商品房的買賣合同
隨著人們法律意識(shí)的建立,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問題呢?下面是小編幫大家整理的商品房的買賣合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
商品房的買賣合同1
賣房方(甲方):
身份證號(hào)碼:
購(gòu)房方(乙方):
身份證號(hào)碼:
關(guān)于乙方向甲方購(gòu)房事宜,雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲方將其擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的位于 市 區(qū)的房屋(房屋權(quán)證編號(hào): ,建筑面積 平方米)以人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元整)出售給乙方。 已方愿意以上述價(jià)格向甲方認(rèn)購(gòu)該房,并以購(gòu)得的上述房屋向中國(guó) 銀行 分行申請(qǐng)購(gòu)房抵押貸款。
二、甲方承諾:
1、向乙房申請(qǐng)購(gòu)房貸款銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)提供符合要求的房屋資料以備查核。
2、保證對(duì)出售的房屋擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)。如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他共有人的同意出售書面文件。
3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產(chǎn)生的任何問題由甲方承擔(dān)并負(fù)責(zé)解決。
4、自簽訂購(gòu)房協(xié)議書范本起,保證將該房屋按約定價(jià)格售給乙方,期間不得反悔或?qū)⒎课莩鍪劢o第三人。
5、按照前述業(yè)務(wù)的需要,及時(shí)簽訂各項(xiàng)合同文件和辦理各種手續(xù)。
6、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶時(shí),應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。
三、乙方承諾:
1、向貸款銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)提供符合要求的資料以備查核,并依規(guī)定支付費(fèi)用。
2、保證按原約定價(jià)格向甲方購(gòu)買前述房屋,并及時(shí)將貸款所得支付甲方之售房款。
3、將所購(gòu)房屋向貸款銀行申請(qǐng)抵押貸款。
4、按照前述業(yè)務(wù)需要,及時(shí)簽訂各項(xiàng)合同文件和辦理各種手續(xù),并承擔(dān)各項(xiàng)費(fèi)用。
5、在辦理房屋過戶時(shí),應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或其認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。
四、購(gòu)房協(xié)議書范本以乙方向貸款銀行申請(qǐng)購(gòu)房抵押貸款獲得批準(zhǔn)為正式生效條件。如果貸款銀行認(rèn)為乙方的借款申請(qǐng)不符合條件而不予批準(zhǔn),則甲、乙雙方可以解除本協(xié)議。甲方若向乙方收取定金,應(yīng)如數(shù)退還給乙方。
五、如果貸款銀行批準(zhǔn)的貸款金額不足申請(qǐng)貸款額的70%,則乙方有權(quán)解除本協(xié)議。否則,乙方應(yīng)履行本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
六、違約責(zé)任
1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應(yīng)向乙方賠償因此受到的損失。
2、如果乙方違約,貸款申請(qǐng)獲準(zhǔn)后沒有向甲方購(gòu)買房屋,應(yīng)向甲方賠償因此受到的損失。
七、本協(xié)議的定立、履行、接觸、變更和爭(zhēng)議的解決適用中華人民共和國(guó)法律。
八、本購(gòu)房協(xié)議書范本自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本購(gòu)房協(xié)議書范本壹式肆份,雙方擱執(zhí)壹份。有乙方交貸款銀行或其認(rèn)可的機(jī)構(gòu)壹份。
十、約定:
甲方:
乙方:
甲方授權(quán)代表簽字(蓋章):
乙方授權(quán)代表簽字(蓋章):
電話:
電話:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂日期: 年 月 日
商品房的買賣合同2
賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
買方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,已依法通過劃撥方式取得北京市______區(qū)(縣)地塊的國(guó)有土地使用權(quán),土地面積為______平方米,國(guó)有土地使用證件為______.甲方在上述地塊上建設(shè)的項(xiàng)目名稱為______,現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證(房屋所有權(quán)證______字______號(hào)),經(jīng)北京市房屋土地管理局審核,準(zhǔn)予上市銷售,北京市經(jīng)濟(jì)適用住房銷售許可證號(hào)為京房?jī)?nèi)證(經(jīng))字第______號(hào)。
乙方自愿購(gòu)買甲方的______房屋,甲方愿意出售,甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)將該房屋所占用范圍內(nèi)的劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。雙方經(jīng)友好協(xié)商,就上述房屋的買賣事項(xiàng),訂立本合。
第一條房屋,該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為______平方米(包括套內(nèi)建筑面積______平方米,分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e______平方米),共有共用部位詳見附件二。土地使用面積為______平方米(含共有共用面積)。上述面積已經(jīng)房屋土地管理部門測(cè)繪。
第二條雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_(tái)_____元,價(jià)款合計(jì)為人民幣(大寫)______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整(小寫)______元。乙方預(yù)付的定金______元,在乙方支付購(gòu)房?jī)r(jià)款時(shí)轉(zhuǎn)為購(gòu)房?jī)r(jià)款。
第三條乙方同意______年______月______日前將購(gòu)房?jī)r(jià)款全部當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行:_______________________銀行賬號(hào)為:_________________________第四條甲方同意在______年______月______日前將房屋交付給乙方。交付時(shí),甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《北京市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點(diǎn):_____________________.甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對(duì)乙方購(gòu)置的房屋進(jìn)行保修。
第五條乙方同意其購(gòu)置的房屋在小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì)或業(yè)主管理委員會(huì)未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前由甲方或甲方委托的管理公司負(fù)責(zé)管理。
第六條雙方同意在簽訂本合同后一個(gè)月內(nèi),持本合同和有關(guān)證件共同到北京市______________________房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續(xù),申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件,并按規(guī)定交納有關(guān)稅費(fèi)。
第七條本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房?jī)r(jià)款金額的萬分之______(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過______日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息全部退還給乙方,利息按利率計(jì)算。
第八條本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定付款之日第二日起至實(shí)際付款之日止,每延期一日,乙方按延期交付房?jī)r(jià)款的萬分之______(大寫數(shù)字)向甲方無能為力付延期違約金。逾期超過______日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本合同由雙方簽字之日起生效,未盡事項(xiàng),雙方可另簽補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議,為本合同不可分割的組成部分,具有同等的法律效力第十條雙方凡因履行本合同引起的糾紛,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第______種(大寫)方式解決糾紛。
1、提交北京仲裁委員會(huì)仲裁
2、任何一方均可向房地產(chǎn)所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本______份,房地產(chǎn)交易管理部門壹份,______________________________.
甲方(簽章):
乙方(簽章):
法定代表人:
法定代表人:
身份證號(hào)碼:
身份證號(hào)碼:
地址:
地址:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
郵政編碼:
郵政編碼:
代理人:
代理人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
______年______月______日
______年______月______日預(yù)售登記機(jī)關(guān):(章)
經(jīng)辦人:
甲方(出讓方)
身份證號(hào):
乙方(買受方)
身份證號(hào):
協(xié)調(diào)說話人:
身份證號(hào):
商品房的買賣合同3
出售人:_____
代理人:_____(以下簡(jiǎn)稱甲乙方)買受人:_____
雙方根據(jù)《市優(yōu)惠價(jià)房出售管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同。
1.甲方同意將坐落在市_____區(qū)(縣)_____街道(鎮(zhèn))_____路_____(新村弄)_____支弄_____號(hào)_____室計(jì)建筑面積_____平方米的房屋以優(yōu)惠價(jià)出售給乙方。
2.上開房屋按住房綜合造價(jià)的_____%________年每平方米建筑面積_____元計(jì)價(jià),另計(jì)房屋地段、層次、朝向、設(shè)施因素計(jì)算,每平方米建筑面積售價(jià)_____元,共計(jì)售價(jià)(大寫)_____元。
3.乙方在合同簽定時(shí)交納定金叁百元整。
4.乙方在合同簽訂后30天內(nèi)一次付清購(gòu)房款,甲方給予_____%優(yōu)惠,乙方實(shí)付價(jià)款(大寫)_____元。
5.乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應(yīng)付款_____%,計(jì)(大寫)_____元。余額計(jì)(大寫)_____元,分________年付清,月利率_____‰,余額款本息共計(jì)(大寫)_____,每月月底前交付(大寫)_____元,最后在________年____月底前全部付清。合同簽訂后30天內(nèi)交付首期購(gòu)房款。
6.乙方分期付款而逾期交付,已交購(gòu)房款作違約金由甲方收取,從未交款當(dāng)月起向甲方繳付按公房租金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)的臨時(shí)使用費(fèi),補(bǔ)交住宅建設(shè)債券。預(yù)付維修費(fèi)按已支出的維修費(fèi)用結(jié)算,多退少補(bǔ)。
7.乙方購(gòu)房款未付清前調(diào)離本市、出國(guó)定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《繼承法》向法院申請(qǐng)按絕產(chǎn)接管,未付清的購(gòu)房款由接管單位補(bǔ)交。
8.甲方收到乙方購(gòu)房款、維修費(fèi),在合同簽訂30天內(nèi)交割房屋。
9.甲乙雙方按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),交付有關(guān)手續(xù)費(fèi)和產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)。乙方分期付款則要購(gòu)房款全部付清后方可取得房屋所有權(quán)證。
10.甲乙雙方在合同簽訂后30天內(nèi)預(yù)付住房售后維修費(fèi)。甲方按住房綜合造價(jià)多層住宅_____%(高層住宅_____%),提取維修費(fèi)(大寫)_____元,連同乙方按住房綜合造價(jià)多層住宅_____%(高層住宅_____%)預(yù)付維修費(fèi)(大寫)_____元,落實(shí)維修單位,負(fù)責(zé)修理房屋的共用部位和共用設(shè)施。
11.上開房屋的基地和園地屬國(guó)家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設(shè)施屬同幢所有權(quán)人共有,乙方保證不侵占使用。樣書.乙方保證遵守國(guó)家和本市有關(guān)土地、私房、建筑管理等的各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)定,按時(shí)向提供售后服務(wù)和管理的管房單位或組織交納管理費(fèi)用。樣本.本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購(gòu)房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
12.本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在地管房部門或組織,房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。
甲方(簽章):_____乙方(簽章):_____代表人(簽章)____
____年____月____日立于
商品房的買賣合同4
會(huì)議在常州市政府群賢堂于下午2:30正式開始,首先由常州市工商局應(yīng)處長(zhǎng)就新的文本的制定進(jìn)行了闡述,該文本是由法律索愛并以如開房地產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)的形式,并結(jié)合了眾多消費(fèi)者的意見的基礎(chǔ)上制定的。應(yīng)處長(zhǎng)對(duì)文本的附件七的補(bǔ)充協(xié)議提出了要求:
1、補(bǔ)充協(xié)議不能與合同文本相抵觸;
2、對(duì)銷售廣告宣傳資料的規(guī)定不能與最高院的司法解釋相沖突;
3、合同變更限制了買受人的獲取補(bǔ)償權(quán);
4、交付的附加條件,如加重買受人的義務(wù)(如必須交了物業(yè)后方可收房這樣的規(guī)定,因?yàn)閮煞街黧w不一致,須以兩份合同明確);
5、建筑物共有部分的共有權(quán),專有部分所有權(quán)等;
6、不允許擴(kuò)大解釋不可抗力。
對(duì)于上述要求,應(yīng)處長(zhǎng)還提出,該商品房買賣合同示范文本于20xx年8月1日?qǐng)?zhí)行,工商局以及建設(shè)局會(huì)聯(lián)合檢查該聯(lián)合檢查是對(duì)實(shí)體和程序的兩方面檢查。
其次,制定該文本的常州市懷德律師事務(wù)所的高級(jí)合伙人周善良周律師對(duì)于新版的商品房買賣合同示范文本采用的理由和條款進(jìn)行了解讀。
1、采用示范文本的理由,是保護(hù)各方合法權(quán)益的重要保證(合法平等、效率性)。
2、條款解讀,
(1)17版示范文本新增或更新了"重要提示"、示范文本使用"說明""專業(yè)術(shù)語解釋".
