簡易施工合同集錦15篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編為大家整理的簡易施工合同，希望能夠幫助到大家。
簡易施工合同1
發(fā)包人(甲方)：
地址：
法定代表人：
開戶行及帳號(hào)：
承包人(乙方)：
地址：
法定代表人：
開戶行及帳號(hào)：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下合同：
(本合同中內(nèi)容不可空白不填，若無某一方面的規(guī)定，需注明“無”。)
第1條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3工程內(nèi)容：
1.4承包方式：除甲方提供的材料(如果有)外，乙方以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、總價(jià)包干的方式承包上述工程。
第2條雙方一般責(zé)任
2.1甲方責(zé)任
1)提供工程的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料;
2)組織有關(guān)設(shè)計(jì)及監(jiān)理單位對(duì)乙方現(xiàn)場施工技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審及技術(shù)交底;
3)對(duì)工程的材料材質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。
2.2乙方責(zé)任
1)乙方負(fù)責(zé)做好施工場地建筑物、構(gòu)筑物和地下管線及其他設(shè)施的保護(hù)，因乙方原因造成損壞的，乙方應(yīng)自費(fèi)負(fù)責(zé)修復(fù)至初始狀態(tài)。
2)因乙方過失致使甲方遭受經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)全數(shù)補(bǔ)償。
3)根據(jù)施工圖、設(shè)計(jì)意圖及規(guī)范要求編制施工組織設(shè)計(jì)，進(jìn)行按質(zhì)按時(shí)的施工。
4)對(duì)進(jìn)場的材料及半成有品應(yīng)出廠合格證和質(zhì)檢報(bào)告單，并對(duì)材料及半成品加強(qiáng)保管，杜絕材料及半成品的損傷。
5)乙方負(fù)責(zé)在工程施工、竣工及保修的整個(gè)過程中施工現(xiàn)場全部人員的安全。除因甲方、甲方代表或雇員的行動(dòng)或過失而造成的傷亡外，甲方不承擔(dān)乙方或其分包單位雇用的工人或其他人員的傷亡賠償或補(bǔ)償責(zé)任。
6)乙方負(fù)責(zé)整個(gè)工程施工至工程竣工交驗(yàn)前的施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作及所施工工程和安裝的全部設(shè)備的成品、半成品保護(hù)。工程竣工驗(yàn)收前的所有工程及設(shè)備的成品或半成品的破壞、損壞或設(shè)備及部件的丟失，乙方均應(yīng)無償承擔(dān)修復(fù)或更換或賠償責(zé)任。
7)乙方在工程結(jié)束后，向甲方提交竣工資料及竣工圖一式陸份
第3條工期
3.1本工程開工日期：
竣工日期
總工期(日歷天數(shù))：
3.2除合同條件約定外，如在本合同條款約定開工時(shí)間內(nèi)，因甲方原因不能按期開工的，可延期開工，工期順延。
第4條質(zhì)量
4.1質(zhì)量等級(jí)：本工程要求達(dá)到的質(zhì)量等級(jí)為合格，依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》和乙方提供的樣品驗(yàn)收。
4.2因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的要求，乙方負(fù)責(zé)無償返修,并賠償甲方因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失，且此類返工工期不予順延。
第5條合同價(jià)款與支付
5.1合同總價(jià)：
本工程合同價(jià)價(jià)。
5.2結(jié)算方式
結(jié)算方式:本工程范圍內(nèi)總價(jià)包干、不需結(jié)算。
5.3工程款支付：
1)工程竣工驗(yàn)收合格后向乙方支付至合同價(jià)的95%。
2)其余5%作為工程質(zhì)量保修金，在工程保修期滿后結(jié)清，保修金不計(jì)利息。
第6條爭議和違約
6.1雙方發(fā)生合同爭議，應(yīng)本著友好協(xié)商的原則，盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方均同意向發(fā)包方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
6.2違約責(zé)任：
甲方未能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)、支付款項(xiàng)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。賠償因此給乙方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，造成工期延誤的，應(yīng)相應(yīng)順延。
乙方未按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)，致使工程不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量達(dá)不到本合同條款及工程設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，或發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第7條工程保修
7.1本工程保修期規(guī)定如下：
本合同工程的質(zhì)量保修期為工程竣工驗(yàn)收之日起一年。
