- 相關推薦
委托施工協(xié)議
在日新月異的現(xiàn)代社會中，越來越多人會去使用協(xié)議，簽訂協(xié)議可解決或預防不必要的糾紛。想必許多人都在為如何寫好協(xié)議而煩惱吧，以下是小編收集整理的委托施工協(xié)議，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
委托施工協(xié)議1
甲方:___
乙方：___
鑒于，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，現(xiàn)就工作一事達成以下協(xié)議，以茲雙方共同遵守。
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額
表中：單價包含材料、人工、機具、運輸、稅費等一切隱含費用。
二、施工方式：___。
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：___。
四、驗收標準、方法：___。
五、結算及付款方式
本合同支付方式為：在甲方已經(jīng)計量的情況下，將該費用一次性支付給乙方。
六、合同生效及其他約定
1、本合同在履行期間雙方簽訂的補充協(xié)議、會議紀要、簽證書以及附件，與本合同具有同等法律效力。
2、其他未盡事宜雙方應本著友好互利原則協(xié)商解決。
3、施工圖紙作為本合同的組成部分，甲乙雙方來往的正式文件可作為本合同的附件。
4、本合同一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字蓋章后生效，合同條款履行完畢后自動失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工協(xié)議2
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》相關法律、法規(guī)，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設住房事宜。經(jīng)友好協(xié)商并制定本協(xié)議，以資雙方遵守。
第一條：擬建住房建筑面積約 平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準)，項目位于項目一期的第 號樓第 單元第 層 房，價格每平方元，房號為，共計 套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。
第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內(nèi)，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫 。在該擬建住房建設達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。
第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。
第四條：本合同期內(nèi)，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應合同。
第五條：甲方未能按本協(xié)議約定按期足額支付建房款，乙方可以解除本協(xié)議并退還已收建房款。乙方承建的房屋質量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協(xié)議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。
第六條：雙方同意在取得《商品房預售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的建房款無息退還。
第七條：在履行本協(xié)議中各方如發(fā)生爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。
第八條：乙方委托律師事務所對本協(xié)議的履行提供全程法律服務，為本協(xié)議的有效施行提供法律保障。具體服務律師是 (執(zhí)業(yè)證號： 電話： )。
第九條：本協(xié)議壹式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)兩份。本協(xié)議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方：
______年______月______日
乙 方：
______年______月______日
委托施工協(xié)議3
甲方： 乙方：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方將乙方中標的商貿(mào)物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協(xié)議如下：
一甲方權利和義務
根據(jù)中標施工合同：
�。�1）甲方應負責協(xié)調乙方施工的周邊環(huán)境不受干擾；
�。�2）甲方會同業(yè)主負責辦理開工報建檢查竣工等手續(xù)；
（3）甲方會同業(yè)主監(jiān)督檢查乙方施工進度和安全，質量；
�。�4）甲方負責向業(yè)主催付進度工程款；
�。�5)甲方負責向業(yè)主在≧0完成內(nèi)催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二乙方權利和義務
根據(jù)中標合同：
�。�1）履約保證金在20xx年3月3日上午12點之前交于業(yè)主人民幣壹佰萬元整
（2）20xx年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協(xié)議作廢。20xx年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據(jù)業(yè)主的付款付與※※。
�。�3)乙方應按甲方要求按期進駐現(xiàn)場開工，并確保施工工期和質量；
