最新加工合同

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編幫大家整理的最新加工合同，歡迎閱讀與收藏。

最新加工合同1

　　甲方（供方）：

　　乙方（需方）：

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，就甲方向乙方加工卷材（下稱貨物）的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、通知生產(chǎn)：乙方根據(jù)自己的生產(chǎn)需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規(guī)格、數(shù)量以信函或傳真的方式通知甲方，以便甲方安排生產(chǎn)。

　　二、貨物單價：單價由雙方根據(jù)交易時的市場情況協(xié)商確定，商定后在訂 貨單和送貨單中注明。

　　三、貨物質(zhì)量：按照甲方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　四、貨款結(jié)算：

　　1、雙方每月的日對帳一次，由甲方按乙方當(dāng)月下達(dá)的訂單及乙方指定 送貨地的簽收送貨單據(jù)進(jìn)行匯總，出具對帳單，乙方應(yīng)積極配合核對，五日內(nèi)必須完成對帳工作，對賬結(jié)果作為雙方結(jié)算的依據(jù)（事先經(jīng)過傳真對帳的，須在事后當(dāng)面確認(rèn)）。

　　2、貨款按月結(jié)算，當(dāng)月貨款在當(dāng)月對賬后付清。

　　五、交貨方式：

　　1、甲方收到乙方的`生產(chǎn)通知后，在 天內(nèi)組織生產(chǎn)并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數(shù)量、單價、總額等內(nèi)容，送貨單作為結(jié)算的憑證。經(jīng)雙方協(xié)商可以改變交貨地點及方式。

　　2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次的訂單中，指定收貨人名單由乙方提供（加蓋乙方公章），如需變更指定收貨人，應(yīng)提前將變更聲明寄給甲方。

　　六、貨物包裝： 。

　　七、驗收及異議期：

　　1、乙方在收貨時應(yīng)當(dāng)對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、包裝及等進(jìn)行全面的檢查驗收，如無異議的，由指定收貨人簽章確認(rèn)；

　　2、貨物驗收后 天為異議期，乙方如在質(zhì)量異議期內(nèi)不向甲方提出書 面異議的，則視為貨物的應(yīng)檢查驗收項目全部符合本合同約定。

　　八、違約責(zé)任：

　　1、甲方逾期交貨的，每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金；

　　2、乙方逾期付款的，每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金；

　　3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍（即每天萬分之十）支付違約金。

　　九、爭議解決：雙方因履行本合同產(chǎn)生爭議的，應(yīng)先友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意由有管轄權(quán)的人民法院解決。

　　十一、合同期限：本合同有效期從年 月 日至年 月 日。

　　十二、其它：

　　1、本合同經(jīng)雙方簽署后生效。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　3、雙方的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、生產(chǎn)通知單（訂單）、送貨單、乙方收貨人身份證復(fù)印件等均作為本合同的附件。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

　　簽訂日期： 年 月 日

最新加工合同2

　　甲方： 中國________公司，地點：________德律風(fēng)：________電傳：________

　　法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

　　乙方：____國________公司，地點：________德律風(fēng)：________電傳：________

　　法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

　　兩邊為展開來料加產(chǎn)交易，經(jīng)友愛會商，特訂立本公約。

　　第一條 加工內(nèi)容

　　乙方向甲方供給加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方供給的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

　　第二條 交貨

　　乙方在公約期間，每個月向甲方供給________原材料，并當(dāng)真運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方；甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套當(dāng)真運至________港***付乙方。

　　第三條 來料數(shù)量與質(zhì)量

　　乙方供給的原材料須含____%的備損率；多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本公約附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的`原材料，甲方除對沒法踐諾本公約不當(dāng)真外，還得向乙方索取罷工待料的吃虧；乙方特此贊成確認(rèn)。

　　第四條 加工數(shù)量與質(zhì)量

　　甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方發(fā)起后，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方所受的吃虧。

　　第五條 加工費

　　甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費，在本公約訂立刻的________年為每套________幣________元；公約訂立第二年起的加工費兩邊另議，但不得低于每套____幣____ 元；該加工費是根據(jù)公約訂立刻中國海內(nèi)和國外勞務(wù)費用而肯定的，故在中國海內(nèi)勞務(wù)費用程度有變化時，兩邊將另行議定。