(2)進(jìn)一步加強(qiáng)商品房預(yù)售資金監(jiān)管,預(yù)售資金監(jiān)管由形式監(jiān)管變成實(shí)質(zhì)監(jiān)管,以保護(hù)預(yù)售商品房交易各方的合法權(quán)益。
。3)強(qiáng)化了出賣人對(duì)出售房屋權(quán)利狀況的承諾;
。4)對(duì)商品房交付的書面通知及交付地點(diǎn),17版示范文本采用書面通知及推定通知兩種形式;
。5)明確約定買受人有權(quán)在交付前查驗(yàn)房屋的質(zhì)量問題;該條主要是要求開發(fā)商對(duì)于分戶分項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的明確,一房一驗(yàn)收制度能有效解決使用功能和觀感功能的問題,減少業(yè)主的投訴;
。6)細(xì)化面積差異的處理規(guī)則;且在附件二房屋分層分戶圖(標(biāo)明詳細(xì)尺寸)
。7)增加了規(guī)劃變更的違約責(zé)任;
。8)細(xì)化了開發(fā)商對(duì)商品房質(zhì)量擔(dān)保責(zé)任;
。9)增加了銷售合同登記備案條款,以強(qiáng)化商品房買賣合同的行政管理;
。10)細(xì)化前期物業(yè)規(guī)定;
。11)新增了建筑物區(qū)分所有權(quán)條款,明確了買受了對(duì)其購(gòu)買的商品房專有部分享有占有、使用、收益的權(quán)利,明確了建筑物共有部分歸業(yè)主共有等;
(12)新增了銷售和使用承諾,明確規(guī)定開發(fā)商在銷售時(shí)不得涉及依法或依規(guī)劃屬于買受人共有的共用部位和設(shè)施的處分。并要求開發(fā)商以附件形式交有關(guān)遮擋或妨礙房屋正常使用的情況予以說明;
。13)新增買受人信息保護(hù)條款;
。14)增加了合同附件,對(duì)各附件內(nèi)容作了明確要求。
因溧陽市還未具體提出新版商品房買賣合同合同示范文本執(zhí)行的通知,但執(zhí)行已是趨勢(shì)所至,新的版本對(duì)開發(fā)商提出了更高的要求,故我們?cè)谥贫ㄑa(bǔ)充協(xié)議的時(shí)候要考慮實(shí)際情況,并不得違背制定新版示范文本的本意。會(huì)后,我們也根據(jù)實(shí)際情況向周善良律師提出了質(zhì)疑,周律師及相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)也給出了回復(fù)。
商品房的買賣合同5
為正確、及時(shí)審理商品房買賣合同糾紛案件,《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《解釋》)已經(jīng)公布并實(shí)施。其中規(guī)定了商品房買賣中的懲罰性賠償原則,這一規(guī)定對(duì)規(guī)范房產(chǎn)市場(chǎng),保護(hù)購(gòu)房者的切身利益起到了一定的積極作用。但是這引發(fā)了商品房在適用《解釋》的同時(shí)是否適用《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》(以下簡(jiǎn)稱《消法》)的問題上眾說紛紜,本文僅就對(duì)商品房買賣合同糾紛中是否適用《消法》談?wù)勛约旱囊恍┳疽姟?/p>
《解釋》中關(guān)于懲罰性賠償條款的規(guī)定如下:
第八條具有下列情形之一,導(dǎo)致商品房買賣合同目的不能實(shí)現(xiàn)的,無法取得房屋的買受人可以請(qǐng)求解除合同、返還已付購(gòu)房款及利息、賠償損失,并可以請(qǐng)求出賣人承擔(dān)不超過已付購(gòu)房款一倍的賠償責(zé)任:
(一)商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;
。ǘ┥唐贩抠I賣合同訂立后,出賣人又將該房屋出賣給第三人。
第九條出賣人訂立商品房買賣合同時(shí),具有下列情形之一,導(dǎo)致合同無效或者被撤銷、解除的,買受人可以請(qǐng)求返還已付購(gòu)房款及利息、賠償損失,并可以請(qǐng)求出賣人承擔(dān)不超過已付購(gòu)房款一倍的賠償責(zé)任:
。ㄒ唬┕室怆[瞞沒有取得商品房預(yù)售許可證明的事實(shí)或者提供虛假商品房預(yù)售許可證明;
。ǘ┕室怆[瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實(shí);
。ㄈ┕室怆[瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補(bǔ)償安置房屋的事實(shí)。
其中購(gòu)房者在購(gòu)房過程中出現(xiàn)以上的5種情況時(shí)除了可以要求開發(fā)商返還已付購(gòu)房款及利息,可以要求由此造成的損害賠償,之后還可以主張不超過已付購(gòu)房款一倍的懲罰性的賠償。也就是說如果發(fā)生了以上的5種情況時(shí)購(gòu)房者可以要回的款項(xiàng)的最高額為已付購(gòu)房款加上相當(dāng)于已付購(gòu)房款的懲罰性賠償金再加上已付購(gòu)房款的利息及造成的損失,即雙倍的已付購(gòu)房款、利息還有損害賠償金。這樣一來,《解釋》規(guī)定的特定的情況的賠償金額可能超出《消法》規(guī)定的因欺詐而應(yīng)給予的雙陪賠償。
這樣就產(chǎn)生了一個(gè)問題:在商品房買賣合同糾紛當(dāng)中除了《解釋》規(guī)定的幾種欺詐以外的欺詐是否適用《消法》的雙倍賠償?
關(guān)于是否適用的問題,有兩種不同的觀點(diǎn):
1.適用。《解釋》規(guī)定的情況與《消法》的規(guī)定并不沖突,在符合《解釋》規(guī)定的具體情形時(shí),無論適用《解釋》還是《消法》都可以。
2.不適用。消法制定時(shí),所針對(duì)的是普通商品市場(chǎng)嚴(yán)重存在的假冒偽劣和缺斤短兩的社會(huì)問題,所設(shè)想的適用范圍的確不包括商品房在內(nèi)。同時(shí)制定的《產(chǎn)品質(zhì)量法》明文規(guī)定不包括建筑物,可作參考。再就是從目前的實(shí)踐來看,大多法院也不認(rèn)為商品房交易適用《消法》第四十九條規(guī)定,主要原因是,商品房買賣合同金額巨大,動(dòng)則數(shù)十萬、上百萬,判決雙倍賠償會(huì)導(dǎo)致雙方利害關(guān)系失衡。綜上,此種觀點(diǎn)認(rèn)為,商品房交易過程中開發(fā)商應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任是合同約定的賠償責(zé)任或賠償實(shí)際損失的責(zé)任,而不是《消法》所規(guī)定的雙倍賠償責(zé)任。
以上兩種觀點(diǎn)本人認(rèn)為都過于絕對(duì)。我們要根據(jù)具體情況區(qū)別對(duì)待,分別適用。
首先,我認(rèn)為能適用:
1.從立法本意上來說,《解釋》規(guī)定的賠償額度,按照上面的分析,最高額度可能超出已付購(gòu)房款的雙倍。解釋規(guī)定的這幾種欺詐行為是屬于商品房買賣糾紛之中最嚴(yán)重、最惡劣的幾種。也就是說,這幾種最惡劣的情況可以適用《解釋》規(guī)定的最高雙倍以上的懲罰性賠償,那么,除了《解釋》規(guī)定的幾種嚴(yán)重的欺詐情況之外的欺詐行為,應(yīng)該是適用《消法》的雙倍賠償。當(dāng)然,實(shí)踐中,很難適用最高的雙倍以上的懲罰性賠償,但法律規(guī)定的應(yīng)然狀態(tài)與法律適用的實(shí)然狀態(tài)的差別,跟立法本意無關(guān)。
2.從法律的體系上來說,《消法》既然沒有明確規(guī)定其調(diào)整范圍不適用于商品房,那么就是適用!督忉尅吠瑯記]有規(guī)定如果與《消法》沖突時(shí)的適用規(guī)則,其實(shí),本來就不沖突。立法者在立法時(shí),因?yàn)橐S護(hù)法律的統(tǒng)一性、權(quán)威性、嚴(yán)密性,會(huì)在立法時(shí)盡量的消除法律沖突,盡量不要留下立法的空白。所以說《解釋》和《消法》都是適用的。
3.《解釋》在商品房合同買賣糾紛中加入了因欺詐而導(dǎo)致的懲罰性的措施,目的是在遏制開發(fā)商在商品房買賣中利用優(yōu)勢(shì)欺詐購(gòu)房者,從而導(dǎo)致的巨大的事實(shí)不公。那么我們可以推論:在商品房的買賣中,一般的欺詐適用懲罰性賠償符合立法本意,只是一個(gè)度的問題。也就是說,可以適用懲罰性賠償,1倍、1.5倍、2倍等,但不能超出《解釋》規(guī)定適用于特定的五種欺詐的懲罰性賠償?shù)姆秶?/p>
其次,我認(rèn)為要有限制性的分別適用。
也就是說在商品房買賣合同糾紛當(dāng)中情況千差萬別,一味的去適用雙倍賠償或不適用雙倍賠償都可能在具體案件當(dāng)中導(dǎo)致不公平的現(xiàn)象發(fā)生。我們要根據(jù)具體情況區(qū)別對(duì)待,分別適用。
1.如果在商品房買賣合同糾紛中一刀切,全部不適用雙倍賠償,就只是《解釋》規(guī)定的幾種情況最高可以適用雙培以上的懲罰性賠償,而在商品房合同糾紛中的其他欺詐行為就只能是返還款項(xiàng),支付違約金,或賠償實(shí)際的損失。那么如果其他的欺詐行為的確沒有《解釋》規(guī)定的開發(fā)商的主觀惡意強(qiáng),但實(shí)際造成的損害結(jié)果相當(dāng)大(不一定達(dá)到已付購(gòu)房款的一倍),()這實(shí)際上性質(zhì)的惡劣程度不亞于《解釋》規(guī)定的那幾種情況,即已經(jīng)達(dá)到了《解釋》實(shí)行懲罰性賠償責(zé)任的制定意圖,那么我們就應(yīng)該適用雙倍賠償;如果造成的損失不是很大,那么就只是按實(shí)際的損失來陪。至于損失達(dá)到已付購(gòu)房款的多大比例才適用《消法》的雙倍賠償,要綜合多方因素,多種情況,比如已付購(gòu)房款的絕對(duì)額、欺詐隱瞞的時(shí)間長(zhǎng)短、造成損失類型的多少等。
2.如果在商品房買賣合同糾紛中,一般的欺詐行為全部不適用《消法》的上雙倍賠償,則很難在不同的欺詐情況下(包括商品房買賣合同糾紛中的一般欺詐和《解釋》規(guī)定的嚴(yán)重的幾種欺詐)保證賠付比例的公平。這樣會(huì)導(dǎo)致一種傾向:開發(fā)商因?yàn)椤督忉尅芬?guī)定的嚴(yán)重欺詐在實(shí)踐中都不可能導(dǎo)致雙倍的懲罰性賠償,那么會(huì)慫恿他們的一般性欺詐行為;如果一般性的欺詐能有條件的適用《消法》的雙倍賠償,那么嚴(yán)重的欺詐行為在實(shí)踐中可能用到了雙倍的賠償甚至于更高的雙倍賠償加利息、損害賠償?shù)膸茁蚀笤觥_@樣才會(huì)起到抑制開發(fā)商這種欺詐行為的作用。
總之,商品房買賣合同糾紛既要適用《消法》,又要有限度的分情況適用,以期能盡量的發(fā)揮《消法》和《解釋》的效用,切實(shí)抑制開發(fā)商的欺詐行為,從而保護(hù)購(gòu)房者的利益。
商品房的買賣合同6
原告:天津市____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
住所:天津________
負(fù)責(zé)人:______職務(wù):董事長(zhǎng)
被告:天津市____________________置業(yè)有限公司
住所:天津___,郵編__
負(fù)責(zé)人:__電話:___
被告:________公司
住所:天津市____
負(fù)責(zé)人:______電話:__________
訴訟請(qǐng)求:
1、被告天津市____________________置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù);
2、被告天津市____________________置業(yè)有限公司向原告支付從20_年___月_日至房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)辦理完畢之日的違約金,支付標(biāo)準(zhǔn)為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、訴訟費(fèi)用由二被告承擔(dān);
事實(shí)和理由:
20_年___月___日,原告和被告天津市____________________置業(yè)有限公司(下稱“____________________置業(yè)”)簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購(gòu)買天津市_____樓底商四套,合同編號(hào)分別為_______(以下統(tǒng)稱“購(gòu)房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補(bǔ)充協(xié)議》,約定買賣雙方違約責(zé)任,并由被告________公司為被告____________________置業(yè)提供連帶保證責(zé)任。
20_年___月___日,原告按照約定將總房款____萬元支付被告,但被告____________________置業(yè)至今沒有給原告辦理合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。20_年___月_日,原告和被告____________________置業(yè)簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》進(jìn)一步明確被告____________________置業(yè)的違約事實(shí)和違約責(zé)任,被告____________________置業(yè)應(yīng)當(dāng)賠償原告因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失和權(quán)益,直至房屋所有權(quán)登記手續(xù)辦理完畢。
以上事實(shí),有購(gòu)房合同、《商品房買賣合同補(bǔ)充協(xié)議》、《預(yù)售款專用收據(jù)》、《補(bǔ)充協(xié)議》等證據(jù)予以證明。根據(jù)我國(guó)《民法通則》及《合同法》等相關(guān)法律規(guī)定,原告依法被告履行合同義務(wù),并承擔(dān)違約責(zé)任。請(qǐng)求貴院查明事實(shí),判如所請(qǐng)。
此致
天津市__人民法院
具狀人:
_____年_____月_____日
商品房的買賣合同7