�。�4）配合甲方會同業(yè)主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續(xù)；
�。�5）配合甲方協(xié)調周邊施工環(huán)境；
（6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續(xù)；
�。�7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；
（8）乙方提供正規(guī)的稅票；
�。�9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業(yè)主處理辦理相關手續(xù)，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協(xié)議的十日后全額履約保證金。
�。�2）乙方在甲方下達開工命令后三日內(nèi)無條件開始施工，如果不能按期進駐現(xiàn)場，甲方提出終止協(xié)議，保證金不退，如有違約雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協(xié)議一式四份，自簽訂后一日內(nèi)生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方擔保人： 乙方擔保人：
20xx年3月1日
委托施工協(xié)議4
合同編號：
簽約日期：
甲方(委托人)：
乙方(委托人)：北京惠誠益達智能供暖技術有限公司
一、施工項目：北京號別墅供暖工程;
1、施工地點：北京;
2、施工內(nèi)容及要求詳見施工設計方案
二、工程期限及保修期：
1、進場三十日內(nèi)完工(實際工作日)。
2、工程保修期;地熱電纜保修五十年，環(huán)流板一年，溫度控制系統(tǒng)一年，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日起。(設計溫度18-23度)
三、工程造價及付款方式：
1、電采暖工程總造價元。
2、合同生效時，甲方支付總價款的65%，計：元。
3、地熱電纜鋪設完畢后，經(jīng)甲方驗收合格，支付總價款的30%，計：元。
4、完工后，驗收合格，付余款5%，計：元。
5、本報價不含溫控器前端電器預留預埋(詳見設計方案及報價)。
四、材料、設備的供應：
乙方提供所有材料及設備。
注：1、發(fā)熱電纜為挪威產(chǎn)耐克森―TXLP組件型，(全球范圍)隱蔽式接頭，冷引線
2.25米。(挪威進口)
2、聚脂鍍鋁膜(國產(chǎn))
3、保溫材料聚苯板(國產(chǎn)2.5㎝厚)
4、鍍鋅鐵網(wǎng)10㎝x10㎝(國產(chǎn))
5.溫控器(德國.曼瑞得)
五、施工前準備
1、甲方
1)、應免費提供施工用的水、電等必備的配套設備。
2)、施工中使用公共部位操作，由甲方負責協(xié)調鄰里關系，保證乙方正常施工。如確實需要拆該原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
3)、如確實需要拆該原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)，保證乙方正常施工。
4、甲方要求比合同約定的工期提前時，需征求乙方同意并應支付趕工費，待簽定工期及價格變更協(xié)議、確認趕工費后再行施工。
5)、甲方對工程質量、進度進行檢查，辦理驗收、變更、登記等手續(xù)。
2、乙方
1)、組織施工圖紙或工藝質量說明的現(xiàn)場交底。
2)、工程竣工未移交甲方前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
3)、乙方委派現(xiàn)場技術員為住工地代表，負責和同履行，按要求組織施工，協(xié)調由乙方負責的各項事宜。
4)、乙方負責乙方施工人員的施工安全、防火等安全要求。
六、工程施工變更
1)、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，簽定變更單后方能進行施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束時，一并結算。
2)、凡私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
七、工程質量、驗收及結算
1、工程質量按1997年9月3日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標準《家庭裝飾工程質量規(guī)范》以及施工圖紙、工藝質量說明，設計變更的內(nèi)容為合格標準依據(jù)。
2、保證供暖時室內(nèi)溫度達到北京市的政府供暖溫度20攝氏度。
3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中途的檢查與驗收手續(xù)。
4、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，驗收合格辦理移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
5、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料五天內(nèi)，審查完畢，到期未提出異議，視為同意。對中途款、決算尾款按合同規(guī)定遲交一天以工程總價千分之一支付違約金。
6、決算：以預算為基礎，項目變更簽單為依據(jù)，原單價不變，工程量按實際結算。
八、違約責任：
1、甲方責任
1)、未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及甲方引起的其他原因等，除工程日期得以順延外，還應陪付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總造價的千分之一。
2)、工程驗收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方自己承擔責任。
3)、甲方未辦理任何手續(xù)，要求乙方拆改原建筑結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
2、乙方責任