　　第六條 付款方法

　　乙方將不作價的原材料運交甲方；在甲方向乙方交付本公約產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期名譽(yù)證，付出加工費。

　　第七條 運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方當(dāng)真；甲方將本公約產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方當(dāng)真。

　　第八條 不可抗力

　　因為戰(zhàn)役和緊張的天然災(zāi)禍以及兩邊贊成的其他不可抗力引發(fā)的變亂，導(dǎo)致一方不能踐約時，該方應(yīng)盡快將變亂關(guān)照對方，并與對方會商延長踐諾公約的期限。由此而引發(fā)的吃虧，對方不得發(fā)起補(bǔ)償要求。

　　第九條 仲裁

　　本公約在履行期間，如產(chǎn)生爭議，兩邊應(yīng)本著友愛方法會商辦理。如未能會商辦理，提請中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1.中華人民共和國參加的國際公約、公約；

　　2.中華人民共和國法律；

　　3.在中國法律無明文法則時，適用國際通暢的慣例。

　　仲裁判決為結(jié)局判決，仲裁費用由敗訴一方負(fù)擔(dān)。

　　第十條 公約有效期

　　本公約自簽字日起見效。有效期到本公約法則的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的掃數(shù)應(yīng)付費用時停止。

　　第十一條 公約的續(xù)訂

　　本公約有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂公約，可以向?qū)Ψ教嵴垥�商�?/p>

　　第十二條 公約文本與筆墨

　　本公約本來一式____ 份，甲乙兩邊各執(zhí)一份。

　　本公約以中、____兩國筆墨書就，兩國筆墨具有劃一出力。

　　第十三條 其他

　　1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超出每套公約產(chǎn)品的____ %。

　　2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方供給的技巧標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品格進(jìn)行驗收。如乙方供給的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不敷，在甲方向乙方發(fā)起查驗報告后，乙方當(dāng)真退換或補(bǔ)足。

　　第十四條 公約條目的變動

　　本公約如有未盡事件，或遇特別環(huán)境必要補(bǔ)充、變動內(nèi)容，須經(jīng)兩邊會商同等。

　　甲方：________________(蓋印)

　　乙方：________________(蓋印)

　　代表：________________

　　代表：________________

　　____年____月____日

　　____年____月____日

最新加工合同3

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　本合同甲方委托乙方進(jìn)行新產(chǎn)品的刀具及工裝的`購買，乙方接受委托并為甲方在 雙方經(jīng)過平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。

　　1、 產(chǎn)品型號及名稱：(零件清單見附表)本合同總金額： ￥42585 肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。

　　2、 技術(shù)及質(zhì)量要求：按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

　　3、 驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：甲方負(fù)責(zé)驗收，標(biāo)準(zhǔn)按國標(biāo)要求執(zhí)行;

　　4、 交貨地點及運輸費用：華德集團(tuán)液壓閥分公司，運輸費用由乙方承擔(dān);

　　5、 結(jié)算方式及期限：合同產(chǎn)品全部交付后30天全款支付給乙方;

　　6、 解決合同紛爭的方式：協(xié)商或北京法院仲裁;

　　7、 本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

最新加工合同4

　　承攬方：____________________________________地址：____________

　　郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________地址：____________

　　郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條

　　原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條

　　技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。 3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條

　　驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。 2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。 3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條

　　交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照

　　中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的.____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條

　　不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____

　　日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

　　承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____日

最新加工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方：因為生產(chǎn)需要訂購 以下配件材料經(jīng)過乙方：承接達(dá)成以下協(xié)議：

　　乙方：收到（甲方) 資料（包括圖紙）必須在2個工作日內(nèi)，要報價并復(fù)回貨期。

　　二、生產(chǎn)技術(shù)要求：所有零件要按照圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。

　　如果加工數(shù)量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙方承擔(dān)）。

　　三、交貨規(guī)定：

　　1、所有零件必須按甲方要求時間內(nèi)送到甲方工廠。

　　2、超過合同期3天之內(nèi)未送到貨扣5%貨款。

　　3、超過合同期3天以上6天之內(nèi)未送到貨扣15%貨款。

　　4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導(dǎo)致甲方生產(chǎn)拖期所造成的一切損失。