出賣方:__________________________________ (本人)(法定代表人)姓名:______________ 國(guó)籍:____________________________________ 。ㄉ矸葑C)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):______ 地址:____________________________________ 編碼:________________________________ 聯(lián)系電話:________________________________ 委托代理人:______________________________ 國(guó)籍:____________________________________ 電話:____________________________________ 地址:____________________________________ 編碼:________________________________ 買受方:__________________________________ (本人)(法定代表人)姓名:______________ 國(guó)籍:____________________________________ 。ㄉ矸葑C)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):______ 地址:____________________________________ 編碼:________________________________ 聯(lián)系電話:________________________________ 委托代理人:______________________________ 國(guó)籍:____________________________________ 電話:____________________________________ 地址:____________________________________ 編碼:________________________________
第一條房屋的基本情況 出賣方房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋)坐落于___________;位于第___________層,共__________(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積____________________平方米(其中實(shí)際建筑面積____________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e________平方米),房屋用途為____________________;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號(hào)、土地使用權(quán)證號(hào))(房地產(chǎn)權(quán)證號(hào))為_______________
第二條房屋面積的特殊約定 本合同
第一條所約定的面積為(出賣方暫測(cè))(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定)面積如暫測(cè)面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡(jiǎn)稱暫測(cè)面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定面積(以下簡(jiǎn)稱實(shí)際面積)為準(zhǔn) 該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測(cè)面積的差別不超過暫測(cè)面積的177;___________(不包括177;________)時(shí),房?jī)r(jià)款保持不變 實(shí)際面積與暫測(cè)面積差別超過暫測(cè)面積的177;__________(包括177;__________)時(shí),甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
1。買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起____________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按_______利率付給利息
2。每平方米價(jià)格保持不變,房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整
3。_________________________
第三條土地使用權(quán)性質(zhì) 該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____________;土地使用權(quán)年限自________年____月____日至________年____月____日止以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)為____________;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,買受方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)
第四條價(jià)格 按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計(jì)算,該房屋售價(jià)為(幣)每平方米_______________元,總金額為(幣)________億______千______百__________拾_______萬_______千______百_____拾______元整
第五條付款方式 買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金(_____幣)______億______千_______百______拾______萬______千______百_____拾______元整,并應(yīng)于本合同生效之日起____日內(nèi)將該房屋全部?jī)r(jià)款付給出賣方
第六條交付期限 出賣方應(yīng)于本合同生效之日起____日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給買受方,并應(yīng)收到該房屋全部?jī)r(jià)款之日起____日內(nèi),將該房屋付給買受方
第七條買受方逾期付款的違約責(zé)任 買受方如未按本合同
第四條規(guī)定的時(shí)間付款,出賣方對(duì)買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之
第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按__________計(jì)算逾期超過_______天后,即視為買受方不履行本合同屆時(shí),出賣方有權(quán)按下述第______種約定,追究買受方的違約責(zé)任
1。終止合同,買受方按累計(jì)應(yīng)付款的________向出賣方支付違約金出賣方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過買受方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實(shí)賠償
2。買受方按累計(jì)應(yīng)付款的_______向出賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行
3。_____________________
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責(zé)任 除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,出賣方如未按本合同
第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向出賣方追究違約利息按本合同
第十一條規(guī)定的最后交付期限的
第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在________個(gè)月內(nèi)按_______利率計(jì)算;自第_______個(gè)月起,月利息則按____利率計(jì)算逾期超過____個(gè)月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權(quán)按下列第______種約定,追究出賣方的違約責(zé)任
1。終止合同,出賣方按買受方累計(jì)已付款的_____________向買受方支付違約金乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過出賣方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償
2。出賣方按買受方累計(jì)已付款的_________向買受方支付違約金,合同繼續(xù)履行
3。______________
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的39;約定 在買受方實(shí)際接收該房屋之日起,出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實(shí)際交接之日起_______________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起___________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按已付款的________賠償買受方損失
第十條出賣方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,出賣方均在交易前辦妥交易后如有上述未清事項(xiàng),由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由出賣方向國(guó)家交納,契稅由買受方向國(guó)家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納
第十二條本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力 本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由____仲裁委員會(huì)仲裁
第十五條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效
第十六條本合同連同附表共___________頁(yè),一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_________各執(zhí)一份,均具有同等效力
出賣方(簽章):____________ 出賣方代理人(簽章):______ ________年____月____日
買受方(簽章):____________ 買受方代理人(簽章):______ ________年____月____日
附件一房屋平面圖(略)
附件二室內(nèi)附著設(shè)施(略)
商品房的買賣合同8
賣方:_______________身份證號(hào)碼:___________________________
買方:_______________身份證號(hào)碼:___________________________
第一條、房屋的基本情況甲方房屋坐落于______________________________;位于第_________層_________戶,房屋結(jié)構(gòu)為________,房產(chǎn)證登記面積_________平方米,地下室______間,面積______平方,房屋權(quán)屬證書號(hào)為______________________________。
第二條、價(jià)格以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平米_________元,該房屋售價(jià)總金額為_________萬元整,大寫:___________________________。
第三條、付款方式乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金____________元整,大寫:______________________________,____日內(nèi)交付_________萬元,余款_________元在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條、房屋交付期限甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起____日內(nèi),將該房屋交付乙方。
第五條、乙方逾期付款的違約責(zé)任乙方如未按本合同第______條規(guī)定的時(shí)間付款,甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責(zé)任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第______天起至實(shí)際付款之日止,每逾期______天,乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。逾期超過____日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,追究乙方的違約責(zé)任。
第六條、甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約責(zé)任。每逾期_______天,甲方按累計(jì)已付款的________%向乙方支付違約金。逾期超過____日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,追究甲方的違約責(zé)任。
第七條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)過戶登記的約定甲方應(yīng)協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的________%賠償乙方損失。
第八條、簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更甲方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關(guān)費(fèi)用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費(fèi)用有甲方承擔(dān)。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關(guān)。