1)、工程質量不符合合同規(guī)定，甲方有權要求限期無償修繕或返工，造成損失由乙方負責。
2)、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。
3)、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他用品，如有損壞，應視情況以予陪償。
3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，并承擔因此造成的其他損失。
九、爭議或糾紛的處理
1、本合同履行期間雙方發(fā)生爭執(zhí)時，在不影響工程進度的情況下，雙方可采取協(xié)商解決或請家庭裝修市場管理辦公室及有關部門進行解決。
2、雙方調節(jié)不成時，雙方同意由當?shù)刂俨梦瘑T會(當事人雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
十.附則
1、本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本1份，有同等法律效力。
十一.其他約定
1、乙方應提交電采暖產(chǎn)品質量證明及施工資質證明。
2、乙方應提交電采暖產(chǎn)品使用說明。
3、乙方應提交電采暖系統(tǒng)設計方案，此設計方案作為合同附件，工程使用的電熱供暖產(chǎn)品及鋪裝功率以設計方案為準。
甲方：乙方：****技術有限公司
地址： 電話：
身份證：電話：地址：簽約人：
委托施工協(xié)議5
委托方(以下簡稱甲方)：_________________
受托方(以下簡稱乙方)：_________________
08日竣工，在該工程質量保修期內(nèi)，室外水泥場地出現(xiàn)不同程度翻砂、起灰和為了確保質量甲方委托巢湖市負責施工，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、委托施工內(nèi)容
巢湖市蘇灣交警中隊室外場地瀝青砼地坪，厚度50mm，包工包料包質量。
二、甲方責任、權利和義務
1、做好施工中的協(xié)調工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
2、甲方享有因乙方原因造成的經(jīng)濟和法律糾紛時停止支付工程款的權利。
三、乙方責任、權利與義務
1、乙方接受甲方委托施工本工程，必須履行合同的有關條款，按合同的規(guī)定全面完成各項工作，并承擔合同規(guī)定的承包人的全部義務和責任，負責協(xié)調業(yè)主與監(jiān)理部門關系。
2、負責工程施工質量、施工安全、文明施工等全部工作，并承擔由此發(fā)生的全部費用。
3、嚴格按施工規(guī)程、規(guī)范或國家有關法規(guī)的要求以及甲方的質量、安全管理要求進行施工，按合同要求完成工程施工任務。若因乙方管理不當，出現(xiàn)質量、安全、工期及其他與本工程相關的問題而受到業(yè)主或國家相關部門的處罰時，則由乙方承擔責任并負責由此造成的經(jīng)濟損失。若發(fā)生安全事故，由乙方承擔責任并負責理賠。
4、乙方有義務按甲方要求，配合甲方的質量、安全、環(huán)境保護等體系認證工作。
5、乙方不得將工程以任何方式分包或轉包給第三方。
6、乙方保證不拖欠民工工資，否則，甲方有權從工程款中直接支付工資給民工及相關材料費。
四、有關費用事項
1、乙方必須在拾個工作日內(nèi)完成工作;
2、甲方按60元/m2支付工程款，總工程款按照實際完成面積計算;
3、施工完工后一個月內(nèi)，甲方付清全部工程款;
4、工程款一次性結清，乙方不提供稅票。
五、特別約定
為維護本公司的良好信譽，若因乙方管理不當，導致工期嚴重滯后或工程質量、工程安全出現(xiàn)重大問題，由此造成的經(jīng)濟責任由乙方承擔。
六、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方另行商訂補充協(xié)議。
七、本協(xié)議一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份。
甲方代表：_________________
______年______月______日
乙方代表：_________________
______年______月______日
委托施工協(xié)議6
發(fā) 包 方：
承 包 方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關基本建設與工程管理的規(guī)定，為保證工程質量，加快工程建設進度，本著平等和公平的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同遵守。
一、合同簽訂單位：
發(fā)包方： (簡稱甲方)
承包方： (簡稱乙方)
二、工程名稱：
三、工程地點：
四、工程建設規(guī)模：10KV配電工程
五、工程合同承包范圍：本工程施工圖預算書中所列項目內(nèi)容的工程物資采購和施工。
六、工程合同承包內(nèi)容：
1、工程安裝：10KV配電變壓器安裝、調試及送電;高壓電纜預埋，包括電纜管道敷設以及電纜敷設。
2、工程物資：工程合同承包范圍內(nèi)的工程設備和線纜等工程物資按照國家電網(wǎng)電力行業(yè)相關標準，由乙方進行采購。
3、土建施工：紅線范圍內(nèi)。
七、工程建設工期：甲方施工場地具備進場施工條件后 天 內(nèi)完成工程施工，工程完工且具備送電條件后 日內(nèi)完成工程送電。
八、工程承包方式：按照甲、乙雙方共同商定的費用和工程合同承包范圍內(nèi)的內(nèi)容由乙方包工包料，包費用的大包干方式。
九、工程合同價款：包干費用為： 萬元整(￥ 萬元整)
十、合同價款支付：
合同簽訂后3天內(nèi)，甲方向乙方支付至工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)作為工程預付款。 主設備運至施工現(xiàn)場后3天內(nèi)甲方向乙方支付工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。 工程完工驗收合格后3天內(nèi)，甲方向乙方一次性支付工程合同價款余款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。