　　5、送貨時 乙方必須將圖紙一同送回甲方，如果缺少一張圖紙扣50元。

　　6、送貨時必須在送貨單上注明：甲方（單號）和材料名稱，如果對不上甲方訂購單：一律不付款。

　　四、驗收標(biāo)準(zhǔn)：（以圖紙為最終驗收標(biāo)準(zhǔn)）。

　　五、收貨規(guī)定：

　　1、所有零件貨物經(jīng)由甲方質(zhì)檢人員統(tǒng)一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現(xiàn)有次品且由甲方自行返工處理扣10%貨款。

　　2、如果退回返工處理必須在3天內(nèi)送回甲方，超期者按交貨規(guī)定扣罰貨款。

　　六、付款方式：現(xiàn)金預(yù)支付（500元訂金），其它每月月底進(jìn)行結(jié)算一次。

　　以上協(xié)議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

　　甲方：玻璃設(shè)備有限公司 乙方：常州市華夏機(jī)械加工廠

　　經(jīng) 手 人： 經(jīng) 手 人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　日期：年月 日 日期： 年月 日

最新加工合同6

　　承攬方（甲方）：_________

　　定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法

　　包裝標(biāo)準(zhǔn)

　　包裝費承擔(dān)

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔(dān)

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料

　　材料名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔(dān)

　　第六條加工費結(jié)算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的`價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　�。ㄒ唬┘追剑�

　　1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　�。ǘ�）乙方：

　　1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)

　　承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____

　　地址：___________________地址：___________________

　　_________年______月____日_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________簽訂地點：______________

最新加工合同7

　　受委托方：___________(以下簡稱甲方)

　　地址：___________

　　電話：___________傳真：___________

　　委托方：___________(以下簡稱乙方)

　　地址：___________

　　電話：___________傳真：___________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國食品安全法》，雙方本著平等合作、互惠互利的原則協(xié)商一致，就甲方委托乙方加工制造甲方指定的產(chǎn)品相關(guān)事宜訂立如下條款：

　　一、項目內(nèi)容

　　產(chǎn)品品種及規(guī)格：，如若加工其它產(chǎn)品，涉及到相應(yīng)的條款標(biāo)準(zhǔn)，則雙方另行協(xié)商制定。

　　二、合同期限及變更

　　本合同有效期自_____年____月____日至_____年____月____日止，在此期間若因不可抗力或其他原因不能滿足雙方需求時，雙方可經(jīng)協(xié)商后修改合同條款或者終止合同。若甲方提出繼續(xù)合作，乙方應(yīng)優(yōu)先考慮合作事宜，經(jīng)雙方同意續(xù)簽，作為本合同有效文本。

　　三、加工量、加工費

　　1、加工量：在乙方核定設(shè)備產(chǎn)能范圍內(nèi)，具體數(shù)量以甲方實際訂單為準(zhǔn);每次訂單單品不少于噸。

　　2、加工費：瓶元/件不含稅價;包括設(shè)備清洗消毒所用雙氧水、酸、堿、油墨、熱熔膠、潤滑油、工藝用水、膠帶、化驗費用、裝卸車費用、動力費用以及人工費用。

　　3、標(biāo)簽損耗標(biāo)準(zhǔn)0.1%，紙箱損耗標(biāo)準(zhǔn)0.5%，雙方每月盤點庫存包材，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由乙方承擔(dān)，可從加工費中扣除。

　　四、原輔材料、原材料采購及標(biāo)準(zhǔn)

　　甲方委托乙方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品所需原輔料由乙方采購。乙方所采購的原輔材料質(zhì)量按國標(biāo)執(zhí)行，其它原材料應(yīng)符合國家相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定要求。

　　五、生產(chǎn)要求和質(zhì)量保證

　　1、原輔材料用量：嚴(yán)格執(zhí)行配方用量。

　　2、加工過程質(zhì)量保證體系及控制程序：配方由乙方提供，乙方嚴(yán)格按配方工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及配方要求，確保產(chǎn)品口感一致。

　　3、品保和品控：

　　3.1乙方應(yīng)具有良好的質(zhì)量管理保證體系。

　　3.2嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及甲方提供的`采樣規(guī)則。對于成品，乙方需保證一定的存儲量待檢或按照甲方生產(chǎn)調(diào)度計劃生產(chǎn)，存儲條件需符合甲方要求。