第九條、甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起____日內(nèi),將戶口遷出,逾期超過____日,乙方____日按已付款的_____%收取違約金。
第十條、因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費(fèi)均按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定由甲乙雙方交納。
第十一條、本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十二條、本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由_________所在地人民法院起訴。
第十三條、本合同一式______份,甲、乙雙方各執(zhí)______份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:_____________________
乙方:____________________
電話:_____________________
電話:______________________
______年____月____日
________年____月____日
商品房的買賣合同9
商品房買賣合同是為了購(gòu)買商品房而在購(gòu)房者與開發(fā)商之間簽訂的合同,合同中對(duì)購(gòu)房的相關(guān)事宜作出了說明。那大家知道商品房買賣合同的內(nèi)容包含哪些嗎?詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)大家閱讀下文。
通常情況下,商品房買賣合同的主要內(nèi)容包括當(dāng)事人、標(biāo)的物及其數(shù)量和質(zhì)量、付款、履行期限、履行方式、違約責(zé)任等。
一、當(dāng)事人
商品房的出賣人一般是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),應(yīng)注明其名稱、法定代表人、工商登記號(hào)、住所及聯(lián)系方式等基本情況。買受人如為法人或其他組織,同樣予以注明。如為自然人,則應(yīng)注明其姓名、身份證件號(hào)碼、住所及聯(lián)系方式等。
二、商品房基本狀況
首先要注明出賣人出售房屋的法律依據(jù),包括土地使用權(quán)出讓合同號(hào)、土地使用權(quán)證或建設(shè)用地批準(zhǔn)證書號(hào)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、如為預(yù)售商品房,還應(yīng)明確其預(yù)售許可證號(hào)。
其次,要注明商品房的基本情況,包括具體位置、樓層、朝向、建筑面積及套內(nèi)建筑面積等。其他裝修、裝飾等可由當(dāng)事人自由約定。
三、價(jià)款及支付方式
商品房的價(jià)款包括單價(jià)與總價(jià)兩種?們r(jià)可以按幢、套或單元計(jì)價(jià),不論商品房實(shí)際面積與約定是否存在誤差,均不對(duì)其價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。單價(jià)是按商品房面積計(jì)價(jià),可分為依建筑面積計(jì)價(jià)、依套內(nèi)建筑面積計(jì)價(jià)和依使用面積計(jì)價(jià)三種方式。
商品房買賣合同的價(jià)款支付方式一般有三種方式:第一,以所購(gòu)商品房抵押貸款的方式付款,也稱按揭付款;第二,一次性付款;第三,分期付款。按揭付款方式,應(yīng)明確約定買受人應(yīng)支付的首期金額及支付時(shí)間與方式,向哪家銀行申請(qǐng)貸款,如貸款申請(qǐng)不獲批準(zhǔn)時(shí)有關(guān)事項(xiàng)的處理等。如為一次性付款或分期付款方式,則應(yīng)明確房款或各期房款的支付時(shí)間及方式。
四、商品房交付使用方式及條件
合同需明確商品房的交付時(shí)間與程序。通常由出賣人于合同約定日期前通知買受人前往商品房所在地接受交付,買受人則于交付使用通知送達(dá)后按約定或通知指定的日期接受交付。
合同應(yīng)對(duì)商品房應(yīng)當(dāng)具備的使用交付條件約定,主要為商品房應(yīng)具備必要的驗(yàn)收文件,如建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收登記備案表等。買受人依照合同約定的交付使用條件對(duì)商品房進(jìn)行驗(yàn)收。
五、公共配套設(shè)施設(shè)備條款
由于商品房的正常使用有賴于各種公共配套條件的完善,因此合同對(duì)該部份應(yīng)當(dāng)予以明確約定。
六、面積差異的處理
當(dāng)事人可對(duì)房屋面積的差異作出約定,當(dāng)事人沒有約定的,依照最高人民法院的司法解釋確定。
七、產(chǎn)權(quán)登記的約定
由于我國(guó)不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的變動(dòng)以登記為要件,因此在商品房交付使用后應(yīng)辦理將房屋所有權(quán)及相應(yīng)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移到買受人名下的登記手續(xù),合同對(duì)此應(yīng)作明確約定。
八、違約責(zé)任
出買人的主要義務(wù)是提供合格的商品房,其主要的違約情形是未按合同約定的日期和標(biāo)準(zhǔn)交付商品房,承擔(dān)的違約責(zé)任方式主要為實(shí)際履行、賠償損失、修理或更換、解除合同。買受人的主要義務(wù)為付款并接受商品房,承擔(dān)違約責(zé)任的方式是實(shí)際履行合同、賠償相應(yīng)損失和解除合同。
綜上所述,商品房買賣涉及大宗金額交易,而房屋又是自己以后所要使用的,所以在商品房買賣合同中對(duì)某些關(guān)系到雙方權(quán)利義務(wù)的事項(xiàng)必須進(jìn)行充分說明,這樣才能在日后產(chǎn)生爭(zhēng)議的時(shí)候有解決的辦法。
商品房的買賣合同10
賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_____
注冊(cè)地址:_____
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
職務(wù):_____
聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____
職務(wù):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯(lián)系電話:_____
委托代理機(jī)構(gòu):_____
注冊(cè)地址:_____
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
職務(wù):____
聯(lián)系電話:____
買方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____
國(guó)籍:_____
(身份證)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____
國(guó)籍:_____
電話:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》 、 《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)如下協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行:
第一條:乙方購(gòu)買甲方座落在。
第二條:乙方所購(gòu)買房屋的基本情況為,現(xiàn)房、普通住宅、建筑面積平方米。室內(nèi)所有裝璜不變,為乙方所有。
第三條:上述房產(chǎn)的交易價(jià)格:萬元整,RMB元。
第四條:付款時(shí)間與辦法,合同簽訂之日乙方支付甲方定金人民幣萬元整。在日內(nèi)辦理過戶,房屋過戶后,購(gòu)房余款萬元整一次性付完。
第五條:甲方于乙方將房款全部付清后日后將交易的房產(chǎn)交付給乙方使用。
第六條:稅費(fèi)分擔(dān):甲方承擔(dān)稅,其余稅費(fèi)均由乙方承擔(dān)。
第七條:
甲乙雙方在房屋過戶時(shí)于房產(chǎn)部門簽訂的合同僅作過戶時(shí)使用,與本合同不一致的地方,以本合同為準(zhǔn)。
第八條:本合同生效后,如一方不履行本合同,違約方向守約方支付總房?jī)r(jià)的30%作為違約金。
第九條:本合同一式二份,雙方簽字后生效,甲乙方雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
第十條:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第十一條:如因履行本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議,雙方均可向連云港市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
第十二條:違約責(zé)任:
1、若供方未如期按照合同約定的任何或全部款項(xiàng)內(nèi)容之要求交付合同貨物或提供服務(wù)、補(bǔ)足或更換貨物且符合要求,或供方未能履行合同規(guī)定的任何其它義務(wù)時(shí),需方有權(quán)直接向供方發(fā)出違約通知書,供方應(yīng)按照需方選擇的下列一種或多種方式承擔(dān)賠償責(zé)任及違約責(zé)任:
(1)在需方同意延長(zhǎng)的期限內(nèi)交付全部貨物、提供服務(wù)并承擔(dān)由此給需方造成的直接損失及需方因此產(chǎn)生的對(duì)第三方的責(zé)任。
(2)在需方規(guī)定的時(shí)間內(nèi),按照本合同相關(guān)條款的約定,完成相應(yīng)的更換及修理以達(dá)到合同規(guī)定的各項(xiàng)要
求,供方應(yīng)承擔(dān)由此發(fā)生的各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用并承擔(dān)由此給需方造成的損失及需方因此產(chǎn)生的對(duì)第三方的責(zé)任。此時(shí),相關(guān)貨物的質(zhì)量保修期及相關(guān)的其它期限也應(yīng)重新起算。
2、如供方延期交貨或需方延期付款,每逾期一天,違約方應(yīng)按延期交貨所折合的金額或延期付款金額每天2‰的比例向?qū)Ψ街Ц哆`約金,但該違約金累計(jì)不超過合同總金額的5% ;
3、如任何一方無故解除合同或有違反本合同規(guī)定的任何情形均屬于違約行為,違約方應(yīng)就每一單項(xiàng)違約向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~5%的違約金。
4、若貨物為假冒偽劣產(chǎn)品,供方應(yīng)按照合同總金額的2倍向需方支付懲罰性賠償金,且并不當(dāng)然免除其依法應(yīng)受的其它處罰。
5、任何一方由于不可抗力原因不能按約履行合同時(shí),應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后3天內(nèi)向?qū)Ψ接行▓?bào),以減輕可能給對(duì)方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解并書面確認(rèn)后,應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況允許延期履行、修訂或終止合同,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條:合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第十四條:聲明及保證
甲方:
1、甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
本合同簽訂地點(diǎn):河北省石家莊市
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
商品房的買賣合同11
發(fā)展商(甲方):
法定代表人/委托代理人:
買受人(乙方) :
身份證號(hào)碼:
甲方與乙方于 年 月 日簽訂了購(gòu)買位于
商品房的《中山市商品房買賣合同》(合同編號(hào)號(hào): ),合同約定建筑面積: M2,購(gòu)房總價(jià): 元,已于 年 月 日在中山市房地產(chǎn)交易登記管理所(下稱交易所)辦理了合同登記備案手續(xù),F(xiàn)甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,決定終止該合同,并達(dá)成協(xié)議如下:
1、甲乙雙方簽訂的上述商品房買賣合同于本協(xié)議書生效之日起正式終止。
2、本協(xié)議書自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、終止上述商品房買賣合同備案的手續(xù)費(fèi)由 方承擔(dān)。
4、本協(xié)議一式二份,由交易所留底存檔。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
法定代表人/委托代理人: (簽章) 法定代表人/委托代理人: (簽章)
年 月 日
商品房的買賣合同12
出賣人(以下簡(jiǎn)稱甲方):______________________ 買受人(以下簡(jiǎn)稱乙方):______________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購(gòu)買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條 甲方通過土地使用權(quán)【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得_________區(qū)/市(縣)_________地塊土地使用權(quán),并依法進(jìn)行了土地使用權(quán)登記取得房地產(chǎn)權(quán)證,證書號(hào)為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________.
