排,無不可抗力因素,不得拖延工期。乙方經(jīng)常不經(jīng)允許就無故不上班這種嚴(yán)重不守約行為處以罰金100元/天.
4、所需制作人員的多少要滿足甲方的工期要求,必須按本公司的規(guī)模及預(yù)計任務(wù),確定人員的數(shù)量應(yīng)相對固定,原則上不得中途更換,如遇特殊情況需要更換的,應(yīng)通知甲方備案,否則出現(xiàn)問題由乙方負(fù)全責(zé),固定人員應(yīng)保持在4人以上,以按時完成生產(chǎn)任務(wù)為宗旨。
5、乙方人員意外保險:乙方人員必須參加人身意外保險,保險費由甲方承擔(dān),如乙方參加投保的人員不滿一年中途調(diào)換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔(dān)。乙方在承包期內(nèi)如有工傷事故的,醫(yī)藥費、誤工費、賠償?shù)荣M用由乙方承擔(dān)。(乙方工人入廠后應(yīng)及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔(dān)責(zé)任)。
6、結(jié)算制作承包費為固定價格。不論次結(jié)構(gòu)件加工工藝的難易、構(gòu)件的輕重,單價按照協(xié)議價格執(zhí)行(后附價格清單),不得以任何理由抬高工價,以此為由來拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔(dān)賠償損失.
7、乙方有義務(wù)對使用的設(shè)備負(fù)責(zé)進行定期保養(yǎng),工具以舊換新,如人為操作損壞或遺失,就照原價賠償,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出,以節(jié)約為原則。
8、乙方必須堅持安全生產(chǎn)原則,設(shè)備操作人員必須持證上崗和定員定崗,進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴(yán)禁亂串崗,如出現(xiàn)因亂串崗或操作不當(dāng)而造成機械設(shè)備故障或損壞的,必須照價賠償并處以相應(yīng)的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負(fù)擔(dān)。甲方負(fù)責(zé)乙方所有生產(chǎn)人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個,如有遺失或損壞乙方自負(fù)。
勞保用品由甲方定期發(fā)放,該費用由乙方承擔(dān)。
9、板材切割須合理,以節(jié)約為原則,不得大料小用,小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。
10、乙方人員服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)和管理。如不遵守國家和地方法律、法規(guī)、公司制度,甲方對乙方招聘的人員有權(quán)開除或辭退,其本人的全部費用由乙方承擔(dān),甲方應(yīng)提前3天通知乙方,包括勞動者本人。
11、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞動合同,嚴(yán)格執(zhí)行民法典中規(guī)定的各項權(quán)利和義務(wù)。
12、合同簽定前乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整.待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付.如合同期滿后,經(jīng)雙方協(xié)商一致需續(xù)訂制作承包合同的,該保證金仍留在甲方。
13、在合同期內(nèi),如乙方在中途違約或提出合同以外的條件,在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付,該責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。
14、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后即生效,有效期一年。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同14
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)之規(guī)定,甲方委托乙方制作加工鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件,結(jié)合工程的實際情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守: 鋼構(gòu)件制作內(nèi)容質(zhì)為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸,材質(zhì)為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸,材質(zhì)為Q345B,空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸,材質(zhì)為Q345B,H型鋼加工量約為一道,面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);
一、 承包方式: 包工包料
二、 合同價款及付款方式
1、合同價款:__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價款約為人民幣:___。
2、結(jié)算方式:。
3、付款方式:合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%),提貨時付清所有貨款,定金在最后一次提貨時結(jié)算。
4、以上為含稅價,乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、 交貨地點及時間
1、交貨地點:
2、交貨時間:
四、 質(zhì)量及驗收要求
1、乙方應(yīng)按照國家現(xiàn)行的.鋼結(jié)構(gòu)制作規(guī)范認(rèn)真加工制作,確保鋼構(gòu)件達到圖紙設(shè)計和鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。
2、乙方所采購的材料應(yīng)符合甲方要求,鋼板厚度必須保證在國家標(biāo)準(zhǔn)偏差范圍內(nèi)所購材料應(yīng)具有質(zhì)保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認(rèn)可方可代用。
3、鋼構(gòu)件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求,依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定,由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負(fù)責(zé)提供所購原材料的質(zhì)保書和產(chǎn)品合格證,如需第三方檢測報告,甲方應(yīng)提前通知乙方,檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔(dān)。
五、 其它
1、乙方應(yīng)接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督,在乙方制作過程中,甲方有權(quán)到乙方制作現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的,乙方應(yīng)及時派人整改,其費用由乙方承擔(dān)。