　　3.3乙方應(yīng)具有符合生產(chǎn)要求的保溫室，保溫室采樣量由甲方監(jiān)控清點。

　　3.4若甲方需衛(wèi)生主管機(jī)構(gòu)檢驗報告時，乙方需送檢并提供檢驗報告單。

　　3.5甲方采購的外包裝物，外箱、標(biāo)簽到達(dá)乙方公司倉庫后，由乙方檢驗合格后開始使用，在甲方外包裝物、外箱、標(biāo)簽試機(jī)出現(xiàn)不合格時乙方第一時間通知甲方，由甲方確認(rèn)后更換合格的外包裝物進(jìn)行生產(chǎn)。(本著合作共贏雙方互惠互利試機(jī)外包裝物外箱、標(biāo)簽甲方承擔(dān)，內(nèi)輔料、玻璃瓶、配套的瓶蓋、膠帽乙方承擔(dān))。

　　3.6因乙方生產(chǎn)過程控制不嚴(yán)，造成甲方產(chǎn)品不合格因此而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。在保質(zhì)期(12個月、保質(zhì)期以生產(chǎn)日期為準(zhǔn))內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量問題甲方有權(quán)追究相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　六、費用結(jié)算及開票方式

　　甲方在下達(dá)生產(chǎn)計劃后、生產(chǎn)前預(yù)付20%原材料費用給乙方，乙方收到貨款后及時準(zhǔn)備生產(chǎn)安排。甲方付清剩余全額貨款后提貨。

　　七、交貨方式

　　1、乙方按甲方每月提交的計劃生產(chǎn)量組織生產(chǎn)，在當(dāng)班結(jié)束后，清點實際數(shù)量辦理成品入庫手續(xù)(只指數(shù)量入庫)。

　　2、甲方在提交給乙方組織計劃產(chǎn)量、產(chǎn)品同時，應(yīng)提供生產(chǎn)批號，以便立即編排生產(chǎn)。

　　3、交貨地點：在乙方成品倉庫，乙方同意代加工產(chǎn)品在經(jīng)檢驗合格之日起60天內(nèi)免費存放在乙方成品庫內(nèi)(節(jié)假日需提前備貨)。

　　4、乙方在接到生產(chǎn)通知單后，作好生產(chǎn)準(zhǔn)備，如因特殊情況，提前告知甲方,雙方協(xié)商解決。

　　5、保溫試驗合格后(7天)，經(jīng)甲乙雙方共同確認(rèn)，乙方向甲方出具產(chǎn)品檢驗結(jié)果報告單后，方可將產(chǎn)品交付給甲方。

　　八、雙方權(quán)利和義務(wù)

　　1、生產(chǎn)計劃以甲方書面訂單為準(zhǔn),訂單應(yīng)至少在加工前7天下達(dá)。

　　2、甲方有權(quán)派駐有關(guān)監(jiān)督管理人員對產(chǎn)品的生產(chǎn)、入庫及發(fā)貨數(shù)量進(jìn)行管理。

　　3、在生產(chǎn)甲方產(chǎn)品期間，甲方派駐人員有權(quán)對生產(chǎn)過程全部環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

　　4、甲方負(fù)責(zé)組織合格成品的及時發(fā)運。

　　5、甲方的產(chǎn)品如涉及知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)糾紛等問題，甲方承擔(dān)一切責(zé)任，與乙方無關(guān)。

　　乙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方負(fù)責(zé)按甲方的生產(chǎn)計劃積極組織協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)，并組織廠內(nèi)人員積極配合甲方開展各項工作。

　　2、根據(jù)甲方提供的生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)及時組織生產(chǎn)并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，出庫前產(chǎn)品由乙方負(fù)責(zé)保管。

　　3、乙方負(fù)責(zé)倉庫交貨，在保管過程中出現(xiàn)破損而導(dǎo)致的損失由乙方承擔(dān)，產(chǎn)品出廠后的運輸過程中出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé)。

　　4、乙方按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)加工及產(chǎn)品檢驗，并依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向甲方出具成品質(zhì)量檢驗報告單。

