工程建筑施工合同(15篇)
隨著人們法律意識的加強,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家整理的工程建筑施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
工程建筑施工合同1
發(fā)包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同書,以約束雙方共同遵守。
一、工程概況:
建筑面積:平方米建筑高度:米
建筑層數:層結構類型:框架(磚混)
二、承包范圍與內容:
室內的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運輸。
三、承包方式:
包人工費。
四、承包價格:
按實貼面積計算墻面元/M2;地面元/M2。
五、工程期限:
從年月日到年月日結束(遇不可抗力順延工期,若無故拖延一天,罰款1000元)。
六、付款方式:
工程結束付工程造價的80%,交工后一個月內付15%,余下5%維修期滿付清(建立身份證復印件式臺賬,人及證件必須相符,本人簽字并按手。。
七、質量要求:
1、乙方承包的分項工程按國家質量標準驗收,必須達到合格或優(yōu)良工程驗收標準。
2、乙方必須嚴格按圖施工,按規(guī)范施工,按現場技術人員制訂的方案施工,聽從現場技術人員的指揮,積極主動配合其它工種人員的工作。
3、根據甲方提供的材料尺寸,按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼,表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。
4、因乙方原因導致工程達不到規(guī)范、標準要求,造成返工所發(fā)生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔,甲方不予計算工作量。工期不予順延,情節(jié)嚴重的,甲方有權終止合同。
八、機具的控制:
甲方提供垂直運輸機械,其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求:
工人必須持證上崗,進工地前必須經過安全教育培訓操作,必須按照國家安全施工規(guī)范標準要求施工,禁止違章作業(yè),否則出現工傷事故,全部由乙方負責。
十、違約責任:
1、由于乙方原因,造成停工或窩工延誤的,每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應妥善保護施工現場的建筑物及設施,如造成損失照價賠償。
3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
十一、其他約定:
1、乙方應自覺愛護甲方施工現場內的.機械、工器具等其他財產且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任,如有破壞將追究其相關責任,工作完成后需及時清理場地;做到在保證質量的前提下節(jié)約材料,合理利用材料,杜絕浪費,如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結算中扣除。
2、其它未盡事宜,甲、乙方隨時協商,簽訂補充協議,作為本合同附件。
3、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,本合同自簽訂之日起至結束內有效,待工程結束后自動作廢。
甲方:乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
年月日年月日
工程建筑施工合同2
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方新鄉(xiāng)市平原新區(qū)東合角村道工程(總長度1。4公里)施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負責施工。
二、承包費用:_________________元/㎡
三、支付方式:施工隊進場預付_________________元,5天后再付_________________元,經驗收合格后付_________________元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期:_________________乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發(fā)現質量不合格行為,造成返工,因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責,與甲方無任何關系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的`材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
3、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責。
5、保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
工程建筑施工合同3
甲方:_______________(發(fā)包方)
乙方:_______________(承包方)
經甲乙雙方友好協商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當地有關法律、法規(guī),本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設施工事項達成共識,具體內容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程內容及承包范圍:_______________
4、建筑規(guī)模:_______________
5、工程造價:_______________
6、質量等級:合格。
7、設計變更按甲方書面通知并經甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準備
1、工程所需鋼結構構件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負責供應。
2、安裝所需設備,包括吊機生產車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責任
1、甲方的責任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現場條件,協調現場情況,為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質量,施工技術及安全生產。
(3)安排指定現場的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統一審核工程預決算和竣工結算。
2、乙方的責任
(1)確保本協議規(guī)定的質量、安全、工期按期完成。
(2)進場前________天內,向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后________天內,編制出工程施工組織設計及進度計劃,報甲方批準后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統計、技術、質量、安全等有關資料,并接受甲方職能部門的檢查指導。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準,由此造成的全部相關費用由乙方承擔;在規(guī)定時間內,乙方未能及時返工整改,甲方有權指出乙方出場、停止安裝,并承擔一切經濟損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,
本工程有效工期______天,法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協議簽署后乙方應在_________年______月___日內進駐現場,并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時,甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內作業(yè)時間標準)。
第五條工程質量
1、嚴格按照施工圖與說明書,按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規(guī)范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質量達不到合格等級,由乙方負責;達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查,監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內,由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴格按照國家現行有關建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標準及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經評定為不合格工程,甲方有權向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、施工過程中質量不符合要求時,甲方或監(jiān)理有權要求乙方停工整頓或返工處理,情節(jié)嚴重的給予每次______元處罰,如乙方返工后仍達不到合格要求,甲方有權解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、乙方在施工中,為確保工期、質量、安全,必須使用符合安全標準的施工機械,對危及生產安全的機械一律不得進入現場施工。
