鋼結(jié)構(gòu)加工合同集錦12篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?以下是小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同1
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(
1,承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________________(
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(
1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,
以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的'未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,
除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,
所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,
如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同2
委托方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第二條:工程概況
1.工程名稱:xx 。
2.工程地點:xx 。
3.委托方:xx 。
4.預(yù)估構(gòu)件重量:xx 。
5.工程內(nèi)容:
第三條:合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2.甲方認(rèn)可的設(shè)計變更,補充聯(lián)系單,圖紙會審紀(jì)要。
第四條:生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1.主鋼構(gòu):xx。
2.主鋼構(gòu)除銹處理方式:xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求:xxx 。
4.乙方負(fù)責(zé)免費裝車,甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸費用由甲方承擔(dān)。
第五條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。
第六條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.按時提交加工產(chǎn)品,并經(jīng)甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2.按國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。
第七條:加工費及付款方式、時間
1.本生產(chǎn)人工費單價為:xx元/噸。
2.材料費單價:本結(jié)構(gòu)原材料按購買時雙方核定的'市場價格計價。
3.工程款支付:預(yù)付材料款70%計xx元(大寫:xx元整)。
4.提構(gòu)件時付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5.重量結(jié)算:按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費用,計費標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進(jìn)行。
第八條:生產(chǎn)(加工)期限
1.開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期:xxx天。
3.工廠存放期:構(gòu)件完工之日起免費在廠內(nèi)存放7天,超出7天每天按產(chǎn)品總價款的5‰收取場地占用費。
4.遇到下列情況之一時,生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應(yīng)順延或另外商定:
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時。
第九條:違約責(zé)任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,不能滿足施工圖紙要求時,應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī),在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計,由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補償,并工期順延。
第十條:其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠后,由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量,乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2.根據(jù)本合同的約定,乙方只對甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,甲方只對乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),不受第三方的影響。
第十一條:附則
1.與本合同有關(guān)的其它問題,均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份,甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后,合同生效。
委托方:
承包方:
承辦人:
承辦人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同3
甲方:__
乙方:__
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下條例:
風(fēng)險提示:工作崗位及工作時間
雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作,如電機(jī)房的值班電工或大廈照明的.維修電工(因為工種不同工資差別很大);
工作時間包括聘用期限,應(yīng)注明從何時起知何時止;每周工作多少天,每天工作多少小時;一般每周至少有一天的休息日;按國際慣例,在節(jié)假日,雇員應(yīng)享受所在國家規(guī)定的節(jié)假日,如所在國國慶、春節(jié)等。
建議雙方在簽勞務(wù)合同的時候最好明確約定相關(guān)工作崗位,工作時間以及勞務(wù)報酬等問題,避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。
一、工程內(nèi)容
鋼結(jié)構(gòu)安裝,甲方負(fù)責(zé)提供一切材料、輔材及耗材,乙方負(fù)責(zé)安裝(含工人工資、吊車費)。
二、工期
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,總工期為_____天,如遇不可抗力因素(如戰(zhàn)爭、地震、雨天等),工期相應(yīng)順延。
三、雙方責(zé)任
風(fēng)險提示:雇主義務(wù)
勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟(jì)法調(diào)整,雙方當(dāng)事人在不違背法律規(guī)定情況下自由協(xié)商,任意性很強,雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù);
但是,雇主必須按所在國有關(guān)規(guī)定提供符合安全生產(chǎn)的場所和必須發(fā)放勞動保護(hù)費用或物品,如安全帽、手套、濾光墨鏡等;在所在國工作期間,如果發(fā)生疾病或工傷,雇主都應(yīng)提供必要的醫(yī)療和購買必要的藥物。
另外,建議雇主應(yīng)給雇員購買人生意外保險,使勞務(wù)人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償,保險費由雇主負(fù)擔(dān)。
1、甲方提供標(biāo)準(zhǔn)的施工圖紙,如有變更,及時給予解答,并及時提供變更圖紙,甲方提供材料堆放場地,配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方認(rèn)真領(lǐng)會圖紙及設(shè)計要求,按圖施工。如需現(xiàn)場復(fù)查,可聯(lián)系溝通,但費用甲方承擔(dān),在施工過程中,乙方要遵守國家的法律法規(guī),工程質(zhì)量確保合格。
風(fēng)險提示:勞務(wù)費用
勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù),雇主主需要依據(jù)協(xié)議支付勞務(wù)報酬,這里要區(qū)別于勞動關(guān)系中的勞動者除獲得工資報酬外,還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等;勞務(wù)關(guān)系中的自然人,一般只獲得勞務(wù)費,雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù),是否繳納可以雙方協(xié)商約定。
另外,如果是在工作時間以外加班或上夜班,雇主應(yīng)付加班費或夜班津貼等相應(yīng)勞務(wù)費用,并據(jù)此作出詳細(xì)約定,以免給雇主一方造成不必要糾紛。
四、勞務(wù)費用
乙方進(jìn)場施工,甲方預(yù)付工程款_______萬元整,工程完工經(jīng)甲方和監(jiān)理驗收合格付至總工程款的______%,余款______%作為工程質(zhì)量保證金,一年后付清。
五、安全施工