2、如中途設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面形式立即通知乙方,因變更帶來的材料增加及相關(guān)損失由甲方承擔(dān),因甲方原因影響施工進度的,工期則相應(yīng)順延。
六、 違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、 合同糾紛由雙方協(xié)商解決,或由乙方所在地法院解決。
八、 本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)
日期:
乙方:(蓋章)
日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同15
甲方:__
乙方:__
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成以下條例:
風(fēng)險提示:工作崗位及工作時間
雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作,如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工(因為工種不同工資差別很大);
工作時間包括聘用期限,應(yīng)注明從何時起知何時止;每周工作多少天,每天工作多少小時;一般每周至少有一天的休息日;按國際慣例,在節(jié)假日,雇員應(yīng)享受所在國家規(guī)定的節(jié)假日,如所在國國慶、春節(jié)等。
建議雙方在簽勞務(wù)合同的時候最好明確約定相關(guān)工作崗位,工作時間以及勞務(wù)報酬等問題,避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。
一、工程內(nèi)容
鋼結(jié)構(gòu)安裝,甲方負(fù)責(zé)提供一切材料、輔材及耗材,乙方負(fù)責(zé)安裝(含工人工資、吊車費)。
二、工期
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,總工期為_____天,如遇不可抗力因素(如戰(zhàn)爭、地震、雨天等),工期相應(yīng)順延。
三、雙方責(zé)任
風(fēng)險提示:雇主義務(wù)
勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟法調(diào)整,雙方當(dāng)事人在不違背法律規(guī)定情況下自由協(xié)商,任意性很強,雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù);
但是,雇主必須按所在國有關(guān)規(guī)定提供符合安全生產(chǎn)的場所和必須發(fā)放勞動保護費用或物品,如安全帽、手套、濾光墨鏡等;在所在國工作期間,如果發(fā)生疾病或工傷,雇主都應(yīng)提供必要的醫(yī)療和購買必要的藥物。
另外,建議雇主應(yīng)給雇員購買人生意外保險,使勞務(wù)人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償,保險費由雇主負(fù)擔(dān)。
1、甲方提供標(biāo)準(zhǔn)的施工圖紙,如有變更,及時給予解答,并及時提供變更圖紙,甲方提供材料堆放場地,配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方認(rèn)真領(lǐng)會圖紙及設(shè)計要求,按圖施工。如需現(xiàn)場復(fù)查,可聯(lián)系溝通,但費用甲方承擔(dān),在施工過程中,乙方要遵守國家的.法律法規(guī),工程質(zhì)量確保合格。
風(fēng)險提示:勞務(wù)費用
勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù),雇主主需要依據(jù)協(xié)議支付勞務(wù)報酬,這里要區(qū)別于勞動關(guān)系中的勞動者除獲得工資報酬外,還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等;勞務(wù)關(guān)系中的自然人,一般只獲得勞務(wù)費,雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù),是否繳納可以雙方協(xié)商約定。
另外,如果是在工作時間以外加班或上夜班,雇主應(yīng)付加班費或夜班津貼等相應(yīng)勞務(wù)費用,并據(jù)此作出詳細(xì)約定,以免給雇主一方造成不必要糾紛。
四、勞務(wù)費用
乙方進場施工,甲方預(yù)付工程款_______萬元整,工程完工經(jīng)甲方和監(jiān)理驗收合格付至總工程款的______%,余款______%作為工程質(zhì)量保證金,一年后付清。
五、安全施工
乙方工人進入工地,必須遵守工地的安全規(guī)范、統(tǒng)一安排,自備安全用品,高空作業(yè)必須系安全帶,佩戴安全帽,使用電氣設(shè)備要規(guī)范,必須安全可靠,特別室外用電要防水、接地,配電箱要配備漏電保護器,以防為主,安全施工,如發(fā)生不安全事故,一切責(zé)任由乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何事故責(zé)任及經(jīng)濟損失。
六、工程質(zhì)量
1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙說明文件和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求安裝施工。
3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知甲方。
4、工程保修期為_____年,在質(zhì)保期內(nèi),如有工程質(zhì)量問題乙方應(yīng)給予及時維修。
七、違約責(zé)任
按合同約定的工期完工,每延誤工期一天,須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。
八、爭議解決方式
1、本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向____________人民法院起訴。
2、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,工程結(jié)算完畢,付清工程款項后,合同自動失效。
甲方:__(簽章)
法定代表人:__
地址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
乙方: (簽章)
家庭住址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
【鋼結(jié)構(gòu)加工合同】相關(guān)文章:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同09-07
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同09-09
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本09-13
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本06-25
建設(shè)工程鋼結(jié)構(gòu)加工合同11-10
鋼結(jié)構(gòu)加工合同15篇12-12
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本09-05