8、在施工中及施工現場出現的一切安全事故由乙方負責。
第六條:文明、安全生產
1、施工現場必須滿足省市有關安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產,嚴格遵守安全生產的有關規(guī)定,遵守勞動用工條例,工地發(fā)生的任何責任事故,由乙方承擔全部責任。
第七條:工程款的支付與結算
1、雙方同意按照進行結算。
2、施工用水電
甲方負責施工現場的三通一平全部到位。
施工產生的水、電費由乙方承擔(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔,產生費用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協議后,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內,因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后,經甲方核實確認工程量價款后______日內向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后,付至工程總造價的______%。
3、工程竣工驗收合格后,乙方指派有資質的專職工程核算人員積極配合審計結算。結算時間為______個月。工程結算審計______個月內完成?⒐べY料移交甲方驗收合格后,付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款,按雙方保修協議支付,直至結清全部工程價款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的.材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權停止施工,由此造成的工期延長,工期相應順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協商解決辦法,如協商不成,乙方有權申請人民法院進行依法解決。
第十條質量保修
質保期內如出現質量問題,乙方接到甲方通知______小時內不進行維修,甲方有權安排他人維修,所產生的費用從質量保修金中扣除,不足之處有乙方補足。
第十一條違約責任
1、協議后效后,某一方不履行協議或單方終止協議、或單方原因造成對方終止協議的,應承擔工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。
2、乙方負責按時清理施工產生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協議中的所有條款均為合同的內容,均納入合同管理中。本協議條款與大合同有沖突的地方,以本協議條款為準。
4、本協議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議,雙方友好協商處理,協商無果至當地仲裁委員會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
工程建筑施工合同4
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的'確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
工程建筑施工合同5
發(fā)包方(甲方):______________
代表人:_______________________
設計方(乙方):______________
設計等級證書:________________
鑒于甲方是__________________項目的發(fā)包人,乙方是具備設計資質的設計方,甲方委托乙方擔任本項目的施工設計工作,為避免合同履行后雙方發(fā)生不必要的糾紛,特訂立本合同規(guī)范雙方的行為,具體如下:
第一條工程概況
1、工程地點:____________________
2、設計項目:____________________
3、設計內容:____________________
4、承包方式:____________________
第二條設計依據
甲方在訂立合同時,應交付給乙方委托書及項目相關的審批文件。同時要一并交付設計前的基礎勘探資料,甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務
1、乙方接受委托書后,應隨即進行現場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖,平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費后_______日內須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費后_______日內須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導,完成圖紙和技術的交底,若因施工發(fā)生困難而變更設計時,乙方應預先征得甲方同意,但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付
1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣,大寫為__________,設計費總計__________萬元,大寫為__________。
2、本合同簽訂之時,甲方須向乙方支付定金,_________元人民幣,大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖,經甲方確認驗收后,甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元,大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定后,甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元,大寫為__________。
5、剩余價款在雙方義務履行完畢后,甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款
1、甲方對于本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的'義務,未經乙方書面同意,不得將圖紙用于本合同之外的任何商業(yè)活動,也不得擅自復制、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。
第六條合同中止與解除
1、甲方如有特殊情況,必須終止本合同,應書面通知乙方,并且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時,定金不予退回。
2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同,則應雙倍返還定金,如給甲方造成其他損失,則須一并賠償。
第七條違約條款
1、甲乙中任何一方違反本合同規(guī)定的相應義務,給對方造成損失的,均應負擔所有損失。因一方違約,導致合同無法履行的,須終止合同的,違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內容不滿意為由,拒付設計費,乙方負有修改義務,雙方應依誠信原則協商解決。
第八條爭議糾紛解決
雙方就本合同約定事項有所爭議時,雙方應協商解決,協商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
第九條附則
1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方應照常支付設計費。
2、設計時間于_______年______月______日起,到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)
3、本合同自雙方簽字后生效,合同規(guī)定的雙方義務履行完畢后失效。
4、本合同一式______份,甲乙雙方各______份,提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方:__________________乙方:__________________
______年______月______日______年______月______日
工程建筑施工合同6
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼: (以下簡稱乙方)
甲方現將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方,根據甲乙雙方多次共同協商,在平等一致的基礎上,本著雙方互惠互利的原則,達成本合同條款,供雙方遵照執(zhí)行。
第一條:工程概況:
1 工程名稱:武勝香江豪庭
2 工程地點:武勝縣城祥升大道。
第二條:承包范圍:
發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車庫 工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作內容。
第三條:工期:
(一)開工日期: 年 月 日(根據甲方的工期要求)。
(二)竣工日期: 年 月 日(根據甲方的工期要求)。
第四條:工程價款:
1分部分項工程單價如下:
(1)獨立基礎:基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖200元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。
(2)人工挖孔樁:土方90.00元/m3,頁巖140.00元/m3,板石(需要水鉆施工)280.00元/m3,土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容:
(1)人工開挖場內土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內石方并滿足現行有關規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。
(4)場內排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條:施工技術要求:
(一)、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底,并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規(guī)范嚴格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行,上一道工序完成驗收合格后,方可進行下一道工序施工。
第六條:雙方責任及工作:
(二)、甲方工作:
1、為施工協調有關工作關系。
2、甲方施工員對工程進度,施工步驟進行安排,指導乙方施工,并對質量安全工作進行質量監(jiān)督檢查。
(二)、乙方工作:
1、嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質量安全的要求,服從施工員及現場管理人員的安排,嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規(guī)范進行施工。
2、加強對工人的管理,教育工人遵紀守法,加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規(guī)程進行施工作業(yè),做好自檢工作。
3、組織工人文明施工,加強施工現場管理,不允許工人打架罵人,做到工完場清。
第七條:工程質量驗收
1、嚴格按照國家現行施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行驗收。
2、因乙方造成的質量問題而返工,由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費,并接受罰款。如無法保證工程質量進度,甲方有權單方面終止本合同,所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方,并清退出場。
第八條:人工費支付
本分項工程無進度款,待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條:安全責任:
在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書,具有同等法律效力。
第十條:其他約定:
1、合同期內乙方借故中途停工或退場,甲方有權拒付人工費,乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金,由此給甲方造成的'其它經濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決,在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人,否則甲方有權單方終止合同,所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方,并清退出場。
4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求,以及有違法亂紀行為等,造成所有損失由乙方簽約人全權負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件,如乙方人員損失甲方公物,應照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工,每次處罰款20xx元以上。
第十一條 其它:
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件,具有同等法律效力,應嚴格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜,由雙方協商,形成新的合同條款,雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份,甲方執(zhí)倆份,乙方執(zhí)壹份,具同等法律效力,雙方簽字后生效,工程竣工驗收合格,結清尾款,自然失效,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建筑施工合同7
委托方:_____________________(以下簡稱甲方)
受委托方:_____________________(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商,乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務,保證工程建設順利進行,特訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:_____________________
工程地點:_____________________
二、工程承包方式:
甲方全權委托乙方負責工程的施工和聯系供電部門進行驗收等相關工作。
三、承包費用:
根據該工程的設計和預算資料,經甲乙雙方共同協商約定,合同按供電部門所測線路每一公里8。5萬元計算,按測出的公里數為工程總金額。
四、付款方式:
在乙方拿到供電部門設計方案后,三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限:
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后,通知乙方進場,從進場之日起,預計____日內完工(遇雨順延)。
六、甲方責任:
1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續(xù)。
2、甲方設置業(yè)主代表,代表甲方對本工程進行監(jiān)管。
4、甲方參加主要設備材料的現場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協調關系、配合乙方施工,保證乙方的施工正常進行。
七、乙方責任:
1、負責工程的施工,聯系驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的'材料的質量。
2、如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格,由乙方負責整改,整改費用由乙方自負,但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。
4、乙方只負責線路部份的一切材料和費用,不負責線路以外廠區(qū)要用的一切保護設備。
八、物資供應由乙方負責
九、安全管理
甲、乙雙方全部負責制人員進場后,必須嚴格遵守有關現場規(guī)定,服從現場負責人統一指揮,若發(fā)生人身及設備安全事故,由各方自行負責。
十、本合同未盡事宜,雙方另行約定。
本合同一式貳份,具有同等法律效力。甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格并付清工程款后,本合同自動失效。
甲方:____________________________
乙方:____________________________
日期:____________________________
工程建筑施工合同8
發(fā)包發(fā)(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
經雙方協商同意甲方將______工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責任和義務,特簽訂本合同:
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等),包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
__________________.
三、工程承包單價
__________________.
四、付款方式
進度款按完成工程量______按月支付,竣工退場支付______.
