建筑工程施工合同(精選15篇)
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來(lái)越多,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。知道嗎,寫(xiě)合同可是有方法的哦,以下是小編為大家整理的建筑工程施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項(xiàng)協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱(chēng):
二、工程地點(diǎn):
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:詳見(jiàn)施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價(jià):本工程預(yù)算價(jià)為萬(wàn)元
元整)(詳見(jiàn)工程預(yù)算書(shū))。
五、承包方式:包工包料。
六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時(shí)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ,工程量按實(shí)計(jì)算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算,信息價(jià)、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿(mǎn)后一個(gè)月內(nèi)付清。
八、工程工期
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工,超過(guò)5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工,按時(shí)保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺(jué)提高安全生產(chǎn)意識(shí),做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施,確保施工安全,施工過(guò)程中一切安全責(zé)任及措施費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項(xiàng)
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書(shū)面申請(qǐng)報(bào)甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時(shí),若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個(gè)月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題一切保修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在甲方書(shū)面通知3日內(nèi),乙方未進(jìn)場(chǎng)修復(fù),視為自動(dòng)放棄保修金,由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件:施工圖紙及工程預(yù)算書(shū)
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
建筑工程施工合同2
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話(huà):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項(xiàng)
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就 市 工程項(xiàng)目(以下稱(chēng)該工程項(xiàng)目),引薦甲方和該項(xiàng)目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促成甲方與 簽訂該工程項(xiàng)目的施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(xiàng)。甲方與建設(shè)單位未簽訂書(shū)面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或?yàn)榧追教峁┑穆?lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項(xiàng)未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、 乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的協(xié)調(diào)義務(wù)。如果達(dá)成施工合同,那么在甲方的工程施工過(guò)程中,乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
3、乙方領(lǐng)取本合同報(bào)酬時(shí),須向甲方開(kāi)具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自承擔(dān)。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。
2、 居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專(zhuān)業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、 居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報(bào)酬。
四、居間報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時(shí)間和支付方式。
1、甲方需先支付居間活動(dòng)費(fèi)用人民幣 ;如居間不成功,則乙方需在3個(gè)工作日內(nèi)退還甲方該活動(dòng)費(fèi).
2、本項(xiàng)目居間費(fèi)用為工程合同總造價(jià)的 %作為酬金。
3、居間成功后,在甲方簽訂正式施工合同后3日內(nèi)支付總居間費(fèi)用的50%,余款按建設(shè)單位撥款同等比例進(jìn)行計(jì)算支付乙方居間費(fèi)。
4、甲方以轉(zhuǎn)帳的方式支付。
五、居間費(fèi)用的承擔(dān)
居間費(fèi)用是指乙方為完成委托事項(xiàng)實(shí)際支出的必要費(fèi)用。
六、保密事項(xiàng)
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后自動(dòng)終止。
八、爭(zhēng)議解決方式
如發(fā)生合同爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
九、其他事項(xiàng)
1、乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
____年____月____日____年____月____日
建筑工程施工合同3
甲方(業(yè)主):
乙方(承包方):柳州XX公司
依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,依法訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點(diǎn):沙XX單XX402號(hào)室
施工內(nèi)容:按預(yù)算內(nèi)容所列項(xiàng)目施工。
承包方式:全包(按預(yù)算所列包括)合同總工期80天,自________年____月____日開(kāi)工至________年____月____日竣工。
合同總價(jià):82579.6元(詳見(jiàn)預(yù)算表)。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開(kāi)工前,向乙方提供裝飾方案及做法說(shuō)明一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護(hù)措施,并經(jīng)乙方書(shū)面確認(rèn)。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請(qǐng)、批文等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。
1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說(shuō)明并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,交甲方進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。
2.2乙方指派賈X為乙方駐場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準(zhǔn),不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。
2.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:⑴甲方不能按約定提供開(kāi)工條件。 ⑵設(shè)計(jì)變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應(yīng)順延的其他情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9,甲方?yīng)補(bǔ)償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方200元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方200元違約金。
四、工程價(jià)款
支付簽訂合同當(dāng)天,甲方支付總款30%,金額為24773.9元;總體驗(yàn)收合格____日內(nèi),甲方支付總價(jià)款的剩余70%,計(jì)57805.7元。
五、材料供應(yīng)
1.甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異的,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)____日內(nèi),經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
2.乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,必須有材料設(shè)備表,注明品牌、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià),甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程變更
在工程施工過(guò)程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
七、質(zhì)量與驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更為依據(jù),以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