乙方工人進(jìn)入工地,必須遵守工地的安全規(guī)范、統(tǒng)一安排,自備安全用品,高空作業(yè)必須系安全帶,佩戴安全帽,使用電氣設(shè)備要規(guī)范,必須安全可靠,特別室外用電要防水、接地,配電箱要配備漏電保護(hù)器,以防為主,安全施工,如發(fā)生不安全事故,一切責(zé)任由乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何事故責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
六、工程質(zhì)量
1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙說明文件和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求安裝施工。
3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知甲方。
4、工程保修期為_____年,在質(zhì)保期內(nèi),如有工程質(zhì)量問題乙方應(yīng)給予及時維修。
七、違約責(zé)任
按合同約定的工期完工,每延誤工期一天,須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。
八、爭議解決方式
1、本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向____________人民法院起訴。
2、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,工程結(jié)算完畢,付清工程款項后,合同自動失效。
甲方:__(簽章)
法定代表人:__
地址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
乙方: (簽章)
家庭住址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同4
甲方:_________________
乙方:_________________
根據(jù)工程進(jìn)度需要,甲方向乙方租憑四繩物料提升機(jī)____臺,為明確雙方的責(zé)任與權(quán)益,保證施工順利完成,經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同,雙方必須共同遵守。
一、工程地點:
______________________
二、工程名稱:
________________________
三、物料提升機(jī)使用高度:
工程所需使用高度____米。
四、租金期限及規(guī)定:
1、租憑時間從安裝調(diào)試好并由安監(jiān)站驗收第二天起計算租金。
2、物料提升機(jī)租憑:暫定____臺,時間暫定____月,不足____月的按____月計算租憑費,
超出月按月計算租憑費,每月按____個工作日計算。不足月按_______計算租憑費,如果工地因其它因素停工,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任,租憑時間照計,租金照收。
五、租憑費用標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式:
1、三斗車、二斗車物料提升機(jī)租金,每臺每月為人民幣___元包使用期間的機(jī)械維護(hù),檢測費用。
2、提升機(jī)進(jìn)場安裝后甲方支付進(jìn)退場費及檢測費____臺。租金自提升機(jī)安裝調(diào)試好并有安監(jiān)站驗收第二天起計算,壹個月內(nèi)一次性支付三個月租金乙方收款時以收據(jù)收款,蓋單位公章。超出三個月后租金待通知拆除后15天內(nèi)付清
3、工程完工停工停止使用,租憑期滿甲方應(yīng)提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金,否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電,需要加班每小時___元。
六、物料提升機(jī)所有權(quán)及服務(wù)范圍:
1、乙方需要安裝的物料提升機(jī)運送到:_____________________。
2、物料提升機(jī)只限于該工地使用。該物料提升機(jī)所有權(quán)屬于乙方,甲方不得變更租憑地址和轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)賣。
七、甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)場地平整,道路暢通以便乙方物料提升機(jī)安裝、拆卸和進(jìn)出場。
2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)預(yù)埋,基礎(chǔ)出現(xiàn)移位等情況造成的損失由甲方負(fù)責(zé),保證乙方物料提升機(jī)安裝前障礙物的'拆除,以及提供裝、拆物料提升機(jī)所需的焊割工具。
3、負(fù)責(zé)物料提升機(jī)圍閉,警示牌。
4、乙方機(jī)械運到工地由乙方自行負(fù)責(zé)保管,機(jī)械丟失與甲方無關(guān)。
八、乙方責(zé)任:
1、提供的物料提升機(jī)需機(jī)況良好,達(dá)到國家安全使用合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守機(jī)械操作規(guī)程,積極配合甲方施工生產(chǎn),服從甲方的安排。嚴(yán)格要求持證上崗,如持假證被相關(guān)職能部門查處罰款等一切費用由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方提供對講喇叭及監(jiān)控系統(tǒng)。
4、負(fù)責(zé)機(jī)械使用的日常維護(hù),如機(jī)械出現(xiàn)故障,確保及時修復(fù)完畢,達(dá)到使用條件,維修工料費由乙方負(fù)責(zé)
5、乙方屬于全包性質(zhì):包工、包料、包裝拆維修安全責(zé)任、及報裝驗收等一切費用。
九、機(jī)械操作人員注意事項:
1、開機(jī)之前檢查卷楊機(jī)、鋼絲繩等一系列機(jī)械設(shè)備。
2、電源、電路、控制系統(tǒng)。
3、下班時切斷主電源
4、禁止上班時間做與工作無關(guān)的一切事宜。
5、其余以公司制度為準(zhǔn)。
6、操作人員嚴(yán)格遵守安全規(guī)則,驗收合格交付使用后,對于安全事故責(zé)任分清,承擔(dān)后果。
十、本合同雙方簽字蓋章生效到設(shè)備拆卸并搬離甲方工地終止。
未盡事宜,雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成,提交不成,提交法院仲裁。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等的法律效力。
甲方:___________乙方:___________
甲方代表:___________乙方代表:___________
________年____月日________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同5
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同6
委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時通知乙方,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的',按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同7
承攬方:________________________
代表人:____________職務(wù):____________電話:____________
定作方:________________________
地址:____________電話:____________
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況
1、項目名稱:________________________。
2、項目地點:________________________。
3、項目內(nèi)容:________________________。
4、建筑面積:________________________。
5、承攬方式:承攬方包工包料。
6、工期:本項目工期____________天,按甲方指定進(jìn)場日期計算。
7、共計:____________元。
第二條圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料____________式____________份,定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗收。
第四條承攬方義務(wù)
(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2)參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更
(1)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的,應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作,因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條確定變更合同價款及工期
(1)發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2)變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供
(1)由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2)由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
(1)項目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條項目驗收和保修
(1)項目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗收,定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的,視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格,已通過驗收。