7.2保修期從甲方代表在最終驗(yàn)收記錄上簽字之日起算。
保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到保修通知后的5日內(nèi)派人修理。否則，甲方可以委托其他單位和人員修理，所發(fā)生費(fèi)用從預(yù)留保修金中支付。
保修期內(nèi)因工程質(zhì)量及其他乙方原因造成的返修費(fèi)用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。因上述之外的原因造成返修的費(fèi)用支出，由甲方承擔(dān)。
7.3保修期滿，甲方在扣除上述任何由乙方原因造成的費(fèi)用支出后，將剩余的保修金在期滿后10日內(nèi)支付給乙方。
第8條不可抗力
在合同生效后至履行完畢前，任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)在不可抗拒的情況發(fā)生后5天內(nèi)向?qū)Ψ揭詴嫘问教岢霾荒苈男谢蛘卟荒芡耆男泻贤行ёC明的報(bào)告，對(duì)方在收到報(bào)告后5天內(nèi)予以確認(rèn)，經(jīng)雙方協(xié)商后允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并不因此而承擔(dān)違約責(zé)任;但逾期履行過程中發(fā)生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力為理由不履行合同。
第9條合同份數(shù)
8.1本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，若雙方簽字蓋章時(shí)間不一致，以后簽字蓋章一方時(shí)間為合同生效時(shí)間，有效期至雙方履行完畢所有義務(wù)止。
8.3合同一式陸份，甲、乙方各執(zhí)叁份。
8.4本合同的簽定地點(diǎn)為：
發(fā)包人：
承包人：
代表：
代表：
蓋章：
蓋章：
日期：
日期：
簡易施工合同2
甲方：
乙方：
甲乙雙方按照建筑市場勞務(wù)分包的相關(guān)法規(guī)及規(guī)定，通過友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
1、甲方作為總承包公司承攬了工等分部工程的勞務(wù)分包給等人，負(fù)責(zé)人作為乙方代表，負(fù)責(zé)履行本合同的全部條款。
2、本合同按照勞務(wù)分包的原則，乙方在施工期間，服從甲方及甲方派駐工地現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮，乙方必須無條件遵守甲方項(xiàng)目經(jīng)理部制定的一切規(guī)章制度、施工規(guī)范，以及安全生產(chǎn)、文明施工等相關(guān)的規(guī)定。
3、乙方及進(jìn)場施工的所有人員必須遵紀(jì)守法，如有違法亂紀(jì)的行為，乙方承擔(dān)所有的直接和間接的責(zé)任和產(chǎn)生的一切后果。本合同則自動(dòng)失效，甲方有權(quán)把乙方清出施工現(xiàn)場，乙方不得干擾甲方正常的工作。
4、乙方勞務(wù)分包的分部工程具體內(nèi)容為：
(1)地面磚、零星大理石、地面石材人工費(fèi)單價(jià)：13元/平方米(含主輔材料上力費(fèi))
(2)樓梯踏步人工費(fèi)單價(jià)：17元/平方米(含主輔材料上力費(fèi))
(3)石材踢腳線人工費(fèi)單價(jià)：20元/米、(含主輔材料上力費(fèi))
(4)窗臺(tái)板人工費(fèi)單價(jià)：6元/米(含主輔材料上力費(fèi))
(5)墻面磚人工費(fèi)單價(jià)：12元/平方米(有縫)15元/平方米(無縫)(含主輔材料上力費(fèi))膠貼，掛貼，濕貼
25元/平方米(大理石、大磚，文化石)
(6)敲墻24墻22元/平方米(含運(yùn)出指定場所)12墻：12元/平方米(含運(yùn)出指定場所)拆瓷磚12元/平方米，拆大理石按點(diǎn)工算。
(7)砌墻24墻：22元/平方米12墻：15元/平方米抹灰：5元/平方米，拆浴池按立方計(jì)算。
(8)零星活另算項(xiàng)目經(jīng)理提供工作量零星砌墻：15元/平方米，干掛大理石：40元/平方米≤10平方米，50元/平方米。
(9)澆地坪：清澆坪4元/平方米，毛澆2元/平方米。
(10)挖洞，挖洞按頂額主方按實(shí)結(jié)算。鏟墻皮滾膠水1.5元/平方米，打毛滾膠水8元/平方米。
注：以上結(jié)算面積按照施工平面面積為準(zhǔn)
以上價(jià)格含工地由泥瓦工范疇做的雜事，即單價(jià)包干制
以上價(jià)格含主材搬運(yùn)費(fèi)
5、甲方按照實(shí)測面積和單價(jià)跟乙方結(jié)算，如有未列項(xiàng)目，雙方友好協(xié)商;乙方自行承擔(dān)施工工具、損耗、拖線板、伙食等;住宿由乙方統(tǒng)一安排，住宿費(fèi)、水電費(fèi)由乙方按實(shí)結(jié)算;
乙方分包工程的裝飾材料送貨到施工現(xiàn)場，由乙方負(fù)責(zé)卸貨，搬運(yùn)至工作面或料庫;
乙方負(fù)責(zé)清理自己工作面的衛(wèi)生及施工垃圾袋裝化到指定場所;甲方提供腳手架、安全防護(hù)及施工電源;
乙方必須按照甲方要求，統(tǒng)一服裝、佩帶安全帽、上崗證，甲方按照實(shí)際成本收取押金，待工程結(jié)束后，乙方統(tǒng)一退還，拿回押金，如有丟失或損壞甲方扣除相應(yīng)的費(fèi)用;
乙方在施工現(xiàn)場如有違反施工操作流程及規(guī)章制度的行為，甲方可以按照規(guī)定處罰;具體標(biāo)準(zhǔn)：
A、不按規(guī)定著裝，佩帶安全帽，上崗證(或胸卡)每人每天每違反其中一項(xiàng)罰款50元;
B、
不按規(guī)定作好安全防護(hù)，插座，拖線板不按規(guī)定安裝，每違反一次罰50元，并在安全員監(jiān)督下更換合格，因違反安全規(guī)程產(chǎn)生后果，乙方自行承擔(dān)費(fèi)用和責(zé)任;
C、產(chǎn)生生活垃圾每次罰款100元，隨地小便一次罰款500元，隨地大便一次罰款1000元;
