- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同(熱)
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？以下是小編收集整理的加工承攬合同，希望能夠幫助到大家。
加工承攬合同1
定作方：xx（簡(jiǎn)稱甲方）
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：xxx
承攬方：xx（簡(jiǎn)稱乙方）
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：xxx
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：xxx
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：xxx
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：xxx
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxx
五、結(jié)算方式：xxx
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的'有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：xxx
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日
定作方：xxx
代表：xx
開(kāi)戶銀行：xx
帳號(hào)：xx
承攬方：xxx
代表：xx
開(kāi)戶銀行：xx
帳號(hào)：xx
xx年xx月xx日
加工承攬合同2
訂做方（以下簡(jiǎn)稱需方）：
承攬方（以下簡(jiǎn)稱供方）：
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額：
�。ù撕贤瑔蝺r(jià)為稅前價(jià)）
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價(jià)元/噸 價(jià)款（元） 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計(jì)重量總計(jì)總金額（大寫(xiě)） 柒萬(wàn)柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法：
需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的標(biāo)的'物圖紙加工；
三、 質(zhì)量要求：
供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、 交貨地點(diǎn)：
供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨；
五、 交貨時(shí)間：
合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計(jì)量方式：
需方以標(biāo)的物加工過(guò)磅重量進(jìn)行結(jié)算；
七、 結(jié)算方式：
合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬(wàn)伍仟 元，需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)（以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。
八、 標(biāo)的物所有權(quán)
自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、 運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
汽運(yùn)，施工現(xiàn)場(chǎng)，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。
十、 本合同解除的條件：
合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、 違約責(zé)任：
由違約方負(fù)責(zé)；
十二、 解決合同糾紛的方式：
協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì)解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。
本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂 做 方 ：
承 攬 方 ：
單位：
單位：
法定代理人：
法定代理人：
委托代理人：
委托代理人：
電 話：
電 話：
開(kāi)戶行：
戶 名：
帳 號(hào)：
卡 號(hào)：
郵 編：
郵 編：
簽訂時(shí)間：
加工承攬合同3
定作單位：某某項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡(jiǎn)稱甲方）
承攬單位：某某海陸模壓有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程項(xiàng)目加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本補(bǔ)充合同，以資共同遵照履行。
一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、加工總價(jià)：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）
三、本加工構(gòu)件合同總價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)文件的.影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開(kāi)具發(fā)票。
五、加工期限：暫定某某日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。
七、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負(fù)責(zé)卸車。
八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同相同。
九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng)，保修期滿后自動(dòng)失效。
定作單位：某某項(xiàng)目經(jīng)理部
承攬單位：某某海陸模壓有限公司
單位地址：某某省某某市錦豐鎮(zhèn)
單位地址：某某省某某市楊舍鎮(zhèn)
委托代理人：委托代理人：
執(zhí)行人：執(zhí)行人：
電話號(hào)碼：電話號(hào)碼：
簽訂日期：___年___月___日
加工承攬合同4
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn)：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見(jiàn)-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗(yàn)收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開(kāi)始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險(xiǎn)，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險(xiǎn)金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f(wàn)元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
加工承攬合同5
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號(hào)貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)：元/m2備注
1鋼質(zhì)防火門(mén)甲級(jí)
2乙級(jí)
3丙級(jí)
合計(jì)：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫(xiě)）：（不含稅）
注：防火門(mén)：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門(mén)板為平板；按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：工地現(xiàn)場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門(mén)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗(yàn)收。
六、承包方式：
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的.%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過(guò)后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
代理人：
代理人：
電話：
電話：
年月日
年月日
加工承攬合同6