第十條合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的.,雙方約定按下列方式支付合同價款:
雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________年_______月_______
鋼結(jié)構(gòu)加工合同8
定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2. 甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
開戶行: 開戶行:
賬號: 賬號:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同9
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數(shù),可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后,甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進(jìn)入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %,質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后,工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全,設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進(jìn)場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款,進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開始安裝前5日內(nèi),甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時,甲方應(yīng)提前通知乙方,并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分,應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù),甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù),甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款,并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,并確保乙方施工期內(nèi)的需要,費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系,并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過程中,甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意,不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場,否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查,乙方應(yīng)給予積極的配合,對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計劃,以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的'填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時,由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后,乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù),做到定期回訪,及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移,如甲方未結(jié)清工程款,標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時,須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整,否則,由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計,甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外,設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同10
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí),并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的.應(yīng)當(dāng)及時通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同11
委托方(甲方)全稱:
承攬方(乙方)全稱:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同,結(jié)合本項目的特點,為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的產(chǎn)品,雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,雙方共同遵照并認(rèn)真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分:
附件一:《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;
附件二:圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三:鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;
附件四:往來傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍:
交貨期:
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨,任何一個構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術(shù)要求
為了確保加工質(zhì)量,乙方在加工過程中要嚴(yán)格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請,且有甲方項目負(fù)責(zé)人的簽字。
3、技術(shù)資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外,甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項目管理
本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求,乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行,構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,甲方有權(quán)向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制,在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作,否則甲方有權(quán)予以拒收,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
為了方便本項目的.管理,在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提交項目組織管理機(jī)構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進(jìn)度報告。
乙方應(yīng)隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查,并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購及進(jìn)廠復(fù)檢等規(guī)定
本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求。主材為方購買,損耗為,廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;
7、合同價格及交貨要求:
7.1合同單價:綜合單價:
1)以上合同單價為固定不變價,單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機(jī)械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構(gòu)件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進(jìn)廠復(fù)驗等所有相關(guān)費用、以及所有應(yīng)向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實際凈重量,如發(fā)現(xiàn)錯誤,須報甲方書面更正。
3)因乙方制造或運輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報廢或返修,乙方應(yīng)積極配合加以解決,由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。因甲方要求設(shè)計變更,出廠前乙方有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行變更。出廠后乙方也有責(zé)任變更,費用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同要求,在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認(rèn)可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號標(biāo)識,以便甲方現(xiàn)場正確使用。