D、吸煙或游煙每人每次罰款100元;
E、
不按規(guī)定作息時(shí)間上下班，一次罰款50元;分包負(fù)責(zé)人違反一次罰款500元;如有請假，提前三天，待項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)方可。(本工程作息時(shí)間：上午7：30—11：30，下午12：30—17：30，晚班18：30-22：00)
F、鬧事斗毆，醉酒上班一次罰款200元;(工地或宿舍嚴(yán)禁喝白酒)
G、不按規(guī)定清除分包所產(chǎn)生的建筑垃圾袋裝化到指定場所，一次罰款50元;
H、甲方根據(jù)施工現(xiàn)場增加處罰條款，保留處罰的權(quán)利;
6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付乙方的工資，但支付總額不得超過乙方完成工作量的50%，待工程結(jié)束時(shí);甲方支付乙方工資到完成工作量的80%;待工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方到完成工作量的95%;余款5
%待一年質(zhì)保期到達(dá)時(shí)結(jié)清。
7、乙方承攬的分部工程的施工，甲方按照《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50210-20__)《電氣照明施工驗(yàn)收規(guī)范》《給排水施工驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)符合業(yè)主及監(jiān)理的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方根據(jù)施工規(guī)范和管理制度對(duì)乙方進(jìn)行按下列條款處罰或獎(jiǎng)勵(lì)。
(1)進(jìn)場特殊材料由乙方負(fù)責(zé)保管，如有損壞、丟失，費(fèi)用由乙方承擔(dān);
(2)因乙方施工質(zhì)量問題和安裝結(jié)束后造成的返工、整改，乙方除自己承擔(dān)人工費(fèi)外，同時(shí)賠償甲方所損失的材料費(fèi)用;
(3)乙方安裝的材料損失，超出定額外的部分由乙方承擔(dān)，小于定額規(guī)定的甲方給予乙方補(bǔ)償;
(4)乙方在未經(jīng)項(xiàng)目部的許可，被發(fā)現(xiàn)偷拿材料，以一罰十;私自拿出施工現(xiàn)場的材料每次罰5000元;
(5)乙方必須按照施工進(jìn)度調(diào)配人員，保證總體施工進(jìn)度，乙方施工工期不按規(guī)定執(zhí)行的每超出一天罰款一千元;
(6)公司共用工具不經(jīng)項(xiàng)目部同意，私自拿用或損壞的，乙方照價(jià)賠償。
(7)乙方的人身傷亡等發(fā)生的賠償責(zé)任及費(fèi)用與甲方無關(guān)由乙方自己承擔(dān)。
(8)乙方完成自己承擔(dān)的分部工程后，必須按照驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行班組分專業(yè)自檢，認(rèn)為自檢合格后，報(bào)甲方項(xiàng)目部驗(yàn)收，項(xiàng)目部提出整改意見，乙方必須無條件配合整改，項(xiàng)目部報(bào)業(yè)主監(jiān)理驗(yàn)收，乙方能一性通過驗(yàn)收，甲方根據(jù)乙方所承攬分部工程的分額，酌情進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
8、乙方必須按照施工進(jìn)度調(diào)配人員，保證總體施工進(jìn)度，否則甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行資金上的處罰，乙方所有施工人員必須接受甲方的技術(shù)、安全生產(chǎn)交底后方能施工;在施工過程中如發(fā)生質(zhì)量及安全問題責(zé)任及費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9、由于裝飾工程的.特殊性，因乙方施工質(zhì)量問題造成的返工、整改，乙方除自己承擔(dān)人工費(fèi)外，同時(shí)賠償甲方所損失的材料費(fèi)用;由于業(yè)主及甲方小面積的修改，乙方本著長期合作的前提，乙方人工不計(jì)費(fèi)，幅度控制在15個(gè)工內(nèi);如有超出，甲方按實(shí)結(jié)算。
10、乙方按照圖紙及項(xiàng)目經(jīng)理部的要求施工，分部工程如有疑問，乙方必須事先請示，待認(rèn)可后方可施工;甲方在分部工程施工前，有權(quán)對(duì)圖紙及施工節(jié)點(diǎn)提出修改，按實(shí)結(jié)算，乙方不得異議。
本合同未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
雙方本著同舟共濟(jì)的精神，圍繞質(zhì)量、進(jìn)度、成本客戶滿意度四個(gè)原則，努力完成好合同所約定的內(nèi)容。
本合同一式三份，甲方、乙方及項(xiàng)目經(jīng)理部各執(zhí)一份。
甲方：
乙方(代表)：
項(xiàng)目經(jīng)理(代表)：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
時(shí)間：
時(shí)間：
簡易施工合同3
發(fā)包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目 一、工程名稱： 麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏板安裝工程
二、工程地點(diǎn)： 麻城宋埠
三、承包方式：包工、包機(jī)械、包安全
第二條 工程期限
一、合同工期總?cè)諝v天數(shù) 10 天
第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)*安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用.