　　5、乙方為甲方生產(chǎn)加工的產(chǎn)品的原輔材料及出庫裝卸費用由乙方承擔(dān)。

　　6、乙方無權(quán)銷售甲方委托加工生產(chǎn)的產(chǎn)品及含有甲方標(biāo)識的材料。

　　九、違約責(zé)任

　　1、甲方未能按期付款或未按約定足額付款，乙方有權(quán)不予生產(chǎn)。

　　2、生產(chǎn)過程中因乙方原因造成設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)時，乙方應(yīng)積極組織協(xié)調(diào)修理，如造成成品或半成品不合格，由乙方自行承擔(dān)一切原輔材料的損失。

　　3、成品超出60日未提貨，乙方已及時通知甲方，若甲方仍未及時提貨，乙方將按每天3元/噸收取庫房占用費。

　　4、若乙方擅自銷售甲方委托加工生產(chǎn)的產(chǎn)品及含有甲方標(biāo)識的材料，甲方將有權(quán)追究給甲方造成的一切損失。

　　十、其它

　　1、本合同在實際履行中若發(fā)生糾紛，可協(xié)商處理，協(xié)商不能達(dá)成共識，可依《合同法》有關(guān)規(guī)定向提出加工方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：

　　_____年____月____日_____年____月____日

最新加工合同8

　　定作方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　供料方（以下簡稱丙方）：

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

　　一、工程項目名稱：

　　二、施工地點：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權(quán)。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

　　風(fēng)險提示：

　　加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

　　如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)�樣品�?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場施工時，施工場地應(yīng)具備施工條件。

　　3、施工過程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。

　　4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風(fēng)險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的`質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。

　　1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的，如果不符合規(guī)定，甲方聲明同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，甲乙丙三方再次協(xié)商定價。

　　2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔(dān)返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承擔(dān)責(zé)任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗收。

　　2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標(biāo)準(zhǔn)）。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進(jìn)行驗收。

　　4、甲方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見，須在驗收單中說明，經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察，確有質(zhì)量問題的，乙方進(jìn)行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時，甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內(nèi)，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時通知乙方，乙方在12小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行制品檢修，通報維修情況。24小時內(nèi)保證制品的正常使用。

　　十一、安全責(zé)任：

　　1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)安全責(zé)任1年。

　　2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失，乙方承擔(dān)完全責(zé)任。

　　3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責(zé)任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內(nèi)容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

　　2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時，以合同變更后的附件為依準(zhǔn)。

　　十三、違約責(zé)任：

　　1、乙方因自身原因，不能在施工期內(nèi)完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　3、因?qū)徟�手續(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔(dān)所有責(zé)任。

　　4、在甲方逾期未付應(yīng)付款項時，乙方擁有制品所有權(quán)。

　　5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

　　6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

　　十四、附件：

　　1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照（加蓋公章）

　　2、工程項目預(yù)算，施工圖及效果圖。

　　十四、合同成立和生效

　　1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應(yīng)中國法律。

　　2、附件及補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式2份，雙方各持1份。

　　十五、其他

　　本合同若有未盡事宜的，經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。若補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突的，以后補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。若協(xié)商不成的，則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規(guī)定。

　　（以下無正文）

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　丙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

最新加工合同9

　　委托方(以下稱“委托方”) : xxx有限公司 地址：xxx 郵編：xxx 電話： xxx 傳真： xxx 銀行：xxx 銀行戶頭號碼:xxx 增值稅號碼:xxx

　　加工方(以下稱“加工方)：xxx有限公司 地址： xxx 郵編：xxx 電話： xxx 傳真：xxx 銀行xxx 銀行戶頭號碼：xxx

　　委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：

　　(1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方xx產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。

　　(2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工xx產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。

　　(3)委托方為xx_產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。

　　第一、每月訂單

　　1、委托方必須提前 x 天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。

　　2、加工方在收悉訂單后，必須在xxx 內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)訂單。

　　3、除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

　　4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

　　5、加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于 x 天(含周六及周日)，因原材料及包裝材料數(shù)量不足，質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。

　　原材料及包裝材料安排

　　6、原材料及包裝材料的進(jìn)庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣 xx ，于此協(xié)議簽訂日起計至 xx年 xx月xx日，可以雙方同意下，根據(jù)情況作出調(diào)整。