1.2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒、修改的費(fèi)用。
2.竣工驗(yàn)收與保修
2.1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗(yàn)收單。甲方自接到工程驗(yàn)收單____日內(nèi)驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單上簽字。甲方無(wú)正當(dāng)理由不按時(shí)驗(yàn)收,超過(guò)____日的視為竣工驗(yàn)收已被確認(rèn)。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗(yàn)收部位:水電。
2.3雙方約定的保修項(xiàng)目?jī)?nèi)容期限為:預(yù)算所列項(xiàng)目保修________年(水電兩年)。
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2.由于乙方在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
九、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,甲方不能及時(shí)給出必要的指令、確認(rèn),不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無(wú)法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,或其他使合同無(wú)法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按照合同總價(jià)款的10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補(bǔ)損失時(shí),當(dāng)事人可以要求對(duì)方予以增加。
十、合同爭(zhēng)議解決方式
雙方約定在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決或請(qǐng)物業(yè)管理處調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),雙方可以按以下第1中方式解決:
1.由____市仲裁委員會(huì)仲裁;
2.向人民法院起訴。
一、其他約定無(wú)。
二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙、施工預(yù)算及做法說(shuō)明;
3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書(shū)面協(xié)議;
4.補(bǔ)充規(guī)定。
四、其他
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方簽字后生效。
2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢,本合同即告終止。
業(yè)主(簽名):
承包方(蓋章):
身份證號(hào):
住址:
委托代理人:
聯(lián)系電話(huà):
________年____月____日
注冊(cè)地址:
法定代表:
委托代理人:
聯(lián)系電話(huà):
________年____月____日
建筑工程施工合同4
發(fā)包人(全稱(chēng)):
法定代表人或其委托代理人:
承包人(全稱(chēng)):
法定代表人或其委托代理人:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,共同達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):___________________________。
2、工程地點(diǎn):___________________________。
3、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):__________________。
4、資金來(lái)源:___________________________。
5、工程內(nèi)容:___________________________。
6、工程承包范圍:__________________________。
二、合同工期
計(jì)劃開(kāi)工日期:_________年_________月_________日。
計(jì)劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總?cè)諝v天數(shù):_________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合___________________________標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1、簽約合同價(jià)為:人民幣(大寫(xiě)__________________)(¥_________元);
其中:
。1)安全文明施工費(fèi):人民幣(大寫(xiě)__________________)(¥_________元);
。2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額:人民幣(大寫(xiě)__________________)(¥_________元);
。3)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)金額:人民幣(大寫(xiě)__________________)(¥_________元);
。4)暫列金額:人民幣(大寫(xiě)__________________)(¥_________元);
2、合同價(jià)格形式:__________________。
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理:__________________。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(shū)(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
。3)專(zhuān)用合同條款及其附件;
。4)通用合同條款;
。5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
。6)圖紙;
。7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書(shū);
。8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改,屬于同一類(lèi)內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專(zhuān)用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3、發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容相背離的協(xié)議。
八、違約、索賠和爭(zhēng)議
1、發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償;
2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
九、簽訂時(shí)間
本合同于_________年______月_____日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在___________________________簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)_________份,承包人執(zhí)_________份。
發(fā)包人:
法定代表人或其委托代理人:
_________年______月_____日
承包人:
法定代表人或其委托代理人:
_________年______月_____日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方:____________
承包方:____________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),甲方將賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目施工發(fā)包給乙方,由乙方負(fù)責(zé)承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)協(xié)商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目
1、路基長(zhǎng)5公里,路面寬3、5米,總計(jì)整修面積17500平方米,中標(biāo)價(jià)3萬(wàn)元。
2、路面長(zhǎng)5公里,路面沙化寬3、5米,厚15厘米,總計(jì)沙化面積17500平方米,中標(biāo)價(jià)12萬(wàn)元。
3、鋪設(shè)涵洞4道,涵洞深3、5米,中標(biāo)價(jià)2萬(wàn)元。
工程內(nèi)容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍
承包范圍:施工設(shè)計(jì)全部?jī)?nèi)容。
三、工程價(jià)款及支付方式:合同價(jià)款金額合計(jì)(大寫(xiě)):____________(人民幣)¥:____________萬(wàn)元。
工程價(jià)款按工程進(jìn)度分期分批支付,工程驗(yàn)收合格后決算。甲方扣工程總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金,工程竣工無(wú)質(zhì)量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權(quán)利義務(wù):
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術(shù)規(guī)范的要求施工,乙方確保質(zhì)量達(dá)到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內(nèi)開(kāi)工。
3、甲方對(duì)乙方的施工有監(jiān)督管理權(quán),甲方按施工進(jìn)度對(duì)乙方的施工進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下一工序的施工。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得更換項(xiàng)目經(jīng)理,否則,甲方有權(quán)終止合同。
5、乙方不得將工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包,未經(jīng)甲方同意不得分包。否則一經(jīng)查實(shí),甲方有權(quán)終止合同,同時(shí)不承擔(dān)任何由此引發(fā)的法律責(zé)任。
6、乙方在施工過(guò)程中,確保施工安全。若出現(xiàn)工傷等安全事故,由乙方負(fù)責(zé)。若乙方的施工對(duì)國(guó)家、集體、個(gè)人的財(cái)產(chǎn)或人身造成損害的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7、甲方負(fù)責(zé)施工過(guò)程周邊糾紛的協(xié)調(diào)處理。