甲方經(jīng)批準(zhǔn),在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現(xiàn)定名】商品房,主體建筑物的建筑結(jié)構(gòu)為_________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為_________層。
乙方購(gòu)買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。
預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_________,商品房預(yù)售許可證號(hào)為_________.現(xiàn)房產(chǎn)權(quán)登記備案號(hào)為_________。
第二條乙方向甲方購(gòu)買_______路_______幢(號(hào))______層______室(以下簡(jiǎn)稱該房屋),政府批準(zhǔn)的規(guī)劃用途為_________
該商品房陽臺(tái)是【封閉式】,是【非封閉式】。
據(jù)甲方暫測(cè)該房屋建筑面積為_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積為_________平方米、公用分?jǐn)偨ㄖ娣e為_________平方米。
該房屋建筑層高為_________米。
第三條乙方購(gòu)買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價(jià)為人民幣_(tái)________元。
(大寫)__________________。
根據(jù)甲方暫測(cè)的房屋建筑面積,乙方購(gòu)買該房屋的總房?jī)r(jià)款暫定為人民幣_(tái)________元。
(大寫)__________________。
第四條 乙方購(gòu)買該房屋的總房?jī)r(jià)款是指該房屋和相應(yīng)比例的土地使用權(quán)的總價(jià)格。
本合同約定的總房?jī)r(jià)款除該房屋建筑面積的暫測(cè)與實(shí)測(cè)不一致的原因外,不再作變動(dòng)。
第五條 在該房屋交付時(shí),房屋建筑面積以青島市國(guó)土資源與房屋管理局認(rèn)定的測(cè)繪機(jī)構(gòu)實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn),如甲方暫測(cè)面積與實(shí)測(cè)面積不一致時(shí),除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1、按該房屋每平方米建筑面積單價(jià)計(jì)算多退少補(bǔ);
2、甲方同意當(dāng)暫測(cè)面積與實(shí)測(cè)面積的誤差超過+_________%(包括_________%),不向乙方收取超過部分的房?jī)r(jià)款;甲方同意當(dāng)暫測(cè)面積與實(shí)測(cè)面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),乙方有權(quán)單方面解除本合同。
乙方行使上述解除權(quán)時(shí),必須在雙方簽署《房屋交接書》之時(shí)或之前提出,否則視為放棄該項(xiàng)權(quán)利。
第六條 簽訂本合同時(shí),該房屋建設(shè)工程(形象進(jìn)度)已建設(shè)到_________.乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定時(shí)間如期、足額將房款交付于甲方的預(yù)售款監(jiān)管帳戶(預(yù)收款監(jiān)管機(jī)構(gòu):_________、帳戶名稱_________、帳號(hào):_________)預(yù)收款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
第七條 乙方若未按本合同約定的時(shí)間足額付款,應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的萬分之______計(jì)算,違約金自本合同的應(yīng)付款期限之第二天起算至實(shí)際付款之日止。
逾期超過______天后,甲方有權(quán)選擇下列第______種方案追究乙方責(zé)任。
1、甲方有權(quán)單方面解除本合同,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
賠償金額為總房?jī)r(jià)款的_________%,甲方有權(quán)在乙方已支付的房?jī)r(jià)款中扣除乙方應(yīng)支付的賠償金額,剩余房款退還給乙方。
如乙方已支付的房?jī)r(jià)款不足賠償?shù),甲方有?quán)追索。
2、甲方如行使上述解除合同權(quán)的,應(yīng)當(dāng)自合同約定之乙方應(yīng)交付房款期限屆滿止的30日內(nèi)書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權(quán)利。
第八條 簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(jì),確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意并報(bào)規(guī)劃管理部門審核批準(zhǔn),在獲得批準(zhǔn)之日起_________天內(nèi)與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。
甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(jì),乙方有權(quán)單方面解除本合同。
乙方解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房?jī)r(jià)款的_________%違約金。
第九條甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局,確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意。
甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,乙方有權(quán)要求甲方恢復(fù),如不能恢復(fù)的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房?jī)r(jià)款的____%違約金
第十條 甲方應(yīng)當(dāng)在_______年______月______日前,依照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定將取得的商品房綜合驗(yàn)收備案證明以及符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據(jù)實(shí)予以延期:遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力發(fā)生時(shí)采取了適當(dāng)救護(hù)措施,并在_______日內(nèi)書面告知乙方的;
第十一條 甲方如未在本合同第十條約定期限內(nèi)將該房屋交付乙方,應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房?jī)r(jià)款日萬分之_____計(jì)算,違約金自本合同第十條約定的最后交付期限之第二天起算至實(shí)際交付之日止。
第十二條 該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應(yīng)在交付之日前______天通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。
乙方應(yīng)在收到該通知之日起______天內(nèi),會(huì)同甲方對(duì)該房屋進(jìn)行驗(yàn)收交接。
房屋交付的標(biāo)志為_________。
在驗(yàn)收交接時(shí),甲方應(yīng)出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,甲方應(yīng)向乙方提供《商品房質(zhì)量保證書》和《商品房使用說明書》。
同時(shí),甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方要求提供實(shí)測(cè)面積的有關(guān)資料。
甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,乙方有權(quán)拒絕接收該房屋,由此所產(chǎn)生的延期交房的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_______種方式處理:
1、乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應(yīng)當(dāng)接收房屋之日起承擔(dān)該房屋的物業(yè)管理費(fèi),并承擔(dān)該房屋毀損滅失的全部風(fēng)險(xiǎn);
2、如果由此導(dǎo)致甲方承擔(dān)其他連帶責(zé)任,甲方除按照承擔(dān)連帶責(zé)任的實(shí)際損失進(jìn)行追討外,另可以按日追究乙方合同總價(jià)款_____%的違約金。
第十三條甲方應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后______日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。
如因甲方的責(zé)任,乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第_______項(xiàng)處理:
1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內(nèi)將乙方已付房?jī)r(jià)款退還給乙方,并按已付房?jī)r(jià)款的_____%賠償乙方損失
2、乙方不退房,甲方按已付房?jī)r(jià)款的_________%向乙方支付違約金。
甲方在產(chǎn)權(quán)登記中應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)成就的,應(yīng)當(dāng)向乙方發(fā)出辦理產(chǎn)權(quán)登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_____日內(nèi),若乙方不履行其在辦理產(chǎn)權(quán)登記中所應(yīng)履行的義務(wù),導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第十四條 該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房屋交付之日起由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,甲方應(yīng)當(dāng)發(fā)出書面催告書一次。
乙方接收催告書后,未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗(yàn)收交接日第二日起該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移至乙方承擔(dān)。
第十五條 甲方保證在向乙方交付該房屋時(shí)該房屋沒有甲方設(shè)定的抵押權(quán),也不存在其它產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。
如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,并按照《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十六條甲方交付的該房屋系驗(yàn)收合格的房屋。
如該房屋的裝修、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到本合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)要求甲方按實(shí)際的裝修、設(shè)備與約定的裝修、設(shè)備差價(jià)_________倍給予補(bǔ)償。
如主體結(jié)構(gòu)不符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)單方面解除本合同,同時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
雙方商定對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)當(dāng)共同委托本市(或者國(guó)內(nèi))有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)并以該機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭(zhēng)議的依據(jù)。
一方向另一方發(fā)出共同檢測(cè)的書面意見后______日內(nèi),另一方不作答復(fù)的,視為同意對(duì)方可以單獨(dú)委托建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè),并同意該機(jī)構(gòu)做出的書面鑒定意見。
第十七條 該房屋交付后,房屋權(quán)屬證明辦妥前,乙方認(rèn)為主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委托本市有資質(zhì)的建筑工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。
經(jīng)核驗(yàn),確屬主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,乙方有權(quán)單方面解除本合同,同時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十八條 乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權(quán)利時(shí),應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的書面通知起_____天內(nèi)將乙方已支付的房?jī)r(jià)款(包括利息,利息按中國(guó)人民銀行公布的`同期存款利率計(jì)算)全部退還乙方,并承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額為總房?jī)r(jià)款的_________%,在退還房?jī)r(jià)款時(shí)一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房?jī)r(jià)款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房?jī)r(jià)款。
第十九條 自該房屋驗(yàn)收交接之日起,甲方對(duì)該房屋負(fù)責(zé)保修。
保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國(guó)務(wù)院頒布的《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》之規(guī)定。
第二十條 甲方已選聘_________物業(yè)公司對(duì)該房屋進(jìn)行前期物業(yè)管理,并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》因該房屋規(guī)劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》。
第二十一條乙方購(gòu)買的房屋及其相應(yīng)占有的土地使用權(quán)不可分離。
自該房屋的房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起,甲方與_________訂的編號(hào)為
_________的_________地塊的土地使用權(quán)出讓/轉(zhuǎn)讓合同中約定的(本合同甲方的)與該房屋相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任轉(zhuǎn)移給乙方。
第二十二條本合同項(xiàng)下乙方享有的權(quán)益(房屋期權(quán)),乙方可以依法轉(zhuǎn)讓、抵押。
乙方依法行使上述權(quán)利時(shí),甲方應(yīng)予協(xié)助。
第二十三條 本合同一方按照本合同約定向另一方送達(dá)的任何文件、回復(fù)及其他任何聯(lián)系,必須采用用書面形式,且首先采用直接送達(dá)方式送達(dá),直接送達(dá)不能、或者另一方在省外、國(guó)外的可采用掛號(hào)郵寄的方式,送達(dá)本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。