十一、合同價款支付方式：轉賬
十二、雙方責任：
1、工程驗收：
(1)驗收組織方式：由乙方提出工程驗收申請，甲方組織相關人員到施工現(xiàn)場與乙方共同進行工程竣工驗收。
2、驗收標準：
(1) 設計文件、施工圖紙及設計變更文件。
(2) 制造廠家提供的設備圖紙、技術說明中的技術標準和要求。
(3) 國家和部頒的"規(guī)程"、"規(guī)范"、技術標準等。
(4) 整套設備、線路帶負荷正常運行，不能中斷。
3、雙方責任：
(1)甲方：
�、侔春贤�(guī)定的時間和數(shù)量向乙方發(fā)放工程施工相關資料。
�、谪撠煂彾ň�路停電過渡方案以及特殊施工工藝的技術措施。
�、郯春贤�(guī)定辦理工程款結算。
�、茇撠煿こ掏�、送電協(xié)調工作。
(1)乙方：
①負責施工區(qū)域內(nèi)的用電、用水、臨時設施的施工。
�、谪撠煿こ淌┕藴驶鳂I(yè)指導書和"三措"的編寫，并提交甲方審查。
�、墼诠こ淌┕み^程中及時向甲方提出中間驗收、隱蔽工程驗收通知，并積極配合甲方做好此項工作。
�、車栏癜磭�、部頒的"規(guī)范"、"規(guī)程"、"標準"、供電方案進行施工，確保工程質量按合同規(guī)定的時間按期、保質量地完成并交付使用，并參與保電和保電前的工程物資保護等工作。
�、葚撠煿こ涛镔Y質量(注：物資供應商應為國家電力行業(yè)的合格供應商)。
⑥負責對已完成的線路、設備移交前的保管工作。
�、咄咨铺幚硎┕りP系，協(xié)調處理工程施工的相關事宜。 ⑧承擔工程施工中的一切安全和質量責任。 十三、其他：
1、 甲方有權對工程質量、工藝存在問題的工作項目做出限期整、返工處理，造成的損失由乙方承擔。
2、 乙方如增加工程費用，需由甲方簽證認可。
3、 乙方應承擔在工程物資移交前，工程物資被盜、損壞等所造成的一切責任。
4、 甲方有權對工程施工過程中的安全進行監(jiān)控，并處以處罰。
5、 工程未經(jīng)甲方驗收提前使用，由此造成的質量或其他問題，一切責任由乙方承擔責任。
十四、合同有效期：雙方蓋章簽字后生效。
十五、合同份數(shù)：合同份數(shù)：本合同一式六份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)三份。
十六、其它未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工協(xié)議7
委托人：（以下簡稱甲方）_____
代理人：（以下簡稱乙方）_____
依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。委托人與代理人就南花園金世界項目一期的招標確定施工單位事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達成一致意見，特訂立本合同。
一、工程概況：
1、項目名稱：
2、工程地點：
3、工程規(guī)模：
4、總投資額：
二、招標代理業(yè)務范圍
1、委托代理招標內(nèi)容：
南花園金世界一期施工單位確定。
代理期限：
2、委托代理的事項：
(1)負責編制資格審查文件，對投標單位進行資格審查;
(2)對投標單位的有關資質證件、社會信譽、業(yè)績等相關內(nèi)容進行審查;
(3)在認真考察的基礎上組織評審機構，按評審標準和辦法確定資格預審合格單位，并發(fā)放資格預審合格通知書，確定投標人;
(4)負責編制招標文件，發(fā)布招標公告(發(fā)出投標邀請書)，并辦理招標文件的備案工作;
(5)組織接收投標人報名，負責組織招標人進行現(xiàn)場踏勘、對招標文件答疑及補充。作好會議紀要，作為招標文件組成部分在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)給各投標人;
(6)根據(jù)委托人委托，負責編制標底并負責對其保密;
(7)組織開標、評標會;
(8)協(xié)助委托人組織召開定標會議，發(fā)放中標通知書;
(9)可參與施工合同的簽訂，編制工程量清單，根據(jù)招標文件及中標人在投標文件中明確地各項承諾，組織關于合同條款的各項談判;
(10)負責編制招標工作報告，還應將代理過程中直接形成的各種原始記錄、系列文件及時裝訂、整理、存檔并報工程招投標監(jiān)督管理機構備案;
(11)將所有的備案資料在招投標監(jiān)督管理機構備案通過，完成施工合同的等所有文件備案并交納相關費用;
(12)其他需要代理人完成的招投標工作事宜。
三、委托人權利
1、委托人有權參與招投標的有關活動。委托人可自行負責編制標底，也可委托代理人編制標底，也可另行委托具有標底編制資格的單位進行標底編制工作。
2、委托人有權要求代理人及時提供代理工作階段性的進展情況;有權要求代理人提交代理業(yè)務工作報告及招標備案資料。
3、委托人在發(fā)標前有權審閱代理人編制的招標文件，并有權提出修改意見，代理人應當無條件的進行修改。
4、委托人有權要求代理人更換不稱職的人員或應回避的人員。
5、委托人有權確定或變更代理人的具體工作內(nèi)容。
6、在合同約定的期限內(nèi)，委托人發(fā)現(xiàn)代理人在代理活動中違反有關的法律、法規(guī)或損害委托人利益的行為，委托人有權要求代理人糾正，并可以單方終止合同。代理人承擔由此給委托人造成的一切經(jīng)濟損失。
委托人義務
1、委托人應按合同約定按時付給代理人的代理費。
2、委托人應當向代理人及時提供招投標代理工作范圍內(nèi)所需的文件和相關基礎資料。
3、在合同履行期間，委托人授權作為本項目委托人的代表，負責與代理人聯(lián)系。
4、委托人應當完成的其它工作：
五、代理人的權利
1、在審查投標企業(yè)資質中，遵照委托人的授權，有權對投標單位的投標資格進行確認或否定。
2、依據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，且在委托人授權范圍內(nèi)辦理委托項目的招標工作。
3、在委托人的授權范圍內(nèi)出據(jù)相關文書。
六、代理人義務