承攬方：以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方：以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
1，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。
2，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
4，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
1，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的'責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
5，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
6，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
1，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
3，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：____縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開(kāi)戶銀行：____縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號(hào)：
乙方：____縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開(kāi)戶銀行：____縣支行
帳號(hào)：
____年___月___日
加工承攬合同7
委托方： (以下簡(jiǎn)稱甲方) 加工方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開(kāi)始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金， / 萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的.定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí)，需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開(kāi)始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計(jì)劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：
加工承攬合同8
定作人：________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：________簽訂時(shí)間：____年__月__日
第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限
1、計(jì)量單位
2、數(shù)量
3、工作量（工時(shí)）
4、報(bào)酬
5、交付期限
6、單價(jià)
7、總金額┃
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：________________________________________________________
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：___________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的.材料由________人提供。材料的檢驗(yàn)方法：____________________________________________
第六條定作人（是/否）允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成。可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：___________________________________________________
第八條結(jié)算方法及期限：__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金（大寫(xiě)）________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任：________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會(huì)仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項(xiàng)：__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人：承攬人：
法定代表人：法定代表人：
加工承攬合同9
定作方：
合同編號(hào)：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：
簽訂時(shí)間：
一、加工標(biāo)的
貨物名稱型號(hào)面料顏色單位數(shù)量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國(guó)：
合計(jì)人民幣（大寫(xiě)）按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫(xiě)）
材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書(shū)面確認(rèn)方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書(shū)面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書(shū)面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的'空運(yùn)費(fèi)等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng)：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。
定做方：
代表人：
時(shí) 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時(shí) 間 ：
加工承攬合同10
承攬方：
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱：
2.項(xiàng)目地點(diǎn)：
3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn);
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見(jiàn)。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗(yàn)收。
(2) 第十條 合同價(jià)款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的.違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項(xiàng)：
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同11
甲方：（委托方）_____________
乙方：（承攬方）____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：_______焊接軌道板。
數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜：
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的'切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜）
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用：該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39；違約金。
六、其他事宜：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：______蓋章：______簽約人：______職務(wù)：______電話號(hào)碼：______
乙方：______蓋章：______簽約人：______職務(wù)：______電話號(hào)碼：______
時(shí)間：________年____月____日
加工承攬合同12
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
按照《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號(hào) 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià)：元/m2 備注
1、 鋼質(zhì)防火門(mén) 甲級(jí)
2、 乙級(jí)
3、 丙級(jí)