如以直接送達(dá)的方式送達(dá),則于另一方簽收時(shí)視為已送達(dá);如以掛號(hào)郵寄的方式,在投郵后(以寄出的郵戳為準(zhǔn))第______日將被視為已送達(dá)另一方;若郵件被退回的,可以使用我國(guó)法律所允許的其他方式送達(dá)。
第二十四條該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費(fèi)按照法律、法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。
第二十五條 本合同的補(bǔ)充條款、及補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的部分。
本合同補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
本合同的正文、補(bǔ)充條款、以及補(bǔ)充協(xié)議中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準(zhǔn)。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應(yīng)通過訂立變更協(xié)議進(jìn)行約定。
第二十六條甲、乙雙方在簽署本合同時(shí),對(duì)各自的權(quán)利和義務(wù)清楚明白,并愿按本合同約定嚴(yán)格履行,如一方違反本合同,另一方有權(quán)按本合同約定要求索賠。
第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效。
雙方商定本合同生效之日起30日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)向房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理本合同登記備案手續(xù)。
若甲方逾期不辦理登記備案手續(xù)并造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十八條 本合同登記備案后,如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實(shí)時(shí),在事實(shí)發(fā)生之日起30天內(nèi)雙方持解除合同的書面文件到_______房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
第二十九條甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決。
協(xié)商不能解決的,選定下列第_______種方式解決:(不選定的劃除)
1、向_________裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第三十條本合同壹式_________份,均具有同等效力。
其中甲、乙雙方各執(zhí)_________份,_________各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):________
法定代表人(簽字):____ 法定代表人(簽字):____
______年____月____日 _____年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
商品房的買賣合同13
出賣人(甲方):__________ 買受人(乙方):__________
身份證號(hào)碼:_____________ 身份證號(hào)碼:_____________
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于_____市_____區(qū)_____園的房屋(房屋所有權(quán)證編號(hào):___________,建筑面積_________平方米)以人民幣_(tái)______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價(jià)款出售給乙方。
二、本合同簽定前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅費(fèi),概由甲方負(fù)擔(dān)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等其他稅費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
三、簽定合同同時(shí)乙方愿交_____萬元作為定金交給甲方。乙方通過向銀行申請(qǐng)抵押貸款方式支付甲方購(gòu)房款,購(gòu)房款由乙方分三期付給甲方。
第一期,在貸款銀行向乙方發(fā)出貸款承諾書時(shí),乙方將_____%首付房款存入銀行,并由銀行凍結(jié),
第二期在貸款銀行向乙方發(fā)放貸款之日由銀行將乙方所貸款項(xiàng)及_____%首付款直接劃到甲方的賬戶中;
第三期,在甲方交房時(shí),由乙方一次性將余款付給甲方。
四、甲方同意乙方以向銀行申請(qǐng)貸款的方式支付房款,并作出如下承諾:
1、向乙方申請(qǐng)貸款的銀行或銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)提供與貸款相關(guān)的資料,簽署相關(guān)文件;
2、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時(shí),應(yīng)按照要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。
五、如果乙方的貸款申請(qǐng)未獲貸款銀行批準(zhǔn),則雙方同意以下 兩種方式解決該房屋的買賣事宜:
1、繼續(xù)履行協(xié)議,乙方一次性將購(gòu)房款支付給甲方,(期限為一個(gè)月)。甲方 收到房款五天內(nèi)與乙方去辦過戶手續(xù)。
2、解除協(xié)議,甲方收取乙方的定金不與退還,甲方有權(quán)再次出賣本房。
六、違約責(zé)任
1、甲方如不履行本合同規(guī)定的,每逾期1天按房?jī)r(jià)總額千分之一作為違約金陪償陪給乙方。逾期超過一個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同,解約時(shí),甲方除將已收的房?jī)r(jià)款(包括定金全部退還乙方外),并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣_(tái)____萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。每逾期1天按房?jī)r(jià)總額千分之一作為違約金賠償給甲方。逾期超過一個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí),乙方應(yīng)賠償甲方經(jīng)濟(jì)損失人民幣_(tái)____萬元。
3、如果甲方出售的房屋存在他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他產(chǎn)權(quán)糾紛以致影響到乙方權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_______種方式解決。
1、提交__________仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向__________人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式_____份,甲乙方各執(zhí)_____份。
甲方:__________ 乙方:__________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
商品房的買賣合同14
一、商品房買賣合同的效力問題
對(duì)商品房預(yù)售合同的效力問題,最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》及最高人民法院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該規(guī)定所作的說明已作了較明確的闡述,容易理解,操作性較強(qiáng)。但對(duì)于商品房現(xiàn)售的條件,法律和行政法規(guī)未作明確規(guī)定,對(duì)現(xiàn)售合同的效力問題,上述司法解釋亦未作規(guī)定。實(shí)踐中對(duì)此有不同認(rèn)識(shí)。若將《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》第三十七條規(guī)定的未依法登記領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證書的房地產(chǎn)不得轉(zhuǎn)讓(當(dāng)然包括商品房買賣)作為強(qiáng)制性規(guī)定理解,則商品房現(xiàn)售合同生效條件應(yīng)為房地產(chǎn)依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書。但上述理解顯然與建設(shè)部《商品房銷售管理辦法》第七條規(guī)定的商品房現(xiàn)售條件不符。
若不作上述理解,則違規(guī)開發(fā)的商品房,只要已竣工,只要不具備導(dǎo)致合同無效的其它事實(shí),買賣即為合法有效的合同而受法律保護(hù),不利于保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)利,因?yàn)闆]有行政法規(guī)和法律對(duì)商品房現(xiàn)售條件作其出限制性規(guī)定,《商品房銷售管理辦法》只是部門規(guī)章。筆者認(rèn)為,在商品房現(xiàn)售合同的效力問題上,我國(guó)法律存在漏洞,急需相關(guān)的立法和司法機(jī)構(gòu)作出補(bǔ)充。筆者主張,在目前的法律框架內(nèi),可以將《商品房銷售管理辦法》第七條規(guī)定的商品房現(xiàn)售條件與《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條第(四)項(xiàng)的規(guī)定結(jié)合起來作為商品房現(xiàn)售合同的生效條件,如商品房不符合《商品房銷售管理辦法》第七條規(guī)定的條件,則可以商品房買賣合同損害社會(huì)公共利益為由,援引《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條第(四)項(xiàng)的規(guī)定確認(rèn)其無效。如此補(bǔ)充現(xiàn)有法律的漏洞。
二、商品房買賣合同的分類
這是每個(gè)審判員審理商品房買賣合同案件時(shí)首先要解決的問題。
關(guān)于商品房買賣合同的分類,對(duì)行政執(zhí)法和司法最有影響和意義的分類是分為商品房現(xiàn)售和商品房預(yù)售兩種。這是根據(jù)商品房開發(fā)建設(shè)過程并結(jié)合合同成立時(shí)間對(duì)商品房買賣合同進(jìn)行的分類。鑒于有關(guān)法律和司法解釋對(duì)上述兩種合同的生效條件等分別作出了規(guī)定,上述合同分類問題的影響則直接及于法律適用和合同效力的認(rèn)定,決定著案件審理的方向。根據(jù)建設(shè)部制定的《商品房銷售管理辦法》第三條的規(guī)定,商品房現(xiàn)售,是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將竣工驗(yàn)收合格的商品房出售給買受人,并由買受人支付房?jī)r(jià)款的行為;商品房預(yù)售,是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將正在建設(shè)中的商品房預(yù)先出售給買受人,并由買受人支付定金或者房?jī)r(jià)款的行為。
對(duì)于已竣工未驗(yàn)收和驗(yàn)收未達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)的商品房,其買賣合同應(yīng)按預(yù)售還是按現(xiàn)售處理,筆者認(rèn)為,將上述商品房按現(xiàn)房處理、歸于不符合法定條件的現(xiàn)房更符合我國(guó)法律區(qū)分現(xiàn)房和預(yù)售的初衷:允許房地產(chǎn)開發(fā)商預(yù)售商品房是為了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)能在工程建設(shè)過程中取得部分資金,且該資金必須用于工程建設(shè);預(yù)售是一種特殊的銷售,預(yù)售的商品房至少還在建設(shè)中。上述理解亦符合國(guó)人對(duì)現(xiàn)房和期房的一般理解:蓋好了的房子是現(xiàn)房,尚未施工和正在施工的房產(chǎn)為期房;诖耍P者主張將上述房產(chǎn)的買賣糾紛適用現(xiàn)售合同的相關(guān)規(guī)定調(diào)整,其結(jié)果是區(qū)分預(yù)售和現(xiàn)售以工程是否竣工為據(jù)。這其中實(shí)際隱含著已竣工未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的房產(chǎn)是不符合法定入市條件的現(xiàn)房這一觀念,和合法與不合法的合同只要種類相同即適用相同的法律規(guī)范的理念。
三、因房屋存在質(zhì)量問題解除合同的條件
房屋主體質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格應(yīng)解除合同,因法有明文規(guī)定,現(xiàn)在審判實(shí)踐中已是共識(shí)。但對(duì)一般房屋質(zhì)量問題達(dá)到什么程度,當(dāng)事人可以請(qǐng)求法院解除合同,實(shí)踐中卻存在很大分歧。最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十三條規(guī)定,因房屋質(zhì)量問題嚴(yán)重影響正常居住使用,買受人請(qǐng)求解除合同和賠償損失的,應(yīng)予支持。該條顯然是對(duì)《中華人民共和國(guó)合同法》第九十四條第(四)項(xiàng)規(guī)定的解除合同的條件,即“當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的”在商品房買賣合同中的解釋和應(yīng)用,但商品房質(zhì)量問題到什么程度為“嚴(yán)重影響居住使用”?該條解釋的可操作性不強(qiáng),依賴于法官的自由裁量。有人認(rèn)為,商品房正常的“居住使用”主要以安全為標(biāo)準(zhǔn),只要房屋能安全的居住使用,其它質(zhì)量問題不會(huì)嚴(yán)重影響居住使用;其他人認(rèn)為,“居住使用”不僅以安全為條件,與房屋價(jià)值相應(yīng)的舒適和美觀亦是正常居住使用的標(biāo)準(zhǔn),如房屋不具備與其價(jià)值相應(yīng)的舒適和美觀程度,亦應(yīng)認(rèn)定為嚴(yán)重影響居住使用。筆者同意第二種觀點(diǎn)。
四、關(guān)于商品房買賣合同締結(jié)過程中欺詐行為的認(rèn)定
在商品房買賣活動(dòng)中進(jìn)行欺詐和惡意違約的要承擔(dān)最高至雙倍購(gòu)房款的懲罰性賠償責(zé)任,是最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定中的亮點(diǎn)。上述規(guī)定是根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的相關(guān)規(guī)定確定的,明確了雙
倍賠償在商品房買賣糾紛中的適用范圍,防止其運(yùn)用的任意性,對(duì)于正確維護(hù)開發(fā)商和消費(fèi)者雙方的利益起到了一定作用。實(shí)踐中,因惡意違約行為客觀性較強(qiáng),較易審查和認(rèn)定;而對(duì)于欺詐行為如何認(rèn)定,實(shí)踐中審判人員的認(rèn)識(shí)不一。筆者認(rèn)為,上述司法解釋中的欺詐行為源于《中華人民共和國(guó)民法通則》和《中華人民共和國(guó)合同法》對(duì)欺詐行為的規(guī)定。根據(jù)上述法律及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,欺詐行為主要可以劃分為兩類:即故意隱瞞真實(shí)情況和虛假陳述。在上述兩種欺詐行為中,虛假陳述是作為,客觀性較強(qiáng),當(dāng)事人舉證不易,但法院認(rèn)定不難,在此不作論述。對(duì)于故意隱瞞真實(shí)情況如何理解和認(rèn)定,爭(zhēng)論很多。根據(jù)王利明教授的觀點(diǎn)(見王教授所著《違約責(zé)任論》有關(guān)內(nèi)容),有義務(wù)告知對(duì)方真實(shí)情況而故意不告知,應(yīng)認(rèn)定為故意隱瞞,并提出認(rèn)定故意隱瞞的關(guān)鍵是確定是否有義務(wù)向?qū)Ψ疥愂稣鎸?shí)事實(shí)。筆者認(rèn)為,上述觀點(diǎn)從理論上為我們確認(rèn)隱瞞行為,提供了簡(jiǎn)明和可操作的規(guī)則。