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如8月20日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法 因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附 則
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
簡易施工合同4
發(fā)包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：_____________
1.2工程地點(diǎn)：_____________
1.3承包范圍：衛(wèi)生間
1.4承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全等總方式。
1.5工期：本工程自_____________年_____________月_____________日開工，于_____________年_____________月_____________日竣工。
1.6工程質(zhì)量：乙方應(yīng)確保甲方衛(wèi)生間防水工程達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格參照海南防水工程新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點(diǎn)、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達(dá)到設(shè)計(jì)厚度等質(zhì)量要求……
1.7工程造價(jià)：衛(wèi)生間防水每平方30元，結(jié)算時(shí)按實(shí)際面積結(jié)算。
2.1應(yīng)提前提出施工計(jì)劃，并將工作面整理達(dá)到防水施工標(biāo)準(zhǔn)提交乙方施工。
2.2應(yīng)提出工期計(jì)劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
2.3甲方有權(quán)對(duì)乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時(shí)整改。
3.1參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3.5應(yīng)嚴(yán)格按防水工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)自行解決，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)工程保修五年。五年內(nèi)出現(xiàn)滲漏，一切損失都有乙方負(fù)責(zé)。(包括對(duì)于樓下造成的損失)
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動(dòng)失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)：_____________
代表人：_____________代表人：_____________
電話：_____________電話：_____________
_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日
簡易施工合同5
甲方：
乙方：
甲方擬在市鎮(zhèn)村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結(jié)構(gòu)，甲方現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積平方米共層，房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià)。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工（包建房）采用定額計(jì)價(jià)形式計(jì)價(jià)報(bào)酬：凡是泥水工、木工以及臨時(shí)工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。計(jì)價(jià)價(jià)格為元/每平方米，其中磚匠工按層計(jì)算每平方米為元;木工按層計(jì)算，每平方米為元（第一層至第三層按實(shí)量面積計(jì)算，屋頂按第三層的一半計(jì)算）。
第四條：質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條：完工時(shí)間為本合同簽字后起年月日前落成。
第六條：付款方法按施工進(jìn)度計(jì)算，第一層至第三層付人民幣元（大寫萬千百元整），房屋落成完工驗(yàn)收合格后付人民幣元（大寫萬千百元整），余人民幣元（大寫萬千百元整）作為房屋質(zhì)量保證金，至年月日止，如無質(zhì)量問題即付清余款。
第七條：甲方要求乙方對(duì)所有施工人員（包括磚匠工、木工）等技工人員一律持證上崗，并對(duì)所有施工人員參加人生安全保險(xiǎn)，施工中應(yīng)積極采取安全措施，確實(shí)抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔(dān)。
第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字（手�。阂曳胶炞郑ㄊ钟。�
日期：日期：
簡易施工合同6
發(fā)包人：_________________(以下簡稱甲方)
承包人：_________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。()
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱：__________________________混凝土道路
2、工程地點(diǎn)：_________________________
3、承包范圍：__________________________米混凝土道路
4、承包方式：_________________包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗(yàn)收通過。
5、合同價(jià)款：_________________合同總價(jià)款_________萬元。
二、技術(shù)要求
1、路面為_________cm厚C_________水泥混凝土路面，寬_________米。
2、_________cm厚_________：_________________7灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上，對(duì)高低不平路段，采用推土機(jī)或裝載機(jī)整平，并清除地表雜草，然后用壓路機(jī)壓實(shí)。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實(shí)，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人主要工作：_________________
負(fù)責(zé)場地三通一平;
2、承包人主要工作：_________________
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。(]承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實(shí)施安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。
五、工程價(jià)款的支付
工程竣工拔工程總造價(jià)的_________%。工程質(zhì)量保證金為總造價(jià)的_________%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗(yàn)收之日計(jì)算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對(duì)承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟(jì)賠償。
甲方：_________________
乙方：_________________
_________年_________月_________日
簡易施工合同7
工程名稱：工程地點(diǎn)：發(fā)包人：承包人：
發(fā)包人：(全稱)承包人：(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，發(fā)包人承包人就本工程施工有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致意見，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：工程地點(diǎn)：工程內(nèi)容：工程立項(xiàng)、規(guī)劃批準(zhǔn)文件號(hào)：資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù)：____天。擬從_____年_____月_____日開始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價(jià)款
合同總價(jià)(大寫)：____元;
(小寫)：____元。 項(xiàng)目單價(jià)：□詳見承包人的投標(biāo)報(bào)價(jià)書(招標(biāo)工程);
詳見經(jīng)確認(rèn)的工程量清單報(bào)價(jià)單或施工圖預(yù)算書(非招標(biāo)工程)。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、詞語含義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾按招標(biāo)文件約定的期限和方式支付工程價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
本合同訂立時(shí)間：_____年_____月_____日
本合同訂立地點(diǎn)：發(fā)包人承包人約定本合同自雙方簽字蓋章于后生效。
本合同共六份，雙方各執(zhí)三分。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)
簡易施工合同8
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)： ____縣固村鎮(zhèn)
3、承包方式:
4、承包范圍： 建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構(gòu)件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準(zhǔn)備
1、發(fā)包方：
(1)工程開工前負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場水源、電源和運(yùn)輸?shù)缆窌惩?