　　8、委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關(guān)運費和保險費。

　　9、委托方負(fù)責(zé)提供合適的'原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關(guān)材料的運輸事宜，及支付相關(guān)運費和保險費。

　　第二 技術(shù)及工藝

　　成品各項理化指標(biāo)由委托方提供(見附件一)，加工方嚴(yán)格按照____工藝進(jìn)行加工。首次加工由委托方負(fù)責(zé)加工過程中成品各項理化指標(biāo)的在線檢測和品質(zhì)控制，加工方只要按照上述要求加工并達(dá)到附件一中的品質(zhì)指標(biāo)要求，加工方對產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責(zé)任，產(chǎn)品其它質(zhì)量責(zé)任則由委托方承擔(dān)，除非：

　　a 產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì);

　　b 產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

　　c 產(chǎn)品含有配方所含物質(zhì)以外或配方所含物質(zhì)經(jīng)過化學(xué)、物理變化生成的物質(zhì)以外的其他物質(zhì);

　　第三 付款條件

　　1、首次加工費，委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成 x 日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。

　　2、加工方必須在委托方付款之后 x 個工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。

　　有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、專利及商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任

　　3、非經(jīng)委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。

　　第四 雙方責(zé)任

　　加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品，必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo)，委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn)，委托方將負(fù)全部責(zé)任。

　　第五 協(xié)議終止

　　1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。

　　2、如任何一方違反以上條約，另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。

　　3、協(xié)議終止后，委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。

　　第六 協(xié)議期限

　　本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期 x 年，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以補(bǔ)充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。

　　委托方 :xxx 加工方:xxx

　　代表人簽字：xxx 代表人簽字：xxx

　　代表人姓名：xxx 代表人姓名：xxx

　　xxx有限公司(蓋章)： xxx有限公司(蓋章)：

　　x年x月x日 x年x月x日

最新加工合同10

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　一、產(chǎn)品名稱、型號、金額、供貨時間及數(shù)量：

　　二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：

　　1、嚴(yán)格按照圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。

　　2、如乙方在加工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙有可疑點，及時與甲方聯(lián)系，甲方在3個工作日內(nèi)以書面形式確認(rèn)后生產(chǎn)，工期順延。

　　3、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任，保證產(chǎn)品質(zhì)量，如在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)。如因人為損壞，則由責(zé)任方自行負(fù)責(zé)。

　　三、交(提)貨地點、方式：由乙方從生產(chǎn)現(xiàn)場運至璧山青杠博張公司工地安裝現(xiàn)場交貨。

　　四、運輸方式、安裝和費用負(fù)擔(dān)：由乙方組織行車梁構(gòu)件的運輸及安裝，對安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，并承擔(dān)運輸和安裝的費用。

　　五、合理損耗及計算方法：構(gòu)件在運輸及安裝中發(fā)生的損壞由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：嚴(yán)格按照圖紙及雙方約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收，出廠前2天由甲方對產(chǎn)品進(jìn)行2%抽檢。

　　七、付款及結(jié)算方式：合同簽訂叁個工作日內(nèi)由甲方付給乙方總價的50%貨款，構(gòu)件在安裝前甲方在乙方生產(chǎn)現(xiàn)場驗收構(gòu)件后叁日內(nèi)付足另外50%的貨款，乙方收到款項即組織構(gòu)件的正常安裝工作。

　　八、違約責(zé)任：甲方有以下行為的屬違約：

　　甲方未按約定付款，乙方有權(quán)停工或不發(fā)貨，工期順延;甲方支付乙方

　　乙方有以下行為屬違約：

　　1、私自改變施工圖制作;

　　2、因乙方原因不能按時交貨，乙方支付甲方500元/天違約金，但因停電等不可抗拒因素影響加工，則工期順延。

　　3、在制作過程和安裝過程中的`質(zhì)量、安全由乙方自行負(fù)責(zé)承擔(dān);由此耽誤工期乙方支付甲方每天500元，停工損失費。

　　九、合同爭議解決方式從下列兩種方式中選擇1種：

　　(1)因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提交重慶仲裁委員會仲裁。

　　(2)因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時，依法向人民法院起訴

　　十、其他約定事項：

　　1、該合同單價系含稅價。

　　2、工期為60天(從簽訂合同之日起算制作和安裝必須全部完成)。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