合計(jì)：(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫(xiě))： (不含稅)
注：防火門(mén)：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門(mén)板為平板;按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：
工地現(xiàn)場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門(mén)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗(yàn)收。
六、承包方式：
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的`%，剩余%為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過(guò)后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、按《民法典》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同13
工 程 名 稱： 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 ： 安徽三建工程有限公司
工程承包方 ： 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
簽 約 日期 ： 20xx年3月10日
合同協(xié)議書(shū)
發(fā)包單位： 安徽三建工程有限公司 （以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包單位： 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱乙方）
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
l、工程名稱：安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護(hù)工程。
2、工程地點(diǎn)：安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、招標(biāo)文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購(gòu)、加工等（不含預(yù)埋螺栓）。具體包括詳圖深化設(shè)計(jì)、鋼構(gòu)件制作（含配件）、檢測(cè)（原材料檢驗(yàn)及焊縫檢測(cè)）等，本合同約定的招標(biāo)文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報(bào)價(jià)書(shū)中遺漏項(xiàng)則視為乙方報(bào)價(jià)中已包括該部分，結(jié)算時(shí)合同價(jià)款不再調(diào)整。
�。�1）根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計(jì)院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場(chǎng)安裝分段要求，完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購(gòu)、按發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)安裝分段分節(jié)要求進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)、開(kāi)孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測(cè)、殘余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測(cè)試驗(yàn)、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)輸前的堆放、編號(hào)、按發(fā)包人安裝進(jìn)度計(jì)劃和順序的要求運(yùn)輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場(chǎng)（按圖紙編號(hào)統(tǒng)一標(biāo)注）、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容，并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝的分段要求。
�。�2）制作之前編寫(xiě)構(gòu)件制作方案，并得到發(fā)包人、設(shè)計(jì)單位及施工監(jiān)理的認(rèn)可。按發(fā)包人的要求，提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)計(jì)劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi)，提供詳細(xì)的焊接評(píng)定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗(yàn)收時(shí)所提供的證件資料樣本及政府職能部門(mén)檢查時(shí)的相關(guān)有效證件（如焊工證等特殊工種上崗證）。
�。�3）按發(fā)包人確認(rèn)的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃配套供應(yīng)鋼構(gòu)件，負(fù)責(zé)進(jìn)行鋼構(gòu)件必要的預(yù)拼裝。
（4）承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準(zhǔn)備齊全，隨車發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進(jìn)行構(gòu)件的裝車運(yùn)輸，發(fā)車前需將構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)清單傳至發(fā)包人，并通知發(fā)包人代表相關(guān)負(fù)責(zé)人。
�。�5）提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時(shí)連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗(yàn)、焊接試驗(yàn)用的試板等，配合設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費(fèi)用在報(bào)價(jià)中綜合考慮。
�。�6）提供出廠標(biāo)識(shí)、標(biāo)志和編號(hào)，提供構(gòu)件測(cè)量基準(zhǔn)線和監(jiān)測(cè)基準(zhǔn)點(diǎn)的標(biāo)識(shí)等。
�。�7）負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持及與設(shè)計(jì)人的技術(shù)配合，按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
�。�8）鋼材進(jìn)加工廠后，在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復(fù)檢。在鋼構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)的同時(shí)，提交給發(fā)包人的資料（一式四份）：原材料檢驗(yàn)報(bào)告（原件一份、復(fù)印件加蓋公章三份）、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗(yàn)報(bào)告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
�。�9）承包人自行解決鋼構(gòu)件運(yùn)輸途中的一切問(wèn)題，保證加工件不造成損壞及變形，因運(yùn)輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時(shí)整改，發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改，相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)。
�。�10）未按發(fā)包人規(guī)定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件，發(fā)包人有權(quán)拒收，承包人應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量缺陷、整改和不按時(shí)供貨、發(fā)貨順序錯(cuò)亂的責(zé)任，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟(jì)損失。
�。�11）任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可，并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計(jì)院等相關(guān)方面獨(dú)自聯(lián)系，否則一切責(zé)任和損失由承包人承擔(dān)。