(2)組織有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底;
(3)委派 為現(xiàn)場代表，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、 檢查，負(fù)責(zé)簽證，核實(shí)工程量及進(jìn)度報(bào)表以及負(fù)責(zé)甲方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)事宜。
2、承包方：
(1)負(fù)責(zé)施工區(qū)域的臨時(shí)設(shè)施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場;
(2)組織施工人員和材料、機(jī)械進(jìn)場;
(3)編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案;
(4)委派 為現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量，施工安全，提供工程進(jìn)度報(bào)表以及負(fù)責(zé)乙方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)事宜。
三、合同工期
開工日期： 竣工日期：________年____月____日 合同工期總?cè)諝v天數(shù)：____日歷天 。 在施工中，如遇下列情況，可順延工期：
1、由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更，而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因，導(dǎo)致工程停建或緩建，使合同或合同中的部分工程項(xiàng)目和內(nèi)容不能繼續(xù)履行。承包方應(yīng)妥善做好已完工工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，并按發(fā)包方要求將所屬機(jī)械設(shè)備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應(yīng)由甲乙雙方及時(shí)協(xié)商，簽字生效。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
2、雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
3、承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受發(fā)包方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按發(fā)包方的要求拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。
五、材料供應(yīng)
1、該建筑所需的材料由承包方負(fù)責(zé)采購(供貨單位及價(jià)格、數(shù)量須經(jīng)發(fā)包方書面確認(rèn))，承包方購回的材料，必須具有出廠合格證，經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可后方可使用,違反者責(zé)任由承包方全部負(fù)責(zé)。
2、承包方采購材料，經(jīng)發(fā)包方驗(yàn)收不合格,承包方應(yīng)無條件退回進(jìn)場材料,由此造成的一切損失由承包方負(fù)責(zé)，并追究其違約責(zé)任。
六、安全施工：
1、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規(guī)的規(guī)定。
2、施工中承包人應(yīng)按工程建設(shè)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負(fù)責(zé)，與發(fā)包人無關(guān)。承包人施工期間應(yīng)對(duì)工地有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行安全保險(xiǎn)，費(fèi)用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。
七、 合同價(jià)款與結(jié)算： 總合同價(jià)款約150萬元。本工程結(jié)算：
(1)套用____省________年工程定額(《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額____省單位估價(jià)表》)計(jì)取定額直接費(fèi)(含材料、人工費(fèi)退補(bǔ)差)，以此為取費(fèi)基礎(chǔ)綜合取費(fèi)，費(fèi)率為11% ;
(2)定額綜合工日單價(jià)執(zhí)行贛建價(jià)8號(hào)文件：建筑、安裝、市政、市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價(jià)為47元工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價(jià)為57元工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)發(fā)票 。
八、 工程款的支付： 承包人完成主體工程后，經(jīng)發(fā)包方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，付至已完工程價(jià)款的75%;承包人完成內(nèi)、外墻等初裝修后，經(jīng)發(fā)包方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，付至已完工程價(jià)款的95%;余已完工程價(jià)款的5%作為工程質(zhì)保金，工程質(zhì)保金在工程竣工驗(yàn)收合格后________年內(nèi)無息付清。
九、 竣工驗(yàn)收
1、工程竣工后，承包方應(yīng)在竣工驗(yàn)收5天前，向發(fā)包方提交竣工驗(yàn)收報(bào)告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗(yàn)收報(bào)告后5天內(nèi)，組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)包方無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收并在5天內(nèi)不提修改意見，亦不批準(zhǔn)驗(yàn)收報(bào)告，工期順延。 竣工驗(yàn)收報(bào)告批準(zhǔn)日期為竣工日期。
十、雙方責(zé)任
1、發(fā)包方責(zé)任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結(jié)構(gòu)及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時(shí)參加驗(yàn)收
2、承包方責(zé)任
(1)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場人員的管理，遵守發(fā)包方管理規(guī)定，承包人施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關(guān)管理部門對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
(3)施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設(shè)臨時(shí)設(shè)施，不亂搭、亂放，做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險(xiǎn)，在施工過程中做好安全防護(hù)，確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財(cái)產(chǎn)損害的，承包人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔(dān)施工所需水電費(fèi)。
