- 相關推薦
原材料加工定做合同書
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同對我們的幫助越來越大,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?下面是小編整理的原材料加工定做合同書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
原材料加工定做合同書1
承攬方:____________________________________
法定代表人:____________職務:____________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
定作方:____________________________________
法定代表人:____________職務:____________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
定作方委托承攬方加工____________
經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的.運雜費和逾期交付定作物的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:_______________________
承攬方:________________________
代表人:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
____年____月____日
原材料加工定做合同書2
承攬方:(以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
定作方:(以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在_____年____月____日至年月有效,乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量的,甲方有權根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收
1、甲方根據(jù)乙方提供的相關工藝要求進行加工成產(chǎn),質量標準為甲方的企業(yè)標準,同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議,應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌,但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用_____元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________(承運人)承運,由甲方代辦相關的托運手續(xù),運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產(chǎn)品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后日交貨。委托承運人運輸?shù),以交加工物時承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產(chǎn)品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產(chǎn)品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
。1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
。2)未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。
。3)無故拒絕接收定作物的.,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
。1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的,甲方應照數(shù)補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之的違約金。
。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用;
。3)甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產(chǎn)生的損失由甲方負責。
。4)因為甲方原因導致貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規(guī)定
因生產(chǎn)特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數(shù)量上有%的浮動時在交付時間上有__天的浮動。同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品%的損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
_____年____月____日_____年____月____日
原材料加工定做合同書3
定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監(jiān)督乙方進行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產(chǎn)的'成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質押等手續(xù)的,乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
時間:
【原材料加工定做合同書】相關文章:
加工定做合同07-11
【薦】加工定做合同03-13
【熱】加工定做合同03-13
【熱門】加工定做合同03-13
【精】加工定做合同03-13
加工定做合同【薦】03-13
【推薦】加工定做合同03-12
加工定做合同【精】03-12
加工定做合同【熱門】03-12