最新加工合同11

　　委托方(以下簡稱甲方)：

　　被委托方(以下簡稱乙方)：

　　簽訂時間：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，訂立本合同。

　　甲方委托乙方加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。

　　第一條代加工內(nèi)容

　　甲方委托乙方為其加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品，加工數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、交付時間、價格等事項，以雙方協(xié)商另行簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。雙方簽訂的本形式確定。

　　第二條甲方責(zé)任：

　　1、每次以訂單合同形式委托乙方為甲方加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品。

　　2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。

　　3、每次訂單向乙方提供加工品規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。

　　4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與委托加工品有關(guān)的內(nèi)容。

　　5、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。

　　6、甲方按照國家相關(guān)法律法規(guī)和甲乙雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行驗收貨品。

　　7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密,不能向第三方透露。

　　本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人提供。

　　第三條乙方責(zé)任

　　1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。

　　2、按照甲方確定的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)和甲方的要求。

　　3、乙方驗收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等，因驗收不當(dāng)造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失損壞，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償及承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　5、乙方應(yīng)保證按時完成交貨，如出現(xiàn)延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的1%的違約金，并盡快完成訂單,乙方賠償由此造成甲方的損失。

　　6、制造材料交付乙方后，乙方應(yīng)自費承擔(dān)儲存和保管，如造成損壞和損失由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　7、乙方應(yīng)將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的范圍內(nèi)，損耗超出正常損耗率部分由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　8、乙方應(yīng)給甲方人員提供監(jiān)控生產(chǎn)過程的'便利和協(xié)助。

　　9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標(biāo)識的物品用于為甲方加工之外的事項中。

　　10、在合同有效期間，乙方保證在遵照國家法律法規(guī)要求下不單方面拒絕甲方加工要求，為甲方加工生產(chǎn)所需的資質(zhì)和生產(chǎn)條件符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，并在資質(zhì)和生產(chǎn)條件更改時及時告知甲方。

　　11、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。

　　12、乙方應(yīng)對生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，因乙方造成的質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方利益受損，乙方應(yīng)對甲方損失進(jìn)行賠償。

　　13、乙方使用食品添加劑應(yīng)該符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　14、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方不得將該產(chǎn)品投向市場，銷售權(quán)歸甲方所有。

　　15、在生產(chǎn)過程中若發(fā)生安全事故或其它財產(chǎn)損失，應(yīng)有乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　第四條甲方包材、印刷有甲方標(biāo)識的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權(quán)歸甲方所有。

　　第五條付款方式、交貨地點和交貨時間由甲乙雙方商討后以實際簽訂委托加工合同為準(zhǔn)。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)：驗收標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方商討并符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以實際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。

　　第七條違約責(zé)任：違約責(zé)任由甲乙雙方商討后以實際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。

　　第八條合同有效期限，本委托加工合同有效期限為一年，自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。

　　第九條實際簽訂的委托加工合同與本合同同等有效，如有重復(fù)和矛盾之處以另行實際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。

　　第十條本合同正本一式六份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

　　第十一條如遇合同爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：

　　日期：日期：

最新加工合同12

　　委托方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　一、委托加工項目：

　　以雙方約定的加工項目為主(合同附件，加工工藝單，定做尺碼單等)

　　二、委托加工方式

　　1.乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規(guī)定選用輔料，所選輔料必須符合質(zhì)量要求，不能以次充好。

　　2.由甲方提供面料、包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識等。乙方在生產(chǎn)過程中應(yīng)該嚴(yán)格把控面料的使用，及以上約定的輔料的使用，不得浪費，損壞率不得超過2%，超出部分按照每套10元從我公司采購原樣。

　　三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　1.質(zhì)量要求嚴(yán)格按照樣衣或雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。

　　四、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限

　　1.面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);(所有面料，輔料有質(zhì)量問題的，應(yīng)該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認(rèn)或者及時更換，凡是由于乙方人員私自對有質(zhì)量問題而繼續(xù)使用的或隱藏不報的，由乙方承擔(dān)該批面料，輔料的所有費用。(原材料價格及運費，稅票等)

　　2.顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);(同上一條處理方法相同)

　　3.縫紉手工藝的'確認(rèn);(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)