(6)采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、道路、樹木等保護(hù)工作，如有損壞，由承包方負(fù)責(zé)賠償。
(7)承包人負(fù)責(zé)工程成品及設(shè)備的保護(hù)，做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)、消防和垃圾清運(yùn)等工作
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得改動(dòng)原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
十
一、違約責(zé)任
1、發(fā)包方逾期付款的，每逾期____日按應(yīng)付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金，承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的，發(fā)包人有權(quán)將剩余工程另行發(fā)包，所需費(fèi)用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承擔(dān)。此外，發(fā)包人有權(quán)按照合同總價(jià)的20%追究承包人的違約責(zé)任，有權(quán)要求承包人無條件退場，已完合格工程量按70%計(jì)價(jià)。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責(zé)任及其他責(zé)任由承包人承擔(dān)，承包人并應(yīng)賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收不合格,承包方應(yīng)返工,返工后經(jīng)再次驗(yàn)收不合格，發(fā)包方將按合同總價(jià)的20%追究承包方的違約責(zé)任，給發(fā)包人造成其他損失的，發(fā)包人有權(quán)向承包人追究賠償責(zé)任。
5、本工程承包方不得轉(zhuǎn)包，若發(fā)現(xiàn)承包方違約，發(fā)包方有權(quán)責(zé)令承包方立即退場，并賠償發(fā)包方的一切損失。
十
二、爭議解決方式
雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時(shí)：
本合同發(fā)生爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。也可由____縣建設(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，由發(fā)包人所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
十
三、合同生效
合同訂立時(shí)間：________年____月____日 合同訂立地點(diǎn)： XX豪庭售樓部
本合同一式四份，發(fā)包方執(zhí)二份，承包方執(zhí)二份，經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
簡易施工合同9
發(fā)包人(以下簡稱甲方)：_____________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________
通訊地址：_____________
承包人(以下簡稱乙方)：_____________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________
通訊地址：_____________
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：_____________________________。
二、工程范圍和內(nèi)容：__________________。
三、施工地點(diǎn)：______________________________。
四、工期：
1、開工：____年___月___日;
2、竣工：____年___月___日;
3、合同工期總共歷時(shí)____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價(jià)款：共計(jì)_______人民幣元(大寫：_________________元整)。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款項(xiàng)的____%，計(jì)____元;工程竣工且驗(yàn)收合格后，支付工程價(jià)款的____%，計(jì)____元;質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。
八、質(zhì)保期：____年，自完成驗(yàn)收之日起算。
九、工程質(zhì)量及驗(yàn)收：
本合同項(xiàng)工作內(nèi)容應(yīng)滿足國家相關(guān)工程施工規(guī)范以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量合格。
十、甲方的責(zé)任：
1、協(xié)助乙方開展項(xiàng)目工作，按約定提供圖紙、圖套，完成技術(shù)交底;
2、對(duì)乙方工作進(jìn)行檢查，與乙方一起協(xié)商制定安全生產(chǎn)，文明施工的規(guī)范;
3、工程竣工時(shí)，及時(shí)驗(yàn)收;
4、按約定向乙方支付工程款。
十一、乙方的責(zé)任：
1、按時(shí)完成施工工程，保證質(zhì)量經(jīng)得起檢驗(yàn)，如出現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，需要返工，則由乙方承擔(dān)返工需要的一切費(fèi)用;
2、服從甲方和相關(guān)部門的檢查、管理，遵守法律法規(guī)的規(guī)定;
3、安排具有資質(zhì)的工人進(jìn)行施工，安全、文明施工;
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)醫(yī)療、賠償費(fèi)用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協(xié)調(diào)處理。
十三、其他：
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交工程所在地人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等效力。
甲方(蓋章)：_____________
簽約日期：________年___月___日
乙方(蓋章)：_____________
簽約日期：________年___月___日
簡易施工合同10
建設(shè)單位（甲方）:
施工單位（乙方）:
鑒于甲方修建 組道路工程，為確保通組道路建設(shè)質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，現(xiàn)就通組道路建設(shè)的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程建設(shè)規(guī)模
通組道路長 米，水泥混凝土路面厚度為厘米，水泥混凝土抗彎拉強(qiáng)度為3.5Mpa，工程造價(jià)（大寫） 。
二、工程質(zhì)量
乙方要嚴(yán)格按照工程施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，加強(qiáng)施工原材料和施工質(zhì)量控制，強(qiáng)化工程施工現(xiàn)場管理，主動(dòng)接受區(qū)交通局和鎮(zhèn)政府或街辦管理人員的監(jiān)督，確保工程質(zhì)量通過區(qū)交通局驗(yàn)收合格。
工程施工結(jié)束，乙方必須完善工程建設(shè)資料，并裝訂成冊，以備驗(yàn)收
工程質(zhì)量保修期2年，保修期間所發(fā)生的維修費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