8、施工所需繳納的各種稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任:
1、乙方必須按時(shí)竣工,否則,每超期一天,按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價(jià)款由乙方退回。
3、若甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收不合格,需要返工、修復(fù)的,則乙方無(wú)條件返工、修復(fù),直到達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn),其損失由乙方自負(fù)。
4、若甲方無(wú)故中途終止合同,給乙方造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方的損失。若工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),需要返工、修復(fù),而乙方不予返工、修復(fù)的,則甲方有權(quán)終止合同,解除承包關(guān)系,乙方的投入損失自負(fù),甲方所撥付的工程價(jià)款由乙方退回。
六、合同工期:
開(kāi)工日期:____________年____________月____________日
竣工日期:____________年____________月____________日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人:____________(簽名)
承包人:____________(簽名)
合同訂立時(shí)間:____________年____________月____________日
合同訂立地點(diǎn):____________
建筑工程施工合同6
發(fā)包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方: 身份證號(hào)碼: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎(chǔ)土石方分項(xiàng)工程人工勞務(wù)承包給乙方,根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商,在平等一致的基礎(chǔ)上,本著雙方互惠互利的原則,達(dá)成本合同條款,供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條:工程概況:
1 工程名稱(chēng):武勝香江豪庭
2 工程地點(diǎn):武勝縣城祥升大道。
第二條:承包范圍:
發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車(chē)庫(kù) 工程基礎(chǔ)土石方分項(xiàng)工程基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)、部分外運(yùn)土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作內(nèi)容。
第三條:工期:
(一)開(kāi)工日期: 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
(二)竣工日期: 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
第四條:工程價(jià)款:
1分部分項(xiàng)工程單價(jià)如下:
(1)獨(dú)立基礎(chǔ):基礎(chǔ)土石方分項(xiàng)工程頁(yè)巖90.00元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))、砂巖200元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))。
(2)人工挖孔樁:土方90.00元/m3,頁(yè)巖140.00元/m3,板石(需要水鉆施工)280.00元/m3,土方中孤石按實(shí)際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費(fèi)、加餐費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)材料轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)及清除垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。同時(shí)涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容:
(1)人工開(kāi)挖場(chǎng)內(nèi)土方及建筑垃圾。
(2)人工開(kāi)鑿場(chǎng)內(nèi)石方并滿(mǎn)足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機(jī)吊裝轉(zhuǎn)運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)。
(4)場(chǎng)內(nèi)排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項(xiàng)工序所需的各種設(shè)備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機(jī)、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項(xiàng)工序的安全責(zé)任及相應(yīng)的安全勞保用品費(fèi)用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項(xiàng)工序應(yīng)做的工作
3、零星簽證計(jì)時(shí)工60.00元/工日。
4、室內(nèi)取土夯實(shí)、回填 元/ m(含取土、運(yùn)土、分層回填、夯實(shí))。
5、算工程量。
第五條:施工技術(shù)要求:
(一)、基礎(chǔ)土石方工程由甲方施工員向乙方進(jìn)行技術(shù)交底,并以書(shū)面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴(yán)格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗(yàn)收幾步驟進(jìn)行,上一道工序完成驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下一道工序施工。
第六條:雙方責(zé)任及工作:
(二)、甲方工作:
1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。
2、甲方施工員對(duì)工程進(jìn)度,施工步驟進(jìn)行安排,指導(dǎo)乙方施工,并對(duì)質(zhì)量安全工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
(二)、乙方工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同中對(duì)工程工期、質(zhì)量安全的要求,服從施工員及現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排,嚴(yán)格按照施工圖、交底記要和國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范進(jìn)行施工。
2、加強(qiáng)對(duì)工人的管理,教育工人遵紀(jì)守法,加強(qiáng)安全、防火、防盜意識(shí)。嚴(yán)格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè),做好自檢工作。
3、組織工人文明施工,加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理,不允許工人打架罵人,做到工完場(chǎng)清。
第七條:工程質(zhì)量驗(yàn)收
1、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問(wèn)題而返工,由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費(fèi),并接受罰款。如無(wú)法保證工程質(zhì)量進(jìn)度,甲方有權(quán)單方面終止本合同,所完成的部分分項(xiàng)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后按已完成金額的60%人工費(fèi)(不加任何費(fèi)用)結(jié)算給乙方,并清退出場(chǎng)。
第八條:人工費(fèi)支付
本分項(xiàng)工程無(wú)進(jìn)度款,待工程完工驗(yàn)收合格后一次性付清。
第九條:安全責(zé)任:
在分項(xiàng)工程單價(jià)中10%作為安全設(shè)施費(fèi)和管理費(fèi)。另簽定安全責(zé)任書(shū),具有同等法律效力。
第十條:其他約定:
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場(chǎng),甲方有權(quán)拒付人工費(fèi),乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)支付。并同時(shí)承擔(dān)給甲方該分項(xiàng)工程總造價(jià)15%的違約金,由此給甲方造成的其它經(jīng)濟(jì)損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機(jī)具、用具由乙方自行解決,在甲方借用的設(shè)備在施工期間應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。如有損壞照價(jià)賠償或支付修理費(fèi)。
3、嚴(yán)禁將所承包的分部分項(xiàng)工程分包給他人,否則甲方有權(quán)單方終止合同,所完成的部分分項(xiàng)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后按已完成量的60%人工費(fèi)(不加任何費(fèi)用)結(jié)算給乙方,并清退出場(chǎng)。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達(dá)不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求,以及有違法亂紀(jì)行為等,造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)。
5、甲方為乙方提供食宿條件,如乙方人員損失甲方公物,應(yīng)照價(jià)賠償。
6、由于乙方原因無(wú)故停工,每次處罰款20xx元以上。
第十一條 其它:
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件,具有同等法律效力,應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜,由雙方協(xié)商,形成新的合同條款,雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