（12）在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，凡屬于承包人質(zhì)量問(wèn)題，承包人要負(fù)責(zé)免費(fèi)維修，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
�。�13）本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用，否則乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進(jìn)行處理。
�。�14）將構(gòu)件運(yùn)輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)件指定堆放場(chǎng)地，并自行負(fù)責(zé)所有材料設(shè)備的保管和安全。
�。�15）承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人，并配合項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作。
�。�16）承包人必須服從發(fā)包人的管理，發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
�。�17）合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價(jià)款
�。�1）總價(jià)合同：鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價(jià)￥22451522.00元（大寫(xiě)：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬(wàn)壹仟伍佰貳拾貳元整）
乙方承諾已充分考慮本工程的實(shí)際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行采購(gòu)、加工，必須滿足圖紙及招標(biāo)文件要求。工程竣工結(jié)算時(shí)，除設(shè)計(jì)變更外，在施工圖范圍內(nèi)總價(jià)固定不變，圖紙及招標(biāo)文件所含工作內(nèi)容或費(fèi)用已含在總價(jià)中
乙方投標(biāo)報(bào)價(jià)按GB50755計(jì)算，計(jì)算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算，且投標(biāo)報(bào)價(jià)重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏差均符合國(guó)家規(guī)范，施工過(guò)程中甲方有權(quán)對(duì)進(jìn)場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)過(guò)磅抽查，如若鋼結(jié)構(gòu)重量負(fù)偏差超過(guò)國(guó)家規(guī)范，甲方將對(duì)負(fù)偏差部分扣減材料工程款，并對(duì)乙方進(jìn)行處罰。
合同總價(jià)包括：
（1）由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔(dān)的所有費(fèi)用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標(biāo)志等按照甲方要求選擇和制作：
（2）按照國(guó)家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費(fèi)用。其中稅金包括營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加及企業(yè)和個(gè)人所得稅。與乙方承包項(xiàng)目有關(guān)的所有稅費(fèi)均由乙方自行繳納；
�。�3）按照規(guī)范及圖紙實(shí)際要求需要進(jìn)行的試驗(yàn)、檢測(cè)費(fèi)；
（4）現(xiàn)場(chǎng)施工人員及材料、設(shè)備的保險(xiǎn)；
（5）因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等影響而涉及到的各種風(fēng)險(xiǎn)及管理費(fèi)和利潤(rùn)；
�。�6）根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔(dān)的其他費(fèi)用：
5、工程款支付和工程結(jié)算
�。�1）本項(xiàng)目甲方提供合同造價(jià) 20% 預(yù)付款（合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)支付）；
（2）本項(xiàng)目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行：
a．工程付款方式：以6個(gè)月銀行承兌匯票形式為主。
b．主體鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)至項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安裝，支付合同造價(jià)20%的工程款；
c．主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價(jià)20%的工程款；
d．圍護(hù)結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價(jià)10%的工程款；e．工程竣工驗(yàn)收合格后支付合同造價(jià)10%的工程款；
f．工程決算定案后支付至合同造價(jià)95%；
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金，待缺陷責(zé)任期滿后一次性無(wú)息付清。
�。�3）簽訂合同之日起7個(gè)日歷天內(nèi)，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；
�。�4）支付規(guī)定：
a．乙方在收取工程款時(shí)，必須同時(shí)提供等額的稅務(wù)發(fā)票，乙方在申請(qǐng)結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過(guò)程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù)；
b．乙方在收取工程款時(shí)，必須按照甲方要求履行工程款申請(qǐng)手續(xù)；
�。�5）缺陷責(zé)任期：從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，至合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期。
�。�6）竣工結(jié)算：
竣工驗(yàn)收達(dá)到本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方向甲方報(bào)送結(jié)算資料，甲方在收到足夠的資料后一個(gè)月內(nèi)審核完畢，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)后一個(gè)月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價(jià)的95%，其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期中任何項(xiàng)達(dá)不到業(yè)主合格要求，結(jié)算時(shí)甲方將扣除其相應(yīng)部分的保證金；
�。�7）現(xiàn)場(chǎng)簽證及變更：
發(fā)生合同外的費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)注意收集和保留證據(jù)并在3個(gè)日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場(chǎng)具體指示人簽字及本合同指定的負(fù)責(zé)人確認(rèn)其工作時(shí)間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡(jiǎn)圖，乙方逾期未能以書(shū)面形式提出申請(qǐng)，則視為乙方自動(dòng)放棄該部分費(fèi)用，以后不得以任何理由向甲方進(jìn)行索賠。除設(shè)計(jì)變更以外，不接受任何形式的簽證索賠。
�。�8）竣工結(jié)算：
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工程量計(jì)算規(guī)則和價(jià)格計(jì)算方法編制，不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象，甲方將組織雙方人員對(duì)乙方報(bào)送的竣工結(jié)算進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。如果核減率在5%以內(nèi)（含5%），甲方不予罰款；如果核減率超過(guò)5%，甲方除扣除核減部分外，還將按超過(guò)部分的20%金額作為處罰金額進(jìn)行罰款，并直接從工程款中扣除。
�。�9）免責(zé)條款：
乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜，在規(guī)定的付款期限截止日后，由于乙方未及時(shí)開(kāi)具足額合法稅務(wù)發(fā)票，從而導(dǎo)致甲方財(cái)務(wù)部無(wú)法按時(shí)支付乙方工程款，此項(xiàng)延誤不構(gòu)成甲方延期付款責(zé)任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進(jìn)度。
