室內(nèi)裝修工程承攬施工合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，合同的用途越來越廣泛，合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？以下是小編整理的室內(nèi)裝修工程承攬施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

室內(nèi)裝修工程承攬施工合同1

　　發(fā)包人（簡稱甲方）：

　　承包人（簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，以資守信。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：甘肅煤礦監(jiān)察應(yīng)急救援指揮及安全技術(shù)等業(yè)務(wù)保障單位聯(lián)建項(xiàng)目（一期工程）

　　2、工程地點(diǎn)：蘭州新區(qū)經(jīng)七路以東；緯六路以南。

　　3、工程量：圖紙標(biāo)注以及經(jīng)雙方協(xié)商通過的補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)確定的工程量為準(zhǔn)。發(fā)生工程量變更的以甲方簽字認(rèn)證的實(shí)際工程量為準(zhǔn)。

　　4、承包方式：包工包料

　　第二條：工期

　　1、開工日期：20____年9月15日

　　2、竣工日期：20____年11月15日

　　3、工程總用工時(shí)間：45天（工期順延的時(shí)間未計(jì)入，延期一天罰款1000元）

　　第三條：工程價(jià)款

　　輕鋼龍骨吊頂85元/㎡；窗簾盒70元/m；窗套元/m衛(wèi)生間吊頂120元/㎡；電梯門不銹鋼門套110元/m；室內(nèi)乳膠漆墻面18元/㎡；石膏板包住55元/㎡。

　　第四條：結(jié)算方式：工程量最終要按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算。

　　第五條：付款方式：按進(jìn)度付款，施工人員及材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，暫付分項(xiàng)工程的30%；施工進(jìn)度款按月工程進(jìn)度的80%支付。工程竣工，經(jīng)甲、乙雙方共同驗(yàn)收合格，甲方根據(jù)實(shí)際發(fā)生工程量核算單及時(shí)支付乙方總工程款的85%，工程竣工支付總工程款的10%，剩余總工程款的5%作為工程質(zhì)保金，工程竣工一年后付清。（在質(zhì)保期間，若有質(zhì)量維修應(yīng)隨叫隨到，不可有任何理由推遲中，一旦違約，質(zhì)保金不予退還。因乙方原因途退場(chǎng)甲方不結(jié)算，并承攬因中途退場(chǎng)所造成的一且經(jīng)濟(jì)損失。

　　第六條：工程質(zhì)量

　　本工程質(zhì)量合格；按國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　第七條：工程變更

　　1、工程設(shè)計(jì)變更

　　施工中甲方需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前3天以書面形式向乙方發(fā)出變更通

　�。�1）更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸；

　　（2）增減合同中約定的工程量；

　　（3）改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序；

　　（4）其他有關(guān)工程變更需要的.附加工作。

　　因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的乙方損失由甲方承坦，延誤的工期相應(yīng)順延。，甲方應(yīng)報(bào)規(guī)劃管理部門和其他有

　　乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料、設(shè)備的換用，須經(jīng)甲方同意。未經(jīng)甲方同意擅自更改或換用時(shí)，乙方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，并賠償甲方的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。甲方同意采用乙方合理化建議，所發(fā)生的費(fèi)用和獲得的收益，甲方乙方另行約定分擔(dān)或分享。

　　2、其他變更

　　合同履行中甲方要求變更工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)生其他實(shí)質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。

　　3、確定變更價(jià)款

　　乙方在工程變更確定后3天內(nèi)，提出變更工程價(jià)款的報(bào)告，經(jīng)甲方確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款。變更合同價(jià)款按下列方法進(jìn)行：

　　（1）合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款；

　�。�2）合同中只有類似于變更工程的價(jià)格，可以參照類似價(jià)格變更合同價(jià)款；

　　（3）合同中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格，由乙方提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。

　　（4）乙方在雙方確定變更后3天內(nèi)不向現(xiàn)場(chǎng)工程師提出變更工程價(jià)款報(bào)告時(shí)，視為該項(xiàng)變更不涉及合同價(jià)款的變更。

　�。�5）甲方應(yīng)在收到變更工程價(jià)款報(bào)告之日起3天內(nèi)予以確認(rèn)，甲方無正當(dāng)理由不確認(rèn)時(shí)，自變更工程價(jià)款報(bào)告送達(dá)之日起3天后視為變更工程價(jià)款報(bào)告已被確認(rèn)。