3、本合同一式叁份,甲方執(zhí)倆份,乙方執(zhí)壹份,具同等法律效力,雙方簽字后生效,工程竣工驗(yàn)收合格,結(jié)清尾款,自然失效,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同7
發(fā)包人(全稱(chēng)):
承包人(全稱(chēng)):
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
二、工程承包方式、范圍及材料供應(yīng)
三、合同工期
自 年 月 日止 年 月 日。
四、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)): ¥:
五、適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范《合同法》、現(xiàn)行《施工規(guī)范》、《驗(yàn)收規(guī)范》和有關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。
六、決算方式:
七、安全施工、文明施工。
1.承包人必須有現(xiàn)場(chǎng)安全施工管理機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)職安全員。在施工過(guò)程中,必須遵守操作規(guī)程,搞好安全生產(chǎn)、安全施工,保證人員的人身安全,獨(dú)立承擔(dān)大小安全事故和其他責(zé)任事故的責(zé)任。
2.承包人必須精心組織,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,做到文明施工,每天做到工完場(chǎng)清,在發(fā)包人領(lǐng)導(dǎo)下,做好與其他施工單位的協(xié)調(diào)、配合工作。
八、合同價(jià)款的支付
雙方約定的工程款支付時(shí)間:①工程開(kāi)工按工程形象進(jìn)度的 %付款。②工程竣工驗(yàn)收評(píng)為合格,辦理完工程結(jié)算后再付工程總造價(jià)的 %,③剩余5%的尾數(shù)作為質(zhì)量保修金,待工程保質(zhì)期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后付清。
九、工程變更
組織施工中,如必須變更設(shè)計(jì),以甲乙雙方簽證的變更通知單作為結(jié)算依據(jù)。
十、其他
本工程嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消施工資格,作退場(chǎng)處理,并處以承包人 元罰款,從工程款中扣除。
十一、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收之日算起。分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收的工程,按單項(xiàng)工程分別計(jì)算質(zhì)量保修期。
工程竣工后,經(jīng)雙方協(xié)商確定驗(yàn)收時(shí)間,組織竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,由乙方負(fù)責(zé)養(yǎng)一年內(nèi)的維修、保養(yǎng),費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)。一年后無(wú)明顯質(zhì)量問(wèn)題,驗(yàn)收合格后,辦理結(jié)清尾款手續(xù)。結(jié)尾款時(shí)時(shí)必須持生活公司書(shū)面通知單方可支付尾款。
十二、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同一式捌份,雙方各執(zhí)肆份。
十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人: 承包人:
法定代表人: 法定代表人:
建筑工程施工合同8
委托方(甲方):_____________身份證號(hào):_________________________________
承接方(乙方):_____________身份證號(hào):_________________________________
工程項(xiàng)目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1。工程地址:__________________________________________。
2。施工內(nèi)容:___________________________________________。
3。委托方式:___________________________________________。
5。工程開(kāi)工日期:______年_____月______日
6。工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))________________元
第三條:保修期
保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為_(kāi)___個(gè)月。
第四條:違約責(zé)任
1。合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2。在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話(huà)或書(shū)面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門(mén)服務(wù),如有違約應(yīng)按合同總金額_____%支付違約金。
第五條:爭(zhēng)議解決
1。本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條:合同生效
1。本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
_____________年__________月_________日
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國(guó)家工商行政管理局中華人民共和國(guó)建設(shè)部制定__________省工商行政管理局監(jiān)制部門(mén):_________________
__________省建設(shè)廳建筑裝飾工程施工合同發(fā)包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱(chēng):_________________
1.2、工程地點(diǎn):_________________
1.3、承包范圍:_________________
1.4、承包方式:_________________
1.5、工期:_________________
1.6、工程質(zhì)量:_________________合格
1.7、合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě)):_________________
第2務(wù)甲方工作
2.1、開(kāi)工前7天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說(shuō)明貳份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說(shuō)明注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、負(fù)責(zé)保護(hù)好周?chē)ㄖ锛把b修、設(shè)備管線(xiàn)、古樹(shù)名木、綠地等不受損失,并承擔(dān)所相應(yīng)費(fèi)用。
2.4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)申批手續(xù)。
2.5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期
3.1、指派完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收、編制工程結(jié)算。
3.3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。
3.4、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承擔(dān)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用第(3)種:_________________
(1)固定價(jià)格(2)固定價(jià)格(3)可調(diào)價(jià)格:_________________
6.2、合同生效后,甲方每月按乙方完成工程量的80%進(jìn)行付款。
6.3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在10天內(nèi),結(jié)清尾款
第7條全生產(chǎn)和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
7.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
7.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第8條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
8.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款,每拖期一天,按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方__________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方/__________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.4、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包有關(guān)安__________%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.6、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
第9條爭(zhēng)議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或清有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說(shuō)明(
2)工程項(xiàng)目一覽表
(3)工程預(yù)算書(shū)
(4)會(huì)議紀(jì)要
(5)設(shè)計(jì)變更
(6)其他份,
甲乙雙方各執(zhí)一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話(huà):_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________________
戶(hù)名:_________________
帳號(hào):_________________
年月日乙方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話(huà):_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________________