　　4.其他內(nèi)在隱藏的質(zhì)量問題的確認(rèn);(包括，但不僅限于粘襯，或者由于使用了不符合規(guī)定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質(zhì)量問題)

　　5.乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;

　　6.乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金。

　　7.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。(所有由于制作失誤而產(chǎn)生的次品，應(yīng)該原樣封存保留，同剩余面輔料一同退回甲方)

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　1.甲方提供服裝款式、樣衣或者標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;乙方應(yīng)該妥善保管，不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)讓第三方使用。

　　2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

　　3.未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品或者相關(guān)的技術(shù)資料。

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1.乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;

　　2.于甲方指定的地點：上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)金軒路88號交貨。

　　3.運輸方式為專車快遞;運費由乙方承擔(dān)。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1.第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認(rèn)后，交付總貨款的_________%;

　　2.在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

　　3.銷售期限：_______________________。

　　九、結(jié)算方式

　　1.在乙方交貨后，由乙方：

　　1、( )開具增值稅專用發(fā)99票交由甲方。

　　2、( )不含增值稅專用發(fā)99票

　　2.甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：

　　銀行戶名：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　銀行賬號：_______________________

　　十、違約責(zé)任

　　1.乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨的：(除經(jīng)過甲方同意予以免責(zé)的)其他均按照以下方式執(zhí)行，逾期3天內(nèi)(含3天)加工費按照總加工費用的97%結(jié)算;逾期5天內(nèi)(含5天)按照總加工費的95%結(jié)算;逾期10天內(nèi)的按照90%結(jié)算;逾期15天以上的，按照70%結(jié)算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有權(quán)拒付加工費，且由乙方承擔(dān)違約金，違約金為合同總金額的50%;

　　2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。

　　3.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　4.乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的10%支付違約金;

　　5.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。

　　6.乙方對此合同中所有關(guān)于甲方的公司資料具有保密權(quán)。

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。

　　十二、其它事項

　　本合同附件與加工工藝單，傳真件，復(fù)印件同主合同具有同等法律效力。

　　甲方(單位蓋章)：_________乙方(單位蓋章)：_________

　　授權(quán)代表(簽字)：_________授權(quán)代表(簽字)：__________

　　________年____月____日_________年____月____日

最新加工合同13

　　甲方為乙方加工某種機(jī)械，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名

　　規(guī)格（cm）

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　長

　　寬

　　高

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

　　三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款xxx元．

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：________年____月____日至____月____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)．

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)．運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元（大寫元）．甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____％的違約金．

　　六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值____％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的'損失．

　　四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）__

　　______________

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　乙方：________________

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　________年____月____

最新加工合同14

　　承 攬 方：____________________________________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品__________________________________________

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________

　　第十條 結(jié)算方式及期限__________________________________________________________

　　第十一條 其他約定__________________________________________________________

　　第十二條 承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條 定作方的`違約責(zé)任

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方：________________________ 承攬方：________________________

　　代表人：________________________ 代表人：________________________

　　____年____月____日 ____年____月____日

最新加工合同15

　　合同編號：

　　定作方： 簽訂地點：

　　承攬方： 簽訂時間： 年 月 日

　　一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目 規(guī)格型號 計量單 數(shù)量 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

　　單價 總金額 合計

　　合計人民幣金額(大寫)

　　二：定作方帶料

　　材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額 單價 總定額

　　三：質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　四：承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的`條件及期限

　　五：驗收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六：驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　七：包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān)

　　九：交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十：結(jié)算方式及期限

　　十一：違約責(zé)任

　　十二：如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

　　十三：解決合同糾紛的方式

　　十四：雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方 承攬方

　　單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見

　　單位地址 單位地址

　　法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機(jī)關(guān)(章)

　　委托代理人 委托代理人

　　電話 電話

　　電掛 電掛

　　開戶銀行 開戶銀行

　　帳號 帳號 年 月 日

　　郵政編碼 郵政編碼

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

【最新加工合同】相關(guān)文章：

最新加工承攬合同08-30

最新加工的合同范本09-16

委托加工合同2022最新09-21

最新加工合同范本08-13

加工合同范本最新02-07

最新加工合同書范本09-20

最新來料加工合同09-20

委托代理加工合同范文最新09-30

最新代加工合同范本08-12