五、甲乙雙方責任
1、甲方責任:
提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任:
(1)按圖施工,以甲方交底執(zhí)行,并按照國家現行有關規(guī)范和工程質量要求施工,做好工程自檢,確保工程質量必須優(yōu)良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準,造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
(2)砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負3-5mm,灰縫厚度10-15mm,且平直均勻飽滿,墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用,必須做到當天工完場清。
(3)內墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫,頂縫必須掛網,先定點,現成管理人員驗收合格后方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現場工完場清。
(4)外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的.垂直縫,頂縫全部掛網。外墻定點與現場管理人員配合施工,并經專業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達標,垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
(5)室內粘貼:地板粘磚時,地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛(wèi)生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現象。
(6)施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現象,后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔。
(7)中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實際人數每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結算。
(8)工期進度:乙方必須按以上進度準備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款______元,拖延3天以上甲方有權另進班組,以保住工期按時完成。
六、安全、質量罰款細則
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款______元;
(2)乘坐提升架上落,每人次罰款______元。
(3)宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款______元,并沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關,每人次罰款______元;
(5)施工中浪費材料,按原價十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款______元,造成嚴重后果全部由乙方負責;
(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題,似情節(jié)輕重處以罰款不等,如多次出現質量問題,停工整頓,嚴重者甲方有權清退乙方出場,工程款按60%結算。
(8)工傷、工故乙方承擔30%.
七、其他事項
1、本工地內打架每人次罰款______元,嚴重者送公安機關處理,一切法律經濟責任自負,本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地無關。
2、借領工具、損壞或原價賠償,違規(guī)操作損壞機械者,維修費用或造成其它損失由乙方負責。
3、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規(guī)定執(zhí)行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時結算余款后自動失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方(甲方)簽字:__________________
承包方(乙方)簽字:__________________
簽訂日期:______年______月______日
工程建筑施工合同9
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_____________________
承包方(以下簡稱乙方):_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q:_____________________
。ǘ┕こ痰攸c:_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為:______________元整
五、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(_______,《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號),《_______省建設工程計價辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準),一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的.工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的_______%,工程保修金留結算總價的_______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
代表人:___________________
代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日
工程建筑施工合同10
甲方(全稱): (以下簡稱甲方)
乙方(全稱): (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經甲乙雙方協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:資五工業(yè)園內,200多畝工業(yè)建設項目。
工程名稱:
二、工期
開工日期:本工程定于 年日開工; 竣工日期:本工程定于年月日竣工; 合同工期總日歷天數為: 天。
三、工程量及工程價款
本工程工程量經測量單位實地測算為立方米,單價為元人民幣/立方米。工程總價款(固定總價)為 元人民幣包干。在無設計變更的情況下不做調整。甲方借用機械、人工,另行計算(挖機按2400元人民幣/臺班,汽車按350元人民幣/臺班,人工按100元人民幣/工日)
四、甲方的責任和義務
1、甲方為乙方劃定具體的施工范圍。
2、甲方為乙方提供進場施工的道路,確保乙方車輛進入施工現場。
3、按合同及時支付工程款。
五、乙方的責任和義務
1、乙方負責本廠區(qū)甲方指定范圍的土石方施工、乙方應嚴格按照甲方指定的范圍進行施工。凡不經甲方同意乙方施工的甲方不予計量。
2、乙方應當嚴格遵守甲方施工現場的各項管理規(guī)章制度。
3、乙方負責土石方的挖、運輸、填筑、整平、碾壓等全過程工作,并對該全過程中可能發(fā)生的一切安全、文明、環(huán)保、交通等事故負全部責任。
4、乙方填筑道路土方必須分層壓實,分層厚度﹤50cm,密實度>90%。
5、乙方應遵守國家和地方有關法律法規(guī),也不得以甲方的名義從事其他活動,否則甲方將追究乙方的責任。
6、乙方應安排專職人員負責現場施工,并出具委托責任書和相應的身份證明。
7、乙方應一次性向甲方支付履約保證金壹萬元,項目全部竣工付款完成后甲方退還給乙方,本履約保證金不予計息。
六、質量和安全
1、乙方施工前制定施工方案,報甲方審批后實行,以確保施工質量。
2、甲方將安排專人對乙方的施工進行監(jiān)督管理,甲方現場管理人員的指令,乙方應無條件服從。
3、乙方在施工場區(qū)內應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定以及甲方的.各項安全規(guī)章制度,嚴格按照安全標準組織施工。
七、工程驗收
乙方完成本工程后,應首先進行自檢,自檢合格后書面通知甲方,甲方將組織人員進行驗收,經甲方驗收合格后,乙方交付給甲方。
八、工程量的確認