戶(hù)名:_________________
帳號(hào):_________________
建筑工程施工合同10
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》 、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)實(shí)、信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就 工程施工事宜達(dá)成協(xié)議并形成如下條款,協(xié)議雙方共同遵守。
一。工程概況
1。工程名稱(chēng):
2。工程地址:公園道西側(cè)
3。結(jié)構(gòu)類(lèi)型:框架,地下二層,地上三十層,地下車(chē)庫(kù)約4萬(wàn)㎡, 共計(jì)約20萬(wàn)㎡。
4。合同價(jià)款:合同價(jià)款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準(zhǔn)。
5。施工場(chǎng)地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應(yīng)施工用水機(jī)具;施工場(chǎng)地道路由乙方負(fù)責(zé),公共道路由乙方負(fù)責(zé);費(fèi)用由甲方承擔(dān),甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實(shí)際發(fā)生量和用電損耗支付水電費(fèi),具備施工條件)。
6。工期:合同工期為兩年,開(kāi)工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7。工程質(zhì)量:合格, 文明施工達(dá)市級(jí)文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1。工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項(xiàng)目:電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專(zhuān)業(yè)分包項(xiàng)目乙方負(fù)責(zé)預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專(zhuān)業(yè)分包工程項(xiàng)目的界限:
a。基礎(chǔ)土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運(yùn)距據(jù)實(shí)簽證為準(zhǔn)。
b。電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目另行分包。
2。甲方要求: 本工程合同(協(xié)議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關(guān)部門(mén)依據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時(shí)提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負(fù)零后7日內(nèi)撥付已完成工程量?jī)r(jià)款的80%,以后每月?lián)芨兑淮,每月?6日乙方上報(bào)已完成的工程量,甲方在十個(gè)工作日內(nèi)審核并支付已完工程量?jī)r(jià)款的80%,如果甲方?jīng)]有審核完畢,按乙方上報(bào)的工程量計(jì)算并撥付。
2、工程全部完工驗(yàn)收合格后支付至合同總價(jià)款的90%,結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價(jià)款的95% 。
3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金,自驗(yàn)收合格之日起滿(mǎn)一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%,滿(mǎn)兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%,滿(mǎn)三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計(jì)算,待甲方收到乙方結(jié)算書(shū)次日算起2個(gè)月審核完畢,結(jié)算中雙方如有爭(zhēng)議必須通過(guò)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門(mén)裁定。
四。結(jié)算方法:
1。工程造價(jià):土建安裝工程造價(jià)按一類(lèi)取費(fèi)總價(jià)不下浮,作為甲乙雙方工程結(jié)算造價(jià)。
2。執(zhí)行20xx年《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國(guó)統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額,相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制施工圖結(jié)算,認(rèn)價(jià)以外的工程材料價(jià)格以同期《唐山工程造價(jià)信息》為主,造價(jià)信息沒(méi)有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價(jià)格。采用經(jīng)甲方確認(rèn)的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整(輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷(xiāo)材料不做調(diào)整):機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)、措施費(fèi)項(xiàng)目按定額規(guī)定計(jì)算并調(diào)整。
3。甲方直接分包的分項(xiàng)工程,乙方可以針對(duì)相應(yīng)的'安裝工程收取合同價(jià)款的2%的配合費(fèi),該總包管理費(fèi)由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專(zhuān)業(yè)發(fā)包工作,服從甲方總的計(jì)劃安排,為專(zhuān)業(yè)承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應(yīng)的合同總價(jià)的2%配合費(fèi),分包工程稅收由分包方承擔(dān)。
4。采購(gòu)價(jià)格的認(rèn)定:采用造價(jià)信息價(jià)格的材料以同期信息價(jià)格為調(diào)差依據(jù),采用市場(chǎng)價(jià)格的,雙方認(rèn)定的價(jià)格為調(diào)差依據(jù),進(jìn)度逾期未完成的工程材料價(jià)格的認(rèn)定方法:工程逾期,但材料價(jià)格下降時(shí),以逾期的材料價(jià)格為調(diào)價(jià)依據(jù);工程逾期,但材料價(jià)格上漲時(shí),以批準(zhǔn)的工程計(jì)劃規(guī)定的完成時(shí)間的價(jià)格為調(diào)差依據(jù)。
五。工程設(shè)計(jì)變更
1。 工程施工過(guò)程中,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況按照合同明確的范圍,以書(shū)面形式對(duì)工程變更內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。凡屬于工程計(jì)劃(或變更)范疇的工作內(nèi)容,必須按計(jì)劃(或變更)要求施工。凡施工現(xiàn)場(chǎng)需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項(xiàng)目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽字蓋章生效,乙方必須將現(xiàn)場(chǎng)簽證原件匯總編輯成冊(cè)作為工程結(jié)算的依據(jù),由此發(fā)生的工程費(fèi)用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。
2。設(shè)計(jì)變更、工程洽商發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)因乙方責(zé)任不辦理簽字手續(xù)將不增加價(jià)款調(diào)整(如果屬于減項(xiàng)則調(diào)減工程價(jià)款)。
六。 材料進(jìn)場(chǎng)要求及計(jì)價(jià)
1。 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠(chǎng)家,乙方采購(gòu),范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠(chǎng)產(chǎn)品及河北鋼鐵集團(tuán)
2。指定品牌的材料設(shè)備甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià),由乙方提前做好計(jì)劃并負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。乙方對(duì)甲方指定的材料設(shè)備嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前必須做好檢驗(yàn),做施工規(guī)定的必要的試驗(yàn)等。經(jīng)驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)場(chǎng)使用。乙方對(duì)甲方指定的材料質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任。工程材料、成品、半成品的試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。試驗(yàn)單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認(rèn)可。工程定位放線(xiàn)由規(guī)劃局負(fù)責(zé)的部分。費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3。進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備與設(shè)計(jì)和樣品要求不符合的產(chǎn)品,甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時(shí)間運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),重新采購(gòu)符合要求的產(chǎn)品,并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用,工期不予順延。
七。工程管理
1。 甲方委派工程師現(xiàn)場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對(duì)施工圖設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認(rèn)等進(jìn)行全面管理,履行合同約定的內(nèi)容。