3)貨物發(fā)運時,應(yīng)同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料,否則甲方給予拒收,由此引起的貨物遲交責(zé)任由乙方自負(fù)。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進(jìn)行貨物清點移交,因乙方標(biāo)識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤,乙方必須及時給予修正。
5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。
8、付款及結(jié)算
8.1付款方式:轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預(yù)付款:合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付(約計¥元);或本工程無預(yù)付款。
2)全部構(gòu)件發(fā)運到甲方指定地點,經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的,余款作為質(zhì)量保證金,乙方構(gòu)件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進(jìn)度,每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場,經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后,甲方按工程進(jìn)度款的付進(jìn)度款,余作為質(zhì)量保證金,該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成,質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。
3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后,甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審?fù)戤,報甲方工程公司?jīng)營部10日內(nèi)復(fù)核完畢,復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。
9、擔(dān)保
合同簽訂時,乙方須向甲方提供履約擔(dān)保,擔(dān)保方式:;擔(dān)保額度:待合同履行完畢后,無任何違約情況,將履約保證金一次(無息)退還給乙方。
10、違約責(zé)任
乙方有責(zé)任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨,否則,因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨,乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金,違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責(zé)任,如果合同產(chǎn)品延期交貨,甲方有權(quán)終止部分或全部合同,在此情況下,甲方可以根據(jù)自己認(rèn)為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨,因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責(zé)任由乙方承擔(dān),同時乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。
同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨,乙方除了要按上述要求履行自身責(zé)任外,還因此共同承擔(dān)業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應(yīng)按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件,如因甲方原因未能按時提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整,乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計變更,甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時,乙方不得借故要求調(diào)整單價。
乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達(dá)不到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減價款;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修正或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修正或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b,以確保運輸和交付順利,未按合同規(guī)定標(biāo)識和包裝,或者包裝物與移交文件不符,或者不符合規(guī)定要求,造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時,甲方有權(quán)拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進(jìn)行進(jìn)廠檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求,甲方有權(quán)責(zé)令停產(chǎn),因此造成的損失由乙方承擔(dān)。
甲方未按規(guī)定的時間付款,超過合同規(guī)定日期付款,甲方應(yīng)當(dāng)比照當(dāng)?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內(nèi),甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時間有所增減,合同或交貨進(jìn)度應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,而且雙方應(yīng)對合同進(jìn)行相應(yīng)的修改,若增加或減少乙方工作量,則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。
12、技術(shù)服務(wù)
乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作,及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費用包含在綜合單價中,凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔(dān),并從合同款中扣除。必要時,乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中,乙方對派往現(xiàn)場服務(wù)的人員的安全負(fù)責(zé),應(yīng)對其加強安全教育,服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理,有自我保護(hù)能力,對自身安全負(fù)責(zé)。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時,雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時,任何一方可向法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,本合同一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章:乙方合同章:
地址: 地址:
委托代理人: 法定代表人:
經(jīng)辦人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
簽定日期: 簽定日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同12
在委托合同中,受托人處理事務(wù),除法律另有規(guī)定外,不是以自己的名義和費用,而是以委托人的名義和費用進(jìn)行的。因此,委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果,直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是:鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下,歡迎參考:
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條
價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條
其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的.規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
年 月 日訂
【鋼結(jié)構(gòu)加工合同】相關(guān)文章:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同09-07
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同09-09
鋼結(jié)構(gòu)加工合同【熱】02-21
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本06-25
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本09-13
鋼結(jié)構(gòu)加工合同15篇12-12