三、工期
施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延誤，每延期一天處罰1000元，直至工程結(jié)束。
四、付款方法
工程采取分期付款方式，具體為
五、安全責(zé)任
乙方應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的施工警告，做到文明施工。施工期間若發(fā)生一切安全責(zé)任事故，由乙方負(fù)責(zé)處理，與甲方無關(guān)。
六、廉政責(zé)任
甲、乙雙方應(yīng)共同自覺遵守國家有關(guān)廉潔自律的相關(guān)規(guī)定，按章辦事。
甲方工作人員不得接受乙方的禮金、有價(jià)證券和貴重物品，不得在乙方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人員行賄或饋贈(zèng)禮品。
七、合同未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商解決。
八、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方代表簽字：
日期： 乙方代表簽字： 日期：
簡易施工合同11
建設(shè)單位(全稱)： (以下簡稱甲方)
施工單位(全稱)： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立本合同，條款如下：
經(jīng)甲乙雙方同意，甲方將本村自來水工程承包給乙方，工程總價(jià) 元。
一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
甲方要求乙方保質(zhì)保量，在保質(zhì)期一年內(nèi)，乙方無償保修;一年后出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方予以修理，甲方付維修費(fèi)。
二、結(jié)算方式：
1、乙方材料到位，甲方付給乙方材料費(fèi)總價(jià)的 %。
2、經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門驗(yàn)收合格，工程按裝結(jié)束后，甲方付給乙方工程總價(jià)的剩余部分，留 元作為質(zhì)保金。
3、一年之內(nèi)質(zhì)量沒有問題，甲方把 元質(zhì)保金全部付給乙方。
三、違約責(zé)任：
1、甲方工程如出現(xiàn)問題，乙方應(yīng)及時(shí)修理，如不及時(shí)修理，扣工程總價(jià)的 %。
2、甲方必須按規(guī)定時(shí)間付款，如不及時(shí)付款，按工程總價(jià)的 %付給乙方違約金。
3、工程有關(guān)材料因人為破壞，損失由甲方負(fù)責(zé)。
4、在施工當(dāng)中，甲方負(fù)責(zé)乙方的安全安裝。
以上責(zé)任甲乙雙方共同遵守，本合同在進(jìn)行過程中，如有爭議，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
簡易施工合同12
甲方：
乙方：
為了促進(jìn)永安市西下路擴(kuò)改工程水泥路面工程的順利完成，按雙方平等、互利的原則，經(jīng)協(xié)商同意甲方的路面工程施工任務(wù)分包給乙方施工，為了明確和維護(hù)雙方權(quán)益，特訂立如下協(xié)議，希雙方共同遵守。
一、 工程施工項(xiàng)目：
1. 墊層鋪碎石20cm厚
2. 鋪設(shè)15cm厚水泥穩(wěn)定層
3. 澆搗24cm砼路面及鋼模安裝，切割(包括切割片)，灌瀝青。以上項(xiàng)目由乙方承包施工，乙方的機(jī)械設(shè)備維修由乙方負(fù)責(zé)。
4. 路面采用商品砼，由甲方提供。
二、 工程承包方式：
工程采取包工不包料的方式，乙方負(fù)責(zé)前后臺(tái)施工所需要的機(jī)械設(shè)備排插一臺(tái)，攤鋪機(jī)一臺(tái)，場地水電安裝和路面振搗壓光、壓紋(不包括壓路機(jī)，水電費(fèi)由甲方提供)。
三、 雙方責(zé)任：
1. 甲方負(fù)責(zé)提供料場攪拌場地，提供水到攪拌站(水電費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。配備技術(shù)人員電工一名。
2. 乙方應(yīng)按照施工技術(shù)規(guī)范要求及安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行施工，若未按照規(guī)范要求施工，所造成的損失均由乙方承擔(dān)。
3. 甲方應(yīng)協(xié)商好當(dāng)?shù)鼐用耜P(guān)系，維護(hù)好乙方人員的正常施工和合法權(quán)益。
4. 乙方人員進(jìn)場后應(yīng)遵守甲方一切規(guī)章制度，按甲方現(xiàn)場管理人員要求保質(zhì)、保量進(jìn)行施工。
5. 工程計(jì)量按乙方施工實(shí)際工程量計(jì)算，甲方按乙方完成的路面工程為依據(jù)，每平方米為玖元捌角(小寫￥9.8元)單價(jià)計(jì)算結(jié)算給乙方。
6. 甲方應(yīng)按乙方工程進(jìn)度所需材料按時(shí)到位。
7. 不在合同內(nèi)的工程項(xiàng)目，甲方應(yīng)按乙方所做的實(shí)際工程量進(jìn)行按實(shí)結(jié)算，付清項(xiàng)目工程款。
四、 付款方式：
1. 乙方開工后按進(jìn)度每完成500米工程進(jìn)度，甲方應(yīng)付給乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一個(gè)月內(nèi)付清。
2. 若因甲方工程進(jìn)度未按時(shí)到位，造成乙方停工，乙方有權(quán)退場，并賠償工人誤工費(fèi)。
五、 安全施工：
1. 乙方應(yīng)按照安全規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè)，樹立“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針，本著“誰承包，誰負(fù)責(zé)“的安全職責(zé)，在施工過程中屬于乙方責(zé)任事故由乙方負(fù)責(zé)。
2. 本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方代表簽字后生效，如違約造成損失，應(yīng)由違約方賠償另一方的損失，付清工程款后本合同自行失效。
本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲 方： 乙 方：
年 月 日
簡易施工合同13
發(fā)包方，甲方：
承包方，乙方：
第一條 工程概況
1、在甲方的指定地點(diǎn) 至 維修整治 m長的毛面公路，其中 0。5km的新挖里面，新挖有效路面寬度為6米，須用塊石鋪墊路面，壓路機(jī)碾壓。
2、邊溝清理（路邊邊溝兩邊計(jì)量為一邊）
3、手?jǐn)[片石（平均填坑厚度為0.2米、寬度為1.5米）
4、使用35碎石（用碎石+花泥調(diào)平）。
5、乙方必須保證 建設(shè)施工及 村道公路硬化工程施工的公路運(yùn)輸通暢。
第二條 承包方式及雙方工作職責(zé)
1、采用固定單價(jià)法雙包，即包工、包料。
2、甲方派代表對(duì)工程所使用的材料、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，負(fù)責(zé)民爆物品的購買、保管、由專業(yè)放炮員裝藥放炮，并協(xié)助乙方對(duì)施工現(xiàn)場的水、電使用所涉及的農(nóng)戶進(jìn)行協(xié)調(diào)工作。所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