2。 乙方委派項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本工程施工管理與服務(wù)工作,協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)施工組織、管理、進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護(hù)、所有材料設(shè)備保存,履行本合同約定內(nèi)容。
3。 乙方現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施,各分項(xiàng)加工場(chǎng)地、卷?yè)P(yáng)機(jī)、上料架場(chǎng)地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網(wǎng)管線(xiàn)及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。
4。 工程竣工后(以質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收日期為準(zhǔn))90日內(nèi),乙方按照《城建檔案移交目錄》的標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供三份完整的竣工資料,同時(shí)乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。
5。 乙方在施工過(guò)程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理,甲方有權(quán)直令施工單位出場(chǎng)并終止合同,按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實(shí)際工程量并執(zhí)行河北省20xx定額基價(jià)進(jìn)行結(jié)算(材料價(jià)格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條),由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任;凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實(shí)的,乙方必須改正;對(duì)存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的,每發(fā)生一次,甲方視具體事項(xiàng)給予經(jīng)濟(jì)處罰,由每次向乙方撥付工程款時(shí)扣除。
6。 存在工程分包的,乙方必須以書(shū)面形式呈報(bào)甲方,經(jīng)甲方簽認(rèn)后才能進(jìn)場(chǎng),并執(zhí)行合同約定的相關(guān)內(nèi)容,并由乙方承擔(dān)由于工程分包而引發(fā)的相關(guān)責(zé)任。
7。 為了保證工程質(zhì)量甲方有權(quán)制訂工程材料和對(duì)材料進(jìn)行認(rèn)價(jià),乙方必須根據(jù)甲方要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工程材料。
八。違約責(zé)任
1。 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認(rèn)可后工期可以順延。
2。 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個(gè)月內(nèi)結(jié)算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。
3。 乙方不按約定工期竣工,不按時(shí)交付工程,每延誤一天乙方按合同總價(jià)的萬(wàn)分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴(yán)重拖延工期,甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場(chǎng),解除本協(xié)議并承擔(dān)因延期造成的一切法律責(zé)任。
4。 如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問(wèn)題造成甲方損失的,由乙方承擔(dān)并且乙方應(yīng)按合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金并承擔(dān)一切法律責(zé)任。如施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故,甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場(chǎng)并解除本合同,由此引起的后果由乙方負(fù)責(zé)。
5。 乙方依本合同需承擔(dān)的違約金、賠償金,可由發(fā)包方直接從承包方任何未結(jié)付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務(wù),被起訴并導(dǎo)致甲方作為共同被告,或依法保全甲方對(duì)乙方的責(zé)權(quán)或因乙方的任何原因?qū)е录追浇邮苋嗣穹ㄔ夯蛑俨脵C(jī)構(gòu)的協(xié)助執(zhí)行或財(cái)產(chǎn)保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內(nèi)全額自行償還拖欠債務(wù),并協(xié)調(diào)撤回起訴或撤銷(xiāo)保全或協(xié)議執(zhí)行義務(wù),或在10日內(nèi)按權(quán)利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產(chǎn)及信譽(yù)惡化且將嚴(yán)重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責(zé)任。
十。 此意向書(shū)雙方簽訂之日起3日內(nèi),乙方向甲方指定的賬戶(hù)內(nèi)打入保證金貳佰萬(wàn)元人民幣,待乙方進(jìn)場(chǎng)后15日內(nèi)甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書(shū)簽訂后3日內(nèi)保證金未打入指定賬戶(hù)內(nèi),此意向書(shū)作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開(kāi)工,如果不開(kāi)工甲方無(wú)條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬(wàn)元整),如果保證金未能在進(jìn)場(chǎng)15日內(nèi)(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計(jì)息給乙方,計(jì)息起使日期由7月1日開(kāi)始。
十一 本意向書(shū)為工程結(jié)算的依據(jù),具有法律效力,《建設(shè)工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項(xiàng)手續(xù)之用。本意向書(shū)與正式建設(shè)工程施工合同如有不同,以正式建設(shè)工程施工合同為準(zhǔn)。
十二。 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,如發(fā)生爭(zhēng)議可協(xié)商解決,協(xié)商不成可直接向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十三。 本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同11
甲方(買(mǎi)方單位):________________________________________
乙方(出賣(mài)單位): ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、公開(kāi)及誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,就甲方的寬城萬(wàn)達(dá)XX所需墻紙樣板房供貨事宜,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、使用地點(diǎn)、數(shù)量、單價(jià)、金額
二、合同價(jià)格的說(shuō)明
1、合同單價(jià)為固定綜合包干單位,包含材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排版損耗、機(jī)械費(fèi)、施工費(fèi)(人工費(fèi)、施工損耗、膠粉等輔材費(fèi))、管理費(fèi)、成品保護(hù)費(fèi)、關(guān)稅、利潤(rùn)等各種費(fèi)用,售后服務(wù)所需的相關(guān)費(fèi)用。單價(jià)為墻紙上墻后按成品面積實(shí)際收方的包干單價(jià)。
2、合同單價(jià)在合同執(zhí)行過(guò)程 中不作調(diào)整:因市場(chǎng)性、政策性變化而引起的任何價(jià)格變動(dòng),均不影響合同執(zhí)行,并不得調(diào)整合同包干單價(jià)。
3、因合同為暫定量,供貨過(guò)程 中乙方不得因?yàn)楣┴洈?shù)量與合同不相符而提出任何異議,更不能以此為由調(diào)整單價(jià)。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢,甲方以認(rèn)可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
1、乙方所必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)供貨和施工,提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應(yīng)對(duì)花對(duì)縫,完成可視面應(yīng)無(wú)縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
3、所有墻紙和輔料應(yīng)無(wú)異味,甲醛等有毒氣體的含量(或揮發(fā)量)不超過(guò)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場(chǎng),場(chǎng)地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基礎(chǔ)完工時(shí)間推遲而相應(yīng)推遲完工時(shí)間)。
五、交貨地點(diǎn)及方式: 寬城萬(wàn)達(dá)XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的暫估數(shù),乙方在備貨時(shí)應(yīng)多于該數(shù)量,保證現(xiàn)場(chǎng)施工面積變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充供應(yīng)同批號(hào)、色號(hào)產(chǎn)品。
2、乙方應(yīng)根據(jù)場(chǎng)地大小進(jìn)行選板鋪裝,確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無(wú)色差、條紋順接自然。