6、工期
�。�1）構(gòu)件到場(chǎng)日期：開(kāi)工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。
進(jìn)場(chǎng)節(jié)點(diǎn)要求：
a.20xx年4月1日，A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進(jìn)場(chǎng)；
b.20xx年4月10日，A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)；
c.20xx年5月10日，鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場(chǎng)（具體進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求）
d. 20xx年6日10日，本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進(jìn)場(chǎng)。（維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求）
�。�2）進(jìn)度：乙方必須按甲方確認(rèn)的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃將構(gòu)件運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)，接受甲方對(duì)構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間的檢查、監(jiān)督。材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃與經(jīng)確認(rèn)的計(jì)劃不符時(shí)，乙方應(yīng)按甲方的要求提出改進(jìn)措施，經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦?shí)際材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃與材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃不符，乙方無(wú)權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價(jià)款。
�。�4）暫停施工：因乙方材料質(zhì)量嚴(yán)重與質(zhì)量要求不符時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進(jìn)場(chǎng)并進(jìn)行整頓，由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé)，相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗(yàn)收
�。�1）質(zhì)量要求：本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國(guó)家工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，國(guó)家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；
（2）質(zhì)量等級(jí)：乙方提供的構(gòu)件必須按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，由于乙方原因造成的不合格，乙方負(fù)責(zé)整改，整改仍達(dá)不到要求，乙方應(yīng)無(wú)條件退出，由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
�。�3）試驗(yàn)與檢驗(yàn)：乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行試件的取樣、檢驗(yàn)。
（4）分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查：上道工序施工完成，必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗(yàn)收合格簽字認(rèn)可后，乙方才能進(jìn)行下道工序的施工。
�。�5）、乙方應(yīng)協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。
�。�6）、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
�。�1）、甲方有義務(wù)按合同的規(guī)定期限及時(shí)向乙方支付工程款，否則甲方違約。
�。�2）、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時(shí)間和送貨地點(diǎn)。
（3）、甲方有權(quán)對(duì)乙方所送貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不符合要求的貨物，甲方有權(quán)要求乙方退換。
�。�4）、如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成甲方損失的，乙方負(fù)責(zé)賠償損失并承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
（1）、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品，否則乙方違約。
�。�2）、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時(shí)間、地點(diǎn)，按時(shí)送達(dá)貨物，否則，乙方違約，并應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
�。�3）、乙方有權(quán)按合同約定，要求甲方支付已合格材料的款項(xiàng)。
9、違約責(zé)任
�。�1）乙方承包的工程項(xiàng)目，未經(jīng)甲方許可，不得進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包。否則，甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失乙方負(fù)責(zé)賠償。如特殊需要時(shí)，需經(jīng)甲方書(shū)面批準(zhǔn)，各項(xiàng)管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）若因乙方原因造成材料進(jìn)場(chǎng)延誤，每拖一天按合同總價(jià)的 0.5 進(jìn)行罰款，罰款將在甲方向乙方支付合同價(jià)款時(shí)扣除。工期延誤罰款總額不超過(guò)結(jié)算總價(jià)的 10% 。如果實(shí)際罰款金額超過(guò)該限額限制的'且乙方無(wú)能力采取有效措施彌補(bǔ)該工期時(shí)甲方有權(quán)終止合同并邀請(qǐng)其他單位進(jìn)行加工。由此增加的費(fèi)用從乙方工程款中扣除。
�。�3）本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用，如實(shí)際工作需更換材料，必須得到甲方書(shū)面認(rèn)可，并且甲方不補(bǔ)償因此產(chǎn)生的任何費(fèi)用和工期。如乙方擅自更換材料，視為乙方違約，處以合約總價(jià) 10% 的工程質(zhì)量罰款，并承擔(dān)此項(xiàng)違約導(dǎo)致甲方的損失。
�。�4）合同簽訂后，如需修改，需獲得雙方同意，方能生效。否則，給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方負(fù)責(zé)。
（5）合同履行中任何一方無(wú)正當(dāng)理由而提出終止合同的，均屬單方違約，違約方承擔(dān)給對(duì)方所造成的全部損失外，還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r(jià) 10% 的違約金。
�。�6）如果乙方有任何的違約行為，乙方應(yīng)保證甲方免于承擔(dān)由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負(fù)責(zé)的任何損害賠償費(fèi)。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費(fèi)用。
（7）因乙方自動(dòng)退出，甲方只對(duì)乙方已進(jìn)場(chǎng)材料價(jià)款的70%進(jìn)行結(jié)算，由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除，甲方同時(shí)保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
�。�8）未經(jīng)甲方書(shū)面授權(quán)，乙方不得以甲方名義從事任何對(duì)外商務(wù)經(jīng)營(yíng)及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行，并由乙方向甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失，甲方將從任何屬于乙方的款項(xiàng)中扣除，乙方不得有異議。