3、新開挖路段（ ）的棄土不得向外及越溪河內(nèi)傾倒，向外傾倒所導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失一切由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方嚴(yán)格按照合同的規(guī)定，采用甲方認(rèn)可的合格材料進(jìn)場施工，接受甲方代表的監(jiān)督，并做好安全包圍和垃圾清運(yùn)工作，否則造成的原材料返工及人工工資等費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。輛及行人的安全負(fù)責(zé)。
5、涉及農(nóng)民占地補(bǔ)償及附作物的賠償全部由乙方承擔(dān)； 地段的占地及附作物的處理由乙方聯(lián)系 協(xié)調(diào)。
第三條 安全施工及工程日期
1、乙方在施工期間嚴(yán)格按照建筑安裝工程安全技術(shù)和工人安全根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、操作規(guī)程及其他安全方面的施工操作規(guī)程等，以及相關(guān)法律、法規(guī)《建筑工程管理?xiàng)l例》等國家相關(guān)的法律法規(guī)；雙方本著誠實(shí)信用，進(jìn)行文明安全施工。并在施工現(xiàn)場及兩頭設(shè)立安全警示標(biāo)志，對(duì)車公平合理，互惠互利的原則，簽訂毛面公路施工協(xié)議（注：1。所有工程管理費(fèi)用和稅收一并在內(nèi)）；甲乙雙方共同達(dá)成如下協(xié)議：
2、由于乙方違反以上條款，違反安全施工和操作規(guī)程及相關(guān)法律法規(guī)而造成的一切安全事故，由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)賠償和法律責(zé)任。
3、按照村級(jí)公共服務(wù)和社會(huì)管理相關(guān)規(guī)定，自簽訂合同之日起至20xx年3月10日完工（其中：新開挖路段必須在簽訂合同后六天內(nèi)完成）。如因不可抗拒的自然因素和社會(huì)因素而造成工期延誤，其完工期限順延。
第四條 驗(yàn)收及付款方式
甲、乙雙方派代表按合同約定工程質(zhì)量驗(yàn)收合格后按照村級(jí)公共服務(wù)文件知道精神付款，工程總費(fèi)用為： 萬元整（￥元）；開工一星期后付工程總款的10%，工完驗(yàn)收合格后付總款的80%，余10%在一年后全部付清，保證金1萬元，工程完工后退還乙方。
第五條 違約責(zé)任
如單方違約，罰工程總款的20%的違約金。
本合同一式二份，經(jīng)甲、乙雙方代表簽字之日起生效，同具法律效力。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方：
法人代表：
承包方：
法人代表：
年月日：
簡易施工合同14
甲方：
乙方：
甲方工程由乙方城建，為明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確保工程順利完成，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程內(nèi)容：
二、工程合同造價(jià)
本工程共計(jì) ㎡，單價(jià) 元/㎡，合計(jì) 元。
三、施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、工程價(jià)款的支付與結(jié)算
在乙方施工任務(wù)完成后，甲方一次性付清工程款。
五、甲乙雙方責(zé)任
�。ㄒ唬┘追�
1、配合乙方遷移一切影響施工的障礙物，幫助乙方協(xié)調(diào)所需用土、沙方。
2、待工程結(jié)束后，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
3、定期不定期對(duì)工程施工進(jìn)行質(zhì)量檢測。
�。ǘ┮曳�
1、嚴(yán)格按照合同、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量管理要求組織施工。
2、工程完成經(jīng)業(yè)主等有關(guān)單位驗(yàn)收合格交付為準(zhǔn)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)維修賠償。
3、施工期間無條件服從甲方及監(jiān)理部門的監(jiān)管。
4、保證所有施工機(jī)械符合施工要求。
六、安全施工與檢查
乙方應(yīng)遵守安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。甲方不得要求乙方違反安全規(guī)定進(jìn)行施工，因甲方導(dǎo)致的安全事故，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)本著相互諒解的原則，隨時(shí)協(xié)商解決。因協(xié)商無效，提交新野縣人民法院解決。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項(xiàng)目工程有關(guān)款項(xiàng)全部計(jì)算完畢后自行失效。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
年 月 日
簡易施工合同15
發(fā)包方（以下稱甲方）：
法定代表人：
承包方（以下稱乙方）：
法定代表人：
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：_____________________________。
二、建筑面積（工程形式）：__________________。
三、施工地點(diǎn)：______________________________。
四、工期：
1、開工：____年___月___日；
2、竣工：____年___月___日；
3、合同工期總共歷時(shí)____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價(jià)款：共計(jì)_______人民幣元。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款項(xiàng)的____%，計(jì)____元；工程竣工且驗(yàn)收合格后，支付工程價(jià)款的____%，計(jì)____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。
八、質(zhì)保期：____年。
九、工程質(zhì)量及驗(yàn)收：
本合同項(xiàng)工作內(nèi)容應(yīng)滿足國家相關(guān)工程施工規(guī)范以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)量合格。
十、甲方的責(zé)任：
乙方自行解決施工過程中所需要的水源、電源和運(yùn)輸?shù)缆穯栴}；甲方協(xié)助消除妨礙乙方施工的障礙物；
十一、乙方的責(zé)任：
1、按照合同所規(guī)定的施工內(nèi)容進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，按照合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付使用。
2、在國家規(guī)定的保修期內(nèi)，對(duì)屬于乙方責(zé)任的工程質(zhì)量問題，免費(fèi)無償修理。
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)醫(yī)療、賠償費(fèi)用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協(xié)調(diào)處理。
十三、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等效力。
發(fā)包方：
法定代表人：
_____年___月___日
承包方：
法定代表人：
_____年___月___日
【簡易施工合同】相關(guān)文章：
簡易施工合同11-04
正規(guī)簡易施工合同07-07
工程簡易施工合同07-14
工地施工合同簡易09-06
簡易板房施工合同09-08
簡易道路施工合同09-07
簡易建筑施工合同12-12
關(guān)于施工合同的簡易范本06-27
簡易工程施工合同06-27
簡易施工合同范本01-29