3、各個(gè)型號(hào)的墻紙視貨源情況而決定各個(gè)型號(hào)使用量,可選用全部型號(hào),也可選用其中某幾款型號(hào)。
七、產(chǎn)品驗(yàn)收及提出異議期 嚴(yán)格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無(wú)條件更換。
八、產(chǎn)品結(jié)算
1、墻紙鑲貼工程完工,甲方驗(yàn)收合格后,雙方按墻面面積進(jìn)行收方,核定墻紙的實(shí)際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進(jìn)行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價(jià)計(jì)算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價(jià)。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預(yù)付款。
2、壁紙鋪裝錢(qián)付全款
十、甲乙雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準(zhǔn)備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆),保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場(chǎng)相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)督工作,進(jìn)行墻紙驗(yàn)收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。
2、乙方職責(zé)
2.1 保證所供墻紙的真實(shí)、可靠性,嚴(yán)格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工,并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊(duì)伍施工,乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督;鶎硬缓细,乙方可拒絕施工,并及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)告甲方。乙方墻紙上墻,即視為乙方對(duì)基層質(zhì)量檢驗(yàn)合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2.3 鑲貼過(guò)程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗(yàn)收前的成品保護(hù),乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無(wú)償返工;有損壞其它施工項(xiàng)目的成品應(yīng)照價(jià)賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線(xiàn),并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場(chǎng)管理:
1、 本工程施工管理過(guò)程中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例,遵守甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。并隨時(shí)接受主管部門(mén)的檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,如達(dá)不到安全文明工地標(biāo)準(zhǔn),甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2.安全施工: 乙方應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全和防火教育,嚴(yán)格按安全規(guī)范組織施工,積極采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,全部由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.文明施工:
3.1 乙方應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工,遵守甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,保證工地達(dá)到文明現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)(乙方工作人員不能酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)、不能在樓內(nèi)大小便,違者將處以每人每次1000元的罰款,罰款直接在工程款中扣除;情節(jié)嚴(yán)重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場(chǎng)。)。
3.2 施工期間,乙方應(yīng)及時(shí)整理和安排所有機(jī)械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完場(chǎng)清,工程建設(shè)中每個(gè)樓層的多余材料、垃圾必須運(yùn)輸?shù)降孛,?yán)禁從高空直接向下拋物;以上物品在不需用時(shí)應(yīng)按甲方要求及時(shí)清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費(fèi)用已在合同價(jià)款中包干考慮,不作任何調(diào)整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對(duì)本合同產(chǎn)品按“兩年維修,”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問(wèn)題,乙方修復(fù)或更換,若人為損壞乙方只收取材料費(fèi)。
十三、違約責(zé)任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問(wèn)題等原因影響到工程效果,乙方無(wú)條件在5天內(nèi)更換,更換后仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或拒不更換,視為乙方違約。
2、在工程完工前,乙方單方解除合同或中止供貨,視為乙方違約
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
日期:_______________
建筑工程施工合同12
按照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項(xiàng)下工程的具體情況,雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致協(xié)議并書(shū)立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱(chēng):甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點(diǎn):本市橋口區(qū)太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設(shè)工期:本工程自20xx年3月28日開(kāi)工,于20xx年5月28日竣工
1.6工程質(zhì)量:參照國(guó)家房屋質(zhì)量有關(guān)要求
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě)):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實(shí)際面積結(jié)算)
第2條 甲方工作
2.1開(kāi)工前10天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);辦理施工所涉及的各種申請(qǐng),批件等手續(xù)。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì),保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ,設(shè)備管線(xiàn),古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝唬ㄗ?hù))的關(guān)系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說(shuō)明和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3甲,乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知10日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結(jié)算后二個(gè)月內(nèi)根據(jù)實(shí)際情形結(jié)算。
本合同簽署生效乙方派員進(jìn)駐工程建設(shè)場(chǎng)所后3日內(nèi),甲方支付總計(jì)工程款的30%,計(jì)人民幣×元;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計(jì)工程款的15%,計(jì)人民幣×元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計(jì)工程款的15%,計(jì)人民幣×元;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計(jì)工程款的15%,計(jì)人民幣×元;
全部?jī)?nèi)外墻裝飾完畢后支付總計(jì)工程款的15%,計(jì)人民幣×元;
全部工程完成甲方試用二個(gè)月內(nèi)如無(wú)質(zhì)量異議支付總計(jì)工程款的10%,實(shí)際面積的差價(jià)與此同時(shí)結(jié)算。
6.2工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢。
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料[附件二],應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。
7.2凡由乙方采購(gòu)的材料,設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī),規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具,陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
第10條 爭(zhēng)議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時(shí),雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
附件一:施工圖紙或作法說(shuō)明
附件二:乙方提供材料及施工質(zhì)量要求