10、爭(zhēng)議
（1）如甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)本著實(shí)事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進(jìn)行協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可采用下列解決方式：向合肥市仲裁委員會(huì)按照該會(huì)有效的仲裁條款申請(qǐng)仲裁。
�。�2）發(fā)生爭(zhēng)議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保護(hù)好已進(jìn)場(chǎng)材料：
a.單方違約導(dǎo)致合同確已無(wú)法履行，雙方協(xié)議停止施工；
b.調(diào)解要求停止，且為雙方接收；
c.仲裁機(jī)構(gòu)要求停止時(shí)；
d.法院要求停止時(shí)。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
�。�1）甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；（2）乙方無(wú)能力繼續(xù)履行本合同時(shí)，本合同終止，按已進(jìn)場(chǎng)材料結(jié)算，乙方應(yīng)在接到甲方通知時(shí)妥善做好已購(gòu)材料及移交工作；
�。�3）未經(jīng)甲方同意，乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方，本合同終止，按乙方已進(jìn)場(chǎng)材料的 60% 結(jié)算
�。�4）乙方單方要求終止合同，結(jié)算單價(jià)按合同單價(jià)的 80% 計(jì)算，另賠償合同總價(jià)10% 的違約金；
12、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書(shū)由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效，在除違約責(zé)任導(dǎo)致合同中期解除情況下，工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價(jià)款及保修金全部結(jié)清后合同自動(dòng)終止。
14、本合約附件：⑴中標(biāo)通知書(shū)⑵乙方投標(biāo)報(bào)價(jià)文件⑶招標(biāo)文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
�。ㄒ韵聼o(wú)正文）
甲 方： 乙 方：安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
甲方代表： 乙方代表：
開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：徽商銀行合肥大東門(mén)支行
賬號(hào)： 賬號(hào)：1020 4010 2100 0283 880
簽訂時(shí)間： 年 月 日 簽訂時(shí)間： 年 月 日
加工承攬合同14
甲方：___________
乙方：___________
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：加工成品質(zhì)量要求：
一、甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二、乙方按照甲方圖紙要求進(jìn)行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計(jì)：份，由甲方于___________年___________月___________日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進(jìn)行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
第三條：加工價(jià)款：按核定價(jià)格計(jì)算共計(jì)：元。（乙方附明細(xì)清單）
第四條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
第五條：交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________年___________月___________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：乙方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款；甲方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。
第八條：乙方的違約責(zé)任
一、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)重新加工，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
二、乙方逾期交付加工件的，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預(yù)付款：元（大寫(xiě)：，期交付部分的價(jià)款總額的百分之一償付違約金。
三、乙方不能交付加工件的，應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價(jià)款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責(zé)任
一、甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，對(duì)已加工工件等經(jīng)甲方認(rèn)定后賠償乙方因此造成的損失。
二、甲方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價(jià)款總值50%的違約金。
三、甲方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的.損失。
四、甲方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責(zé)任；在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：___________（蓋章）
乙方：___________（蓋章）
代表人：___________
代表人：___________
地址：___________
地址：___________
電話：___________
電話：___________
開(kāi)戶銀行：___________
開(kāi)戶銀行：___________
帳號(hào)：___________
帳號(hào)：___________
___________年___________月___________日
加工承攬合同15
認(rèn)立合同雙方：
承攬方：________
定作方：________
定作方委托承攬方加工____________________________________的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
日期計(jì)算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供，在加工量達(dá)到__%，定作方付給承攬方______元，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方______元，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的'，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金______元;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的______%或酬金總額的______%違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照____________銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之______償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式______份，交______各留存一份。
定作方：____________承攬方：____________
代表人：____________代表人：____________
地址：____________地址：____________
電話：____________電話：____________
開(kāi)戶銀行：____________開(kāi)戶銀行：____________
帳號(hào)：____________帳號(hào)：____________
______年______月______日訂
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12
加工承攬合同06-12
加工承攬協(xié)議02-21
承攬加工合同【熱門(mén)】04-28
承攬加工合同【薦】04-28
【熱門(mén)】加工承攬合同04-22
加工承攬合同【推薦】04-22
加工承攬合同【薦】04-21
加工承攬合同【熱門(mén)】04-22