1、按照國家法律、法規(guī)以及建設行政主管部門的有關規(guī)定從事招投標代理活動。
2、在委托人授權范圍內(nèi)為委托方提供招標代理服務，并嚴格履行本協(xié)議約定的招標代理工作的全部內(nèi)容，對招標有關的各項數(shù)據(jù)、技術經(jīng)濟分析結論、招標結果及備案工作等的完整性、合法性、真實性和時限負責。不得以任何形式將本合同所確定的招標代理服務轉讓給第三方。
3、有義務向委托方提供招標計劃以及相關的招投標資料，做好相關法律、法規(guī)及規(guī)章的解釋工作并提供咨詢服務，嚴格履行法律、法規(guī)規(guī)定的有關招標人的各項義務。
4、代理方不得參與任何可能與委托人利益相沖突的活動，代理方工作人員如與本工程潛在投標人有任何利益關系應主動提出回避。
5、對代理過程中提出的技術方案、數(shù)據(jù)參數(shù)、技術經(jīng)濟分析結論負責，并不得泄露依法應當保密的任何信息和因本次代理活動而知悉委托人的任何商業(yè)秘密。
6、代理人成立招標代理項目組，并任命_____為項目組組長，負責該項目招標代理工作，未經(jīng)委托人同意不得任意變更。項目組組成人員情況見附件一。
7、因代理人的單方過失造成的經(jīng)濟損失，應當向委托人進行賠償。
8、代理人不得采用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當手段進行競爭，損害委托人的利益;
9、代理人開展招標代理業(yè)務之前應按照有關規(guī)定辦全本項目招標所需的有關審批手續(xù)，使招標工作具備合法、完備的條件。
10、不得超出本合同的約定確定中標人
11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招標文件的備案工作。
12、其他應當由代理人承擔的義務。
七、代理費
代理費_____元，由中標人支付，招標文件必須寫明。(該費用為直到施工合同備案完畢的所有費用)
八、投標擔保：
代理人須在招標文件中要求投標人提交投標擔保，投標擔保方式為交納投標保證金，保證金數(shù)額代理人征得委托人同意后確定。
九、違約責任：
1、本合同簽訂后，任何一方違反本合同約定內(nèi)容的，都應向對方支付_____萬元的違約金。
2、代理人在責任期內(nèi)失職，給委托人造成經(jīng)濟損失，應當承擔由此給委托人造成的損失。
3、由于違約造成第三方損失的，由違約方在賠償另一方損失的基礎上再賠償?shù)谌綋p失。
4、代理人違反第六條代理人義務規(guī)定的，委托人有權單方解除合同，并由代理人向委托人支付違約金_____元，違約金不足以彌補委托人損失的，代理人還應當承擔由此給委托人造成的損失。
十、合同生效、變更與終止：
1、本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效
2、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款，補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
3、雙方履行合同全部義務，代理人代理業(yè)務程序執(zhí)行無誤，委托人按合同價款支付完畢，本合同即告終止。
十一、其他：
1、未經(jīng)對方書面同意，雙方均不得轉讓本合同約定權利和義務;
2、合同履行期內(nèi)所發(fā)生的招標公告費、打字復印費、專家評審費(包括外埠專家的差旅費、住宿費)及其他費用包含在代理費中。
十二、本合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力而導致工程項目不能實施或本合同無法執(zhí)行時，委托方不承擔違約責任并有權終止合同。
十三、雙方在合同履行期間發(fā)生爭議時，可以協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向橋西區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、合同文本
本合同正本一式4份，雙方各執(zhí)2份。本合同的附件為本合同不可分割的組成部分。
甲方(公章)：_________
______年______月______日
乙方(公章)：_________
______年______月______日
委托施工協(xié)議8
委托方（甲方）：________________________
受委托方（乙方）：________________________
本著公平合理、互利互惠的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：
一、工程概況
工程內(nèi)容：1—4鍋爐硝石灰管道改造
工程地址：____________再生能源利用中心主廠房0米
二、承包方式
包工包料
三、工期
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求進行施工。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
四、工程合同價款（建安票）
1、材料費：____________
2、人工費：____________元整
3、稅費：3%
總計：111207元整經(jīng)雙方協(xié)商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。
五、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
六、合同份數(shù)
本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)1份。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
委托施工協(xié)議9
甲方：__________
乙方：__________
經(jīng)雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協(xié)議： 甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來“云河新村”)田壩上的一幢自家的'住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍：