但王教授未對(duì)如何認(rèn)定“故意”發(fā)表意見。筆者認(rèn)為,按一般的理解,故意隱瞞顯然不包括不知道或因過失而未告知的情況。應(yīng)該承認(rèn),存在由于過失而隱瞞真實(shí)情況的可能。這就要求查明當(dāng)事人的主觀情況,如是否知道或應(yīng)當(dāng)知道真實(shí)情況,結(jié)合法律是否確定其有告知此真實(shí)情況的義務(wù),若均是確定的,而當(dāng)事人未告知,并造成對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),則可認(rèn)定欺詐行為成立。欺詐行為一般較難認(rèn)定,但筆者認(rèn)為,有關(guān)的法條上有“故意”二字,就應(yīng)該如此理解和操作,查明不了,依法不予認(rèn)定即可,但不能推定。
五、審判實(shí)踐中的幾點(diǎn)做法:
1、對(duì)開發(fā)商開發(fā)的房屋質(zhì)量問題,審理時(shí)把握“是否根本違約”這一關(guān)鍵。如果存在房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格不能交付使用、因房屋質(zhì)量嚴(yán)重影響正常居住使用等根本違約情形的,可以判決退房并賠償損失。在審判實(shí)踐中遇到的多數(shù)案件是開發(fā)商違約但不構(gòu)成根本違約的,如一般質(zhì)量問題、面積存在少量誤差等,這種房屋質(zhì)量問題被發(fā)現(xiàn)時(shí),多數(shù)消費(fèi)者已經(jīng)入住,有些已經(jīng)對(duì)房屋進(jìn)行了裝修,如果判決退房,會(huì)使雙方損失擴(kuò)大,可判決開發(fā)商對(duì)房屋進(jìn)行維修或進(jìn)行賠償,從而最大限度地維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和秩序。
2、在不能交付或不按期交付商品房糾紛的處理上,著重保護(hù)預(yù)購(gòu)方的合法權(quán)益。在商品房預(yù)售合同糾紛中,預(yù)售方不能交付或不按期交付商品房的糾紛也占有相當(dāng)大的比例。這種糾紛的形成原因是多方面的。有的是因?yàn)轭A(yù)售方的建房資金不到位而引起的,有的是因?yàn)轭A(yù)售方將商品房轉(zhuǎn)賣給第三人引起的,等等。對(duì)于這類糾紛,較難處理的問題是判定繼續(xù)履行合同還是解除合同。在預(yù)售方不能按合同交付房屋的糾紛中,多數(shù)預(yù)購(gòu)方都要求預(yù)售方退還房款(解除合同)并承擔(dān)違約責(zé)任。當(dāng)然,也有的預(yù)購(gòu)方要求預(yù)售方繼續(xù)履行合同并承擔(dān)違約責(zé)任。對(duì)于這類糾紛,在堅(jiān)持合同效力的前提下,切實(shí)維護(hù)預(yù)購(gòu)方的合法權(quán)益。一方面,在預(yù)售方有能力繼續(xù)履行合同的情況下,應(yīng)當(dāng)要求預(yù)售方繼續(xù)履行合同并承擔(dān)違約責(zé)任。否則,如果判定解除合同,退還房款,則可能由于預(yù)售方無力退款而使預(yù)購(gòu)人的合法權(quán)益得不到保障;另一方面,在預(yù)售方?jīng)]有能力繼續(xù)履行合同的情況下,而預(yù)售方又有足夠的資金可以退還房款的,則可以解除合同,退還房款并承擔(dān)違約責(zé)任。如果預(yù)售方既無繼續(xù)履行合同的能力,又無退款的能力,則可以采取一定的保全措施,以保護(hù)預(yù)購(gòu)方的合法權(quán)益。在這種情況下,應(yīng)當(dāng)判決解除合同,責(zé)令預(yù)售方承擔(dān)違約責(zé)任,并對(duì)預(yù)售方已建的商品房或土地使用權(quán)依法進(jìn)行強(qiáng)制拍賣,以拍賣的價(jià)款退還預(yù)購(gòu)方的房款。
3、抓爭(zhēng)議的主要焦點(diǎn)。商品房買賣糾紛案件,當(dāng)事人會(huì)有幾種乃至十幾種訴訟請(qǐng)求。在調(diào)解時(shí),抓住主要矛盾,有的放矢地做工作,才有調(diào)解成功的可能。如我院審理的李某等商戶訴黑龍江長(zhǎng)宏房地產(chǎn)有限公司商品房買賣糾紛一案,原告提起的訴訟請(qǐng)求有十一項(xiàng),但經(jīng)過與合同對(duì)比分析,合法的請(qǐng)求只有三項(xiàng),而在這三項(xiàng)的合法請(qǐng)求中最主要的是支付預(yù)期交房違約金。抓住這個(gè)主要爭(zhēng)議焦點(diǎn),法官有針對(duì)性地做雙方當(dāng)事人的工作,很快促成雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。
商品房的買賣合同15
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人:
注冊(cè)地址:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):
企業(yè)資質(zhì)證書號(hào):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
郵政編碼:
買受人①:
本人:
法定代表人姓名:
國(guó)籍:
身份證:
護(hù)照:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):
地址:
郵政編碼:
聯(lián)系電話:
買受人②:
本人:
法定代表人姓名:
國(guó)籍:
身份證:
護(hù)照:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):
地址:
郵政編碼:
聯(lián)系電話:
買受人③:
本人:
法定代表人姓名:
國(guó)籍:
身份證:
護(hù)照:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):
地址:
郵政編碼:
聯(lián)系電話:
委托代理人姓名:
國(guó)籍:
地址:
郵政編碼:
聯(lián)系電話:
買受人為兩人以上的,其共有方式為共同共有、按份共有,共有方式為按份共有的,約定的份額具體為: 。
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以 方式取得位于 ,
編號(hào)為 的地塊的土地使用權(quán)。(土地使用權(quán)證號(hào))(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào))(土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號(hào))(為: 。)
該地塊土地面積為 ,規(guī)劃用途為 ,
土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,(現(xiàn) 定 名 )( 暫 定 名) 。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為 ,施工許可證號(hào)為 。
第二條 商品房銷售依據(jù)。
買受人購(gòu)買的商品房為(預(yù)售商品房)( 現(xiàn) 房 )。
預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為 ,商品房預(yù)售許可證號(hào)為
該商品房已取得(商品房現(xiàn)售備案證明)(建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明文件)(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證),(備案號(hào))(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào))為 ,(備案機(jī)構(gòu))(不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu))為 。
第三條 買受人所購(gòu)商品房的基本情況。
買受人購(gòu)買的商品房(以下簡(jiǎn)稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號(hào)以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:
(房屋座落) 。
該商品房的用途為 ,戶型為 ,屬 結(jié)構(gòu),屋高為 米,建筑層數(shù)地上 層,地下 層。該商品房有封閉式陽臺(tái) 個(gè),非封閉式陽臺(tái) 個(gè)。該商品房(合同約定 )(適用于預(yù)售)(不動(dòng)產(chǎn)登記 )(適用于現(xiàn)售)建筑面積共 平方米,其中,套內(nèi)建筑面積 平方米,分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e 平方米(有關(guān)分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。
與該商品房有關(guān)的抵押情況為(√抵押)(未抵押)。抵押權(quán)人同意該商品房轉(zhuǎn)讓的證明及關(guān)于抵押的相關(guān)約定見附件四。
該商品房面積測(cè)算單位:
注冊(cè)地址:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):
資質(zhì)證書號(hào):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
通訊地址:
郵政編碼:
第四條 計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。
出賣人與買受人約定按下述第 種方式計(jì)算該商品房?jī)r(jià)款:
1.按建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為(人民幣)每平方米 元,總金額(人民幣) 元(大寫: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元)整。該商品房屬精裝修房,買受人應(yīng)另支付精裝修價(jià)款,價(jià)款按建筑面積計(jì)價(jià),精裝修標(biāo)準(zhǔn)為(人民幣)每平方米 元,總金額(人民幣) 元(大寫: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元)整。
第五條 面積確認(rèn)及面積差異處理
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式,本條規(guī)定以(建筑面積)(套內(nèi)建筑面積)(本條款中均簡(jiǎn)稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,不適用本條約定。合同約定面積與不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。商品房交付后,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按以下第 1 種方式進(jìn)行處理:
1.方式一
(1)面積誤差比絕對(duì)值在3﹪以內(nèi)(含3﹪)的,據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款;
(2)面積誤差比絕對(duì)值超出3﹪時(shí),買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按 利率付給利息。買受人不退房的,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí),面積誤差比在3﹪以內(nèi) (含3﹪) 部分的房?jī)r(jià)款由買受人補(bǔ)足;超出不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記面積3﹪部分的房?jī)r(jià)款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時(shí),面積誤差比在3﹪以內(nèi) (含3﹪) 部分的房?jī)r(jià)款由出賣人退還買受人;絕對(duì)值超出3﹪部分的房?jī)r(jià)款由出賣人雙倍返還買受人。面積誤差比 = [(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記面積 - 合同約定面積)/合同約定面積]×100﹪因設(shè)計(jì)變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
2.方式二
雙方自行約定如下:
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) ;
第六條 付款方式及期限。
買受人申請(qǐng)住房公積金貸款的,出賣人不得限制、阻撓、拒絕買受人使用住房公積金貸款。
(一)(預(yù)售商品房)出售該商品房的全部房?jī)r(jià)款應(yīng)當(dāng)存入預(yù)售資金監(jiān)管賬戶,用于本工程建設(shè)。該商品房的預(yù)售資金監(jiān)管銀行為 ,預(yù)售資金監(jiān)管賬戶名稱為 ,賬號(hào)為 。(現(xiàn)房)雙方約定全部房?jī)r(jià)款存入以下賬戶:賬戶名稱為 ,開戶銀行為 ,賬號(hào)為 。
(二)買受人采取下列第 種方式付款:
1.一次性付款。買受人應(yīng)當(dāng)在 年 月 日前支付該商品房全部?jī)r(jià)款。
2.分期付款。買受人應(yīng)當(dāng)在 年 月 日前分 期支付該商品房全部?jī)r(jià)款,首期房?jī)r(jià)款(人民幣) 元(大寫: 元整),應(yīng)當(dāng)于 年 月 日前支付。
3.貸款方式付款,(公積金貸款)(商業(yè)貸款).買受人應(yīng)當(dāng)于 年 月 日前支付首期房?jī)r(jià)款(人民幣) 元(大寫 元整),占全部房?jī)r(jià)款的 %。余款(人民幣) 元(大寫 元整)向 (貸款機(jī)構(gòu))申請(qǐng)貸款支付。
(三)簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付定金(人民幣) 元(大寫) ,該定金于(本合同簽訂)(交付首付款)時(shí)(抵作)商品房?jī)r(jià)款。該商品房?jī)r(jià)款的計(jì)價(jià)方式、總價(jià)款、付款方式及期限的具體約定見附件五。
第七條 買受人逾期付款的違約責(zé)任。
買受人如未按合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列第 2 種方式
處理:
1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起
至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過 日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的 % 向出賣人支付違約金,同時(shí),出賣人退還買受人已付全部房款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 (該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
2. 如辦理{銀行}{住房公積金管理中心}按揭貸款的,買受人需在十天內(nèi)向貸款機(jī)構(gòu)提交按揭所需資料,每逾期一天,買受人向出賣人支付貸款額萬分之二的違約金。因買受人逾期提交按揭所需資料、逾期繳清辦理按揭所需相關(guān)費(fèi)用及逾期配合銀行辦理按揭手續(xù)的,均視為買受人逾期付款。若逾期六個(gè)月無法辦妥按揭貸款手續(xù)的,出賣人有權(quán)解除合同,出賣人扣除應(yīng)付款的10%后退回剩余房款。
第八條 專項(xiàng)維修資金
買受人應(yīng)當(dāng)將專項(xiàng)維修資金(人民幣) 元(大寫 元)存入專項(xiàng)維修資金專戶,賬戶名稱為 ,賬戶為 ,維修資金屬于業(yè)主所有。買受人未交納專項(xiàng)維修資金的,出賣人不得將商品房交付買受人。
第九條 交付期限及交付條件。
出賣人應(yīng)當(dāng)在 年 月 日前,依照國(guó)家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第 3 種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收合格,取得建設(shè)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收意見書。
2.該商品房取得建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明文件。