　　（6）甲方不同意乙方提出的變更價(jià)款，而實(shí)際工程繼續(xù)施工的，視為同意承包方人的價(jià)款變更要求。

　�。�7）甲方確認(rèn)增加的工程變更價(jià)款作為追加合同價(jià)款，與工程款同期支付。

　�。�8）因乙方自身原因?qū)е碌墓こ套兏�，乙方無權(quán)要求追加合同價(jià)款。

　　第八條：雙方一般的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方的工作

　�。�1）開工前天，全部騰空或者部分騰空房屋，清除障礙物（合同約定乙方包清理的除外），對(duì)未能全部騰空的房屋內(nèi)的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作；

　　（2）辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如因其他原因需由乙方辦理的，相關(guān)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由甲方償付給乙方，并且工期相應(yīng)順延；

　　（3）提供符合施工要求的水源、電源等。

　　（4）甲方按該裝飾工程合同約定的內(nèi)容，負(fù)責(zé)本工程涉及的有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方駐工地代表

　�。�1）、甲方代表姓名：滕小林

　�。�2）、甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員，對(duì)本合同約定的工程行使自己部分權(quán)利和職責(zé)，并可在任何時(shí)候撤回這種委派。

　　（3）、工程指令由甲方代表簽發(fā)，經(jīng)簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。乙方認(rèn)為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時(shí)內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時(shí)內(nèi)做出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令決定，并以書面形式通知乙方。因指令錯(cuò)誤而發(fā)生的追加合同價(jià)款和對(duì)乙方造成的損失并由甲方承擔(dān)，延誤的工期應(yīng)相應(yīng)順延。

　�。�4）、甲方代表應(yīng)按合同約定，及時(shí)向乙方提供所需指令、批準(zhǔn)、圖紙并履行其他約定的義務(wù)。否則乙方在約定時(shí)間后24小時(shí)內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的追加合同價(jià)款，并賠償乙方的有關(guān)損失，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　3、乙方駐工地代表

　�。�1）乙方駐工地代表姓名：彭啟明

　�。�2）乙方任命的駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：全權(quán)代表乙方對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度負(fù)責(zé)；代表乙方與甲方辦理工程款結(jié)算。

　　（3）乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。

　�。�4）乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和依據(jù)合同要求組織施工。

　　第九條：乙方工作

　　乙方按約定的時(shí)間和要求做好以下工作：

　�。�1）甲方委托乙方設(shè)計(jì)的，在其設(shè)計(jì)資質(zhì)證書允許的范圍內(nèi)，按合同約定完成施工圖設(shè)計(jì)或工程配套的設(shè)計(jì)，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后使用；

　�。�2）向甲方代表提供月度工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　�。�3）遵守蘭州新區(qū)政府和有關(guān)部門對(duì)施工噪音、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)

　�。�4）遵守蘭州新區(qū)政府和有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的一切規(guī)定和要求。

　�。�5）按約定保護(hù)好建筑物結(jié)構(gòu)和相應(yīng)管線、設(shè)備；

　�。�6）已竣工工程未驗(yàn)收前，負(fù)責(zé)成品保護(hù)，保護(hù)期間因乙方原因發(fā)生損壞，乙方予以修復(fù)。第三方原因造成損壞，由責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù)；在無法找到責(zé)任的第三方時(shí)，由乙方自行承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。要求乙方采取特殊措施保護(hù)的分段或分部工程，其費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方在竣工驗(yàn)收前使用，發(fā)生損壞的修理費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。由于乙方不履行上述義務(wù)，造成工程延誤和經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　第十條：爭議解決

　　在本合同執(zhí)行中出現(xiàn)爭議，雙方協(xié)商不能解決時(shí)，應(yīng)向裝修房屋所在地人民法院提起訴訟。爭議發(fā)生后，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行合同以保障施工的連續(xù)，保護(hù)好已完工的工程，除非雙方協(xié)商一致書面確認(rèn)停止施工。

　　第十一條：本合同一式二份甲乙雙方各式一份

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

室內(nèi)裝修工程承攬施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：

　　一、工程施工地點(diǎn)及房屋情況

　　1、施工地點(diǎn)：小區(qū)號(hào)樓單元室。

　　2、住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：。

　　二、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育，在施工過程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財(cái)產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

　　2、乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　4、施工機(jī)械以及模板、工具等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

　　5、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

　　6、為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方，同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的`原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，防止被盜丟失，否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。

　　三、質(zhì)量和工期要求

　　1、工期從______年____月____日開始建設(shè)，到______年____月____日止。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定

　　2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。

　　4、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　5、房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。

　　四、違約責(zé)任

　　由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　2、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　______年____月____日

　　乙方簽字：

　　______年____月____日