1、乙方負責主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進。
2、在施工用電方面，乙方負責電線、電表，施工水電費。甲方負責拉接，電表落戶，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開工時支付__________元整(￥：__________元)，地圈梁灌起付叁萬元整(￥：__________元)，到__________年__________月份付__________元整(￥：__________元)。其余施工費甲方盡量籌集，不得超過兩年付清。
三、工期
開工時間：__________年__________月__________日
完工時間：__________年__________月底(雨季前)
四、在施工中，雙方各盡其責，保質保量安全文明完工。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工協(xié)議10
委托方(甲方)：
受委托方(乙方)：
本著公平合理、互利互惠的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：
一：工程概況
工程內(nèi)容：1—4鍋爐硝石灰管道改造
工程地址：xx再生能源利用中心主廠房0米
二：承包方式
包工包料
三：工期：
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求進行施工。
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
五：工程合同價款(建安票)
1.材料費：
2.人工費：元整
3.稅費：3.5%
總計：111207.65元整經(jīng)雙方協(xié)商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。
六：合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
七：合同份數(shù)
本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)__1__份。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工協(xié)議11
委托方（以下簡稱甲方）：
受托方（以下簡稱乙方）：
工程名稱：鹽城糖業(yè)有限公司場地晃漿降水平整工程
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、委托施工內(nèi)容：鹽城糖業(yè)有限公司項目現(xiàn)場增高后的場地進行晃漿降水平整全部工程。
二、工程地點：鹽城糖業(yè)有限公司項目現(xiàn)場（鹽城市大豐港糧食碼頭后方，東臨五級航道，西至臨港大道，北至通港路，南至悅達物流地塊）。
三、承包方式：甲方以固定總價款壹拾伍萬元整（￥：150000.00元）委托給乙方。
四、工期要求：現(xiàn)場具備條件進場施工開始60個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
四、付款方式：工程竣工驗收合格后一次性付清。
五、質量標準：合格。
六、質量要求：必須將吸砂上來的土方內(nèi)水份排出，使地面硬度達到重型機械行駛不會有水分溢出，硬度達標后需將整個場地平整至標高2.8米左右。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現(xiàn)場對工程進度、質量、安全等進行監(jiān)督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協(xié)調工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托，應按規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔規(guī)定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發(fā)生意外甲方不承擔任何責任。
八、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方：
乙方：
甲方代表（簽字）：
乙方代表（簽字）：
日期：
委托施工協(xié)議12
甲方：
乙方：
根據(jù)甲方承建的御苑小區(qū)工程的實際情況，雙方就此土方施工事宜進行商洽。為了明確雙方責任、權利、保證施工質量使其施工順利進行，經(jīng)雙方協(xié)商，特制定如下協(xié)議條款，以共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱：御苑小區(qū)土方工程
二、承包范圍：依據(jù)該項目施工圖設計要求的基礎土方開挖，內(nèi)倒或外運。含開挖時的廠區(qū)修臨時道路、清障、基礎開挖、坑底找平、放坡、裝車、內(nèi)倒土方的堆放；外運土方的鏟平，沿途的散落土方清理等，均屬于乙方承包范圍內(nèi)。
三、計量方式：依據(jù)開挖成型后的基坑，實測實量，由現(xiàn)場施工人員出具內(nèi)倒或外運土方量分類結算單據(jù)，作為雙方結算依據(jù)。
四、承包單價：
1.廠區(qū)內(nèi)倒堆置土方《主要用于工程回填》每m3 13.5元（開票價）。
2.外運土方，《指垃圾土及雜土》每m3 16.5(開票價)。
五、結算以及付款方式
按照分類土方量乘以單價，為工程總價款；根據(jù)施工進度情況雙方協(xié)商付款及結算事宜。
六、施工要求
1.乙方在施工過程中必須服從現(xiàn)場管理人員的指揮，按照現(xiàn)場土方開挖的有關要求進行施工，做到基底平整坡度整齊。
2.內(nèi)倒堆置土按甲方指定的地點堆放。
3.外運土方由乙方自行安排堆放地點，并做好沿途散落土的清理工作。
4.4.由乙方協(xié)調好，城建、市容等有關部門工作，保障工程順利進行。