3. 該商品房經(jīng)建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格。 。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實(shí)予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起 30 日內(nèi)告知買受人的;
2. (1)因供電、供水不按期供給影響,雨天無法開工相應(yīng)順延交房時(shí)間;
(2)政府通知停工、禁止車輛進(jìn)出施工場(chǎng)地而影響工期的;
(3)因項(xiàng)目辦理建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位驗(yàn)收排期而造成延期的。
第十條 出賣人逾期交房的違約責(zé)任。
除本合同第九條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第 2 種方式處理:
1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過 90 日,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬分之 無 的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過 日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起 天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬分之 (該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。
2. (1)逾期不超過90天的,按本合同第十條1、(1)條款執(zhí)行。
(2)逾期超過90天后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起60天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的萬分之一向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,超過90天后,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬分之0.01的違約金,合同繼續(xù)履行。
第十一條 規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更的約定。
經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計(jì)單位同意的設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購(gòu)商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人:
該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;
買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起 60 天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按 銀行同期活期存款 利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
買受人退房的,應(yīng)按出賣人通知的時(shí)間協(xié)助配合辦理完各種退房手續(xù)。
第十二條 交接。
商品房達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第九條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購(gòu)商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:自出賣人公告通知交房之日起買受人不辦理交接手續(xù)的,視為出賣人已經(jīng)將該商品房合格交付給買受人,該商品房發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、天燃?xì)獾认嚓P(guān)費(fèi)用從約定交付之日起算,由買受人承擔(dān)。自交房之日起,該商品房受損和滅失的風(fēng)險(xiǎn)由買受人承擔(dān)。
第十三條 出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理不動(dòng)產(chǎn)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
由于政府行為等客觀原因而導(dǎo)致不動(dòng)產(chǎn)權(quán)辦理延遲的,出賣人不負(fù)違約責(zé)任。
第十四條 出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第 2 種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價(jià)。
2. 由出賣人負(fù)責(zé),使商品房的裝飾、設(shè)備達(dá)到雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。
第十五條 出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件:
1.供水、排水:交付時(shí)供水、排水配套設(shè)施齊全,并與城市公共供水、排水管網(wǎng)連接。使用自建設(shè)施供水的,供水的水質(zhì)符合國(guó)家規(guī)定的飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);
2.供電:交付時(shí)納入城市供電網(wǎng)絡(luò)并正式供電;
3.小區(qū)內(nèi)各種配套設(shè)施及道路分期分批交付使用。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) ;
第十六條 合同備案、不動(dòng)產(chǎn)登記的約定。
1.本合同簽訂后 30 日內(nèi),出賣人應(yīng)按規(guī)定向合同備案機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理合同備案手續(xù)。
2.出賣人與買受人協(xié)商一致,本合同登記備案后 60 日內(nèi),雙方共同向不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理預(yù)告登記 ,出賣人未按約定協(xié)助辦理預(yù)告登記的,買受人有權(quán)單方申請(qǐng)辦理預(yù)告登記。
3.出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用(建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格方可交付使用,具體細(xì)則請(qǐng)參照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十六條規(guī)定) 90 日內(nèi)(應(yīng)當(dāng)不超過90日,除買賣雙方有特殊約定外),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料提交不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)。
4.如因出賣人的責(zé)任,導(dǎo)致本條約定的上述手續(xù)不能在約定期限內(nèi)辦理的,雙方同意按下列第 1 項(xiàng)處理:
(1)買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 60 日內(nèi)將買受人已付房?jī)r(jià)款退還給買受人,并按已付房?jī)r(jià)款的 ﹪賠償買受人損失。
(2)買受人不退房,出賣人按已付房?jī)r(jià)款的 ﹪向買受人支付違約金。
(3) 因買受人原因?qū)е卤緱l約定的上述手續(xù)不能在約定期限內(nèi)辦理的,出賣人不承擔(dān)責(zé)任。
第十七條 保修責(zé)任
買受人購(gòu)買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。買受人購(gòu)買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購(gòu)買人承擔(dān)。。
第十八條 雙方可以就下列事項(xiàng)約定:
1.該商品房所在樓宇的命名權(quán) 屬于出賣人所有
2.該商品房所在小區(qū)的命名權(quán) 屬于出賣人所有
3. 該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)屬于出賣人所有
4.該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)屬于出賣人所有
第十九條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變?cè)撋唐贩康慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。
(一)買受人對(duì)其建筑物專有部分享有占有、使用、收益和處分的權(quán)利。
(二)以下部位歸業(yè)主共有:
1.建筑物的基礎(chǔ)、承重結(jié)構(gòu)、外墻、屋頂?shù)然窘Y(jié)構(gòu)部分,通道、樓梯、大堂等公共通行部分,消防、公共照明等附屬設(shè)施、設(shè)備,避難層、設(shè)備層或者設(shè)備間等結(jié)構(gòu)部分;
2.該商品房所在建筑區(qū)劃內(nèi)的道路(屬于城鎮(zhèn)公共道路的除外)、綠地(屬于城鎮(zhèn)公共綠地或者明示屬于個(gè)人的除外)、占用業(yè)主共有的道路或者其他場(chǎng)地用于停放汽車的車位、物業(yè)服務(wù)用房;
(三)雙方對(duì)其他配套設(shè)施約定如下:
1.規(guī)劃的車位、車庫(kù): 產(chǎn)權(quán)屬于出賣人所有并由出賣人經(jīng)營(yíng)管理 ;
2.會(huì)所:產(chǎn)權(quán)屬于出賣人所有并由出賣人經(jīng)營(yíng)管理; ;
第二十條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第 2 種方式解決:
1.提交梧州市仲裁委員會(huì)仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十一條 本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件五)。補(bǔ)充協(xié)議中含有不合理的減輕或免除本合同中約定應(yīng)當(dāng)由出賣人承擔(dān)的責(zé)任,或不合理的加重買受人責(zé)任、排除買受人主要權(quán)利內(nèi)容的,仍以本合同為準(zhǔn)。
第二十二條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十三條 本合同連同附件共 頁(yè),一式 份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人 份,買受人 份。
第二十四條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
根據(jù)規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在銷售現(xiàn)場(chǎng)公示商品房預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議,在《商品房買賣合同》中注明商品房預(yù)售資金監(jiān)管賬戶信息,并與購(gòu)房人約定將全部購(gòu)房款存入監(jiān)管賬戶(由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供)。未約定或未按約定將購(gòu)房款存入監(jiān)管賬戶的,監(jiān)管機(jī)構(gòu)不予辦理商品房買賣合同備案手續(xù)。
根據(jù)規(guī)定,物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)規(guī)劃用于停放汽車的車庫(kù)、車位,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先銷售、出租給本物業(yè)管理區(qū)域的業(yè)主。車庫(kù)、車位數(shù)量等于或者少于物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的房屋套數(shù)時(shí),建設(shè)單位不得將車庫(kù)、車位轉(zhuǎn)讓或者出租給本物業(yè)管理區(qū)域以外的人。
根據(jù)規(guī)定,建設(shè)單位應(yīng)選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)實(shí)施前期物業(yè)服務(wù),買受人應(yīng)簽訂前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議。
根據(jù)規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起10日內(nèi),向土地、房屋所在地的契稅征收機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào),并在納稅義務(wù)發(fā)生之日起30日內(nèi)繳納稅款納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定期限解繳稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)除責(zé)令限期繳納外,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。
根據(jù)《城市商品房預(yù)售管理辦法》第十條規(guī)定,商品房預(yù)售,開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)與承購(gòu)人簽訂商品房預(yù)售合同。開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)自簽約之日起30日內(nèi),向房地產(chǎn)管理部門和市、縣人民政府土地管理部門辦理商品房預(yù)售合同登記備案手續(xù)。
根據(jù)規(guī)定,預(yù)售商品房的購(gòu)買人應(yīng)當(dāng)自商品房交付使用之日起90日內(nèi),辦理土地使用權(quán)變更和房屋所有權(quán)登記手續(xù);現(xiàn)售商品房的購(gòu)買人應(yīng)當(dāng)自銷售合同簽訂之日起90日內(nèi),辦理土地使用權(quán)變更和房屋所有權(quán)登記手續(xù)。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)協(xié)助商品房購(gòu)買人辦理土地使用權(quán)變更和房屋所有權(quán)登記手續(xù),并提供必要的證明文件。
附件一:房屋平面圖
(應(yīng)使用經(jīng)有關(guān)職能部門核準(zhǔn)備案的房屋平面圖)
附件二:分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e構(gòu)成說明
附件三:裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)
1、外墻:貼瓷磚。
2、內(nèi)墻:普通批灰(混合沙漿批灰)打底、刮平。
3、頂棚:普通批灰(混合沙漿批灰)打底、刮平。
4、地面:水泥樓板地面,樓梯級(jí)水泥沙漿打平、均不壓光。
5、門窗:?jiǎn)伍_入戶門,戶內(nèi)預(yù)留門洞,不設(shè)門扇。
6、廚房:水源到廚房外墻,廚房?jī)?nèi)墻普通批灰。
7、衛(wèi)生間:普通批灰。
8、陽臺(tái):普通批灰、欄柱為鐵欄柱。
9、電梯:沒電梯。
10、其他:供電到各戶門口,設(shè)獨(dú)立電表一只;供水到各戶廚房外墻邊獨(dú)立水表一只,水表電表費(fèi)由買受人自理。
附件四:
附件五:合同補(bǔ)充協(xié)議
出賣人(簽字并蓋章): 買受人(簽字并蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
委托代理人(簽字): 委托代理人
_________年____月____日
【商品房的買賣合同】相關(guān)文章:
商品房買賣合同04-21
商品房買賣合同11-25
商品房買賣合同05-08
最新商品房買賣合同10-14
內(nèi)銷商品房買賣合同10-13
商品房合同買賣合同11-05
房屋商品房買賣合同11-02
商品房現(xiàn)房買賣合同11-26