1.水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現(xiàn)澆使用號(hào),墻,地粉砌使用號(hào);
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于;在墻,地粉砌中不得少于;
3.內(nèi)外墻粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
3.鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽(yáng)臺(tái)牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4.任何墻壁厚度不得小于240MM;
5.其他約定:
延伸閱讀: 工程質(zhì)量 驗(yàn)收效果 生產(chǎn)安全
建筑工程施工合同13
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
系個(gè)體戶(hù)佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠(chǎng)房,注冊(cè)號(hào):_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊(cè)號(hào):_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算,從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日,實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠(chǎng)的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書(shū)》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書(shū)》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同14
發(fā)包人(全稱(chēng)):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話(huà):________
承包人(全稱(chēng)):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話(huà):________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱(chēng):________工程地點(diǎn):________工程內(nèi)容:________工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):________資金來(lái)源:________工程承包范圍:________
二、合同工期風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書(shū)中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的,以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天開(kāi)工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
三、工程總造價(jià)
1、簽約合同價(jià)為:________________人民幣(大寫(xiě))_________ (_________元);其中:
(1)安全文明施工費(fèi):人民幣(大寫(xiě))____ (____元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額:人民幣(大寫(xiě))____ (____元);
(3)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)金額:人民幣(大寫(xiě))____ (____元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫(xiě))____ (____元)。
2、合同價(jià)格形式:________________風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤(rùn)。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)提示:對(duì)于采購(gòu)材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購(gòu)的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并重新采購(gòu)符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購(gòu)的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
六、雙方一般權(quán)利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;發(fā)包人委托的職權(quán):_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán):________________________________。
3、不實(shí)行監(jiān)理的,工程師的職權(quán):___________________________________。
4、承包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
七、工程價(jià)款結(jié)算
1、合同簽訂____日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi),甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格,____日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗(yàn)收
1、各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,每道工序完成后,專(zhuān)職質(zhì)量檢查員應(yīng)進(jìn)行檢查。
2、施工時(shí)對(duì)路X的中線(xiàn)樁位進(jìn)行放樣測(cè)量,對(duì)箱涵的基坑開(kāi)挖及所有基礎(chǔ)位置進(jìn)行放樣,由專(zhuān)職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對(duì)測(cè)量放樣進(jìn)行復(fù)測(cè),保證施工的準(zhǔn)確性。
3、臺(tái)背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后,在平整度符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,采用灌砂法進(jìn)行檢驗(yàn)路X壓實(shí)度,檢驗(yàn)合格,并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進(jìn)行下一層填筑。
4、鋼筋施工過(guò)程中專(zhuān)職質(zhì)量檢查員應(yīng)對(duì)鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時(shí)進(jìn)行復(fù)核檢查,特別注意一些較復(fù)雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動(dòng)、轉(zhuǎn)折、移位等情況。風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專(zhuān)用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
九、維修責(zé)任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的,發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
3、對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)施保修。
4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來(lái)督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
十、違約責(zé)任發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償。
十一、爭(zhēng)議的解決本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
發(fā)包人:________委托代理人:________電話(huà):________傳真:________開(kāi)戶(hù)銀行:________賬號(hào):________編碼:________
________年____月____日
承包人:________委托代理人:________電話(huà):________傳真:________開(kāi)戶(hù)銀行:________賬號(hào):________編碼:________
________年____月____日
建筑工程施工合同15
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項(xiàng)目 乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價(jià)格 每平方米人民幣大寫(xiě): 元,建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進(jìn)場(chǎng),人員到位,預(yù)付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗(yàn)完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工________年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,清尾款。
五、雙方責(zé)任 甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護(hù)措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計(jì)算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃,以便及時(shí)籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國(guó)家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
【建筑工程施工合同(精選15篇)】相關(guān)文章:
建筑工程施工合同04-22
建筑裝飾工程施工合同12-03
建筑工程施工合同12-02
建筑工程施工合同精選15篇04-30
建筑工程施工擔(dān)保合同02-07
建筑裝飾工程施工合同15篇04-29
建筑工程施工合同(15篇)04-24
建筑工程施工合同15篇04-24