七、安全生產(chǎn)，文明施工
1.施工階段，乙方應對參加施工人員加強安全教育，所有施工機械及施工人員必須嚴格執(zhí)行相關部門規(guī)定的操作規(guī)程，安全規(guī)范。因由違反者均按項目部的相關規(guī)定予以處罰。
2.施工期間乙方必須安排一名安全管理人員協(xié)調甲方，搞好現(xiàn)場安全管理。
3.施工期間如因乙方施工機械、運輸車等造成的安全事故均由乙方承擔經(jīng)濟及其它方面的責任。
八、其它約定
1.本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效，任何一方違約應承擔相應責任。
2.乙方必須維護甲方的利益，確保甲方工程施工順利進行。
3.其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
4.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，工程結束，款項，結算清后自動失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
委托施工協(xié)議13
委托方(以下簡稱甲方)：
受托方(以下簡稱乙方)：
江蘇禹王水利建設工程有限公司(以下稱稱甲方)于20____年____月____日與業(yè)主武鳴縣水利工程管理站簽訂了武鳴縣20____年第一批重點小型病險水庫除險加固中央專項補助資金項目iv標段(定羅水庫)工程施工承包合同(以下簡稱主合同)�，F(xiàn)甲方委托(以下簡稱乙方)負責施工，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、委托施工內(nèi)容：
江蘇禹王水利建設工程有限公司與業(yè)主武鳴縣水利工程管理站簽訂武鳴縣2 0 1 1年第一批重點小型病險水庫除險加固中央專項補助資金項目iv標段(定羅水庫)施王承包合同的全部內(nèi)容。
二、甲方責任、權利和義務
1、與業(yè)主簽訂合同(包括隨后可能簽訂的補充合同)。
2、組建工程項目經(jīng)理部。項目經(jīng)理部作為甲方的派出機構，到施工現(xiàn)場具體履行甲方職責，對工程進度、質量、安全及資金等進行監(jiān)督管理。
3、組織公司職能部門定期或不定期對工程進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并督促乙方實施。
4、審核施工組織設計和有關施工報表、報告以及工程結算、竣工資料。
5、做好施工中的協(xié)調工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。但由于業(yè)主或監(jiān)理以及遇不可抗為的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加的風險。
6、甲方享有因乙方原因造成的經(jīng)濟和法律糾紛時停止支付工程款的權利。
7、項目經(jīng)理部印章由乙方管理，甲方監(jiān)督使用。
三、乙方責任、權利與義務
1、乙方接受甲方委托施工本工程，必須履行主合同包括隨后可能簽訂的補充合同的有關條款，按主合同的規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔主合同規(guī)定的承包人的全部義務和責任，負責協(xié)調業(yè)主與監(jiān)理部門關系。
2、負責工程施工、竣工和保修的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工質量、施工安全、文明施工、竣工資料及驗收等全部工作，并承擔由此發(fā)生的全部費用。
3、嚴格按施工規(guī)程、規(guī)范或國家有關法規(guī)的要求以及甲方的質量、安全管理要求進行施工，按主合同要求完成工程施工任務。若因乙方管理不當，出現(xiàn)質量、安全、工期及其他與本工程相關的問題而受到業(yè)主或國家相關部門的處罰時，則由乙方承擔責任并負責由此造成的經(jīng)濟損失。施工過程及質保期內(nèi)發(fā)生質量問題造成返工的，乙方須承擔返工責任及費用。若發(fā)生安全事故，由乙方承擔責任并負責理賠。
4、負責雇用除甲方派出的管理人員以外的施工所需的全部崗位人員，并將雇用名單及相應崗位安排書面報告甲方。乙方應及時付清其雇用人員的工資和采購材料費及機械設備租賃費用。每月1 0日前向甲方提交上月的債權債務一覽表和所雇用人員工資發(fā)放表。以上表格必須由乙方、債權人、乙方所雇用人員簽字確認，甲方有監(jiān)督權。乙方與第三方的債權債務由乙方自行解決，甲方不承擔任何責任。
5、負責為本工程相關人員辦理建筑意外傷害保險，保險發(fā)票及有關協(xié)議交甲方保管。
6、未經(jīng)甲方許可不得直接從業(yè)主處領取工程款。如有業(yè)主代扣款項，乙方須于該事項發(fā)生后2天內(nèi)告知甲方并提交相關憑證。否則，甲方對乙方處以2倍代扣款額的罰款。
7、乙方有義務按甲方要求，配合甲方的質量、安全、環(huán)境保護等體系認證工作。
8、乙方不得將工程以任何方式分包或轉包給第三方。
9、乙方保證不拖欠民工工資，否則，甲方有權從工程款中直接支付工資給民工及相關材料費。
1 0、乙方不得使用甲方項目章用于擔保、購銷貨物等活動，否則，甲方有權追究乙方的相關法律責任。
四、有關費用事項：
乙方必須在甲方與業(yè)主合同簽訂后拾個工作日內(nèi)完成以下工作：向甲方交納合同履約擔保金(如果乙方要申請預付款同樣要交納預付款履約擔保)、到勞動部門交納農(nóng)民工工資保障金。
1、甲方按與業(yè)主結算總價的叁%收取工程管理費。
2、施工期間及完工后一個月，甲方按以下標準向乙方收取。
(1)公司委派管理人員1名：5000元/月·人。廣西區(qū)域的交通費、通訊費等由乙方另行據(jù)實支付。來往公司總部(江蘇)的交通費采取協(xié)商包干使用方法，按合同期內(nèi)3次往返，每次4000元，合計120____無包干。
(2)根據(jù)實際需要，安排駐項曰部工地現(xiàn)場人員。項目經(jīng)理，工資按5000元/月·人發(fā)放;其余人員按4000元/月·人發(fā)放。甲方派駐項目部人員的交通、通訊費及其他費用由乙方另行據(jù)實支付。
(3)甲方人員為本項目應付檢查等的全部費用均由乙方負責。
4、每次支付工程款，乙方交完營業(yè)稅，企業(yè)所得稅及資源稅后，甲方并扣除3%管理費用后余款及時撥付給乙方作為施工費用。農(nóng)民工工資發(fā)放表、管理人員工資發(fā)放表)才能領取工程款。
五、特別約定
為維護本公司在廣西的良好信譽，若因乙方管理不當，導致工期嚴重滯后或工程質量、工程安全出現(xiàn)重大問題，導致業(yè)主或市級水利主管部門通報，通報一次罰乙方1萬元。導致水利廳通報，通報一次罰乙方2萬元。造成廣西自治區(qū)水利廳投標管理站停止本單位在廣西區(qū)的經(jīng)營活動，罰乙方5元。由此造成的經(jīng)濟責任由乙方承擔。
六、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方另行商訂補充協(xié)議。
七、本協(xié)議一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________
______年______月______日
乙方(公章)：_________
______年______月______日
委托施工協(xié)議14
施工升降機安全技術委托檢驗協(xié)議書
委托單位填寫
工程名稱
工程報監(jiān)編號
200—
第二聯(lián)
委托單位存
工程地址
升降機在工地的編號
制造廠家
生產(chǎn)許可證號
型號規(guī)格
出廠合格證號
最大允許安裝高度
m
安裝資質證號
計劃安裝高度
m
發(fā)證機關名稱
己安裝高度
m
安裝單位名稱
最大額定起重量
人/t
安裝負責人及電話
升降機使用單位名稱
使用單位聯(lián)系人及電話
本機已安裝完畢并通過自檢合格，現(xiàn)委托佛山市禪城區(qū)建設工程質量安全檢測站到現(xiàn)場進行安全技術檢驗。辦理委托檢驗時向檢驗單位提交資料(原件或有效復印件)情況：
�、偈┕ど禉C基礎圖及其隱弊驗收資料□
②施工升降機附墻預埋件設計圖及其隱弊驗收資料□
�、凼┕ど禉C安裝位置平面圖□
④施工升降機附墻立面圖□
�、菔┕ど禉C安裝自檢合格報告□
并保證對所提供的一切資料的真實性負責。
相關約定
1.檢驗依據(jù)：①《施工升降機檢驗規(guī)則》(GB/T10054-20xx年)
�、凇妒┕ど禉C安全規(guī)程》(GB10055-20xx年)
�、邸妒┕ど禉C監(jiān)督檢驗規(guī)程》(國質檢鍋[20xx年]121號)
2.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位應提供必要的人員協(xié)助和安全環(huán)境條件。
3.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位在檢驗時應提供施工升降機的最大額定荷載的1.25倍的砝碼和墜落試驗裝置，用于施工升降機試驗。
4.檢驗單位按檢驗標準負責對委托單位的施工升降機進行安全技術檢驗，檢驗應確�？陀^、公正、準確。
5.檢驗單位在檢測(存在不合格項時由委托方落實整改，并填寫整改報告交檢測站)完畢或復檢合格后三個工作日內(nèi)出具檢驗報告，檢驗報告正本由委托方憑本委托協(xié)議書到檢測站領取。
6.每臺施工升降機需填報本委托協(xié)議書一式二份，委托單位、檢驗單位各存一份。
檢驗單位填寫
1.費依據(jù):佛山市禪城區(qū)物價局佛禪價[20xx年]80號文。
2.費:檢驗費：￥元，大寫：仟佰拾元(初檢□，復檢□)。
3.檢驗時間:初步約定200年月日(上午/下午)，若有特殊情況需要變更檢驗時間時，由雙方另行商定。
雙方簽字
其它約定：
委托單位：檢驗單位：佛山市禪城區(qū)建設工程質量安全檢測站
經(jīng)辦人簽名：
經(jīng)辦人簽名：
電話：
電話：
簽約日期：年月日
注:有“□”選項,選用打“勾”表示,不選用打“╳”表示。
委托施工協(xié)議15
甲方：
乙方：
甲方將劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方進行施工招標代理工作。經(jīng)雙方協(xié)商就劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招標代理合同》(合同編號：閩建信招合字[20xx]第220-1號)，特訂立此協(xié)議書，具體內(nèi)容如下：
一、服務費用：
1、招標代理費：按國家計委關于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[20xx]1980號)及發(fā)改價格[20xx]534號文件規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商確定本項目的招標代理費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。
2、工程量清單及招標控制價等編制費用：依據(jù)福建省物價局“閩價[20xx]房457號”文件規(guī)定，經(jīng)過雙方協(xié)商確定本項目編制費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。
3、開評標專家咨詢費和評標會務開支由乙方支付。
二、本補充協(xié)議與原合同不一致之處，以本協(xié)議為準。
三、本補充協(xié)議自雙方蓋章簽字之日起生效，并具有法律效力。
四、本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)叁份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【委托施工協(xié)議】相關文章：
委托施工合同07-29
委托施工協(xié)議書12-21
委托承包施工的合同07-14
公路委托施工合同09-06
電力委托施工合同09-07
委托設計施工合同08-30
工程委托施工合同06-23
委托施工協(xié)議書范本02-24
工程委托施工協(xié)議書12-05
裝修施工委托協(xié)議范本10-04