工程計量按照實際發(fā)生的工程量計量,土方的工程量按照壓實后體積計量,開工前甲乙雙方對場地標高進行測量,乙方完成后雙方再重新測量填土標高,從而計算出填土的工程量。
九、合同價款和支付
本工程以總價形式承包,經雙方確定總價為驗收合格后一月內支付給乙方合同總價款的50 %,剩余價款1年內全部付清。
十、爭議的解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方友好協商解決,無法解決可向資興市人民法院提起訴訟。
十一、合同生效和終止
本合同經雙方簽字蓋章后生效,本項目經甲方驗收合格并支付全部價款后終止。
十二、本合同一式叁份,甲方貳份,乙方壹份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建筑施工合同11
發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經友好協商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議:
1、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。
2、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關手續(xù)或需經有關主管機關批準,甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。
4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
5、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監(jiān)督。
6、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的`行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
8、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工,_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
。1)該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
。2)該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
11、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
12、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
13、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
14、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行,審計費用由乙方承擔。
16、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
工程建筑施工合同12
。痘A工程)
甲方:XXXXX有限公司
乙方:XXXX有限公司
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關法律、行政法規(guī),在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎上,雙方就以下施工事項協商一致,訂立如下協議:
一、 工程項目名稱:鼎XX
二、 工 程 地 點:大慶市XXX。
三、 工 程 內 容:地下樁基礎工程,1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎施工。混凝土工程總量約為:2千多立方米。最終以實際發(fā)生的,并經甲方、乙方、監(jiān)理現場代表審核后的混凝土工程量為準,此工程量作為工程結算依據。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款,單方造價:鋼筋混凝土每立方米為1000元,工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準。
。1) 該工程造價中已包含勞保統籌費用及安全生產措施費、總包服務費、稅金等費用。
。2) 此工程價款中已包含水電費用及相關的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
。3) 最終以實際發(fā)生的工程量進行結算,工程量計算以設計圖紙尺寸及相關規(guī)定為依據。由甲方、乙方及監(jiān)理現場代表負責確認,最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認的為準。
(4)乙方負責向甲方支付2%稅金,其余部分由甲方負責。
2、 承包方式
(1) 乙方以包工包料形式承包,乙方負責按甲方、監(jiān)理批準后的施工方案進行施工,并且提供人工、材料,進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
(2) 乙方自行負責工程所用水、電費用。
。3) 甲方負責監(jiān)管乙方樁基礎工程施工及提供場地,乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑,甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管,乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規(guī)范》進行施工,如出現任何安全、質量事故均由乙方負責。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后,乙方人員、材料設備全部進場后,甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款;以后按形象進度撥付工程款。樁基礎工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎分項工程驗收合格,乙方交齊相應的樁基資料后進行最終結算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質保金,待工程竣工驗收合格,正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后,乙方人工、材料、機械設備等應按經過甲方及監(jiān)理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續(xù)作業(yè)。施工工期為:自開鉆之日起10天(有效工作日)如施工現場不具備施工條件,工期順延。
七、質量要求
1、按設計圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設計及相關規(guī)范要求施工。工程質量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的'質量不合格所產生的一切責任及經濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內,且在甲方撥付最后一筆工程款之前,乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內業(yè)技術資料四份。
八、責任及義務
甲方責任及義務:
甲方應提供確保樁基礎工程施工所要求的施工現場和通道等,為樁基礎工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務:
1、乙方施工樁基礎在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進行樁
基礎定位放線。施工中鉆出的泥土,由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊,四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作,按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進入施工現場的日期進入現場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內,向甲方及監(jiān)理提供施工組織設計及進度計劃進行審批,乙方必須按批準后的方案施工,隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(如粉質淤泥層等)情況,導致施工不能正常進行,乙方有義務采取一切措施保證施工質量及工期,由此而產生的一切費用全部由乙方承擔,由而引起的工期順延。
5、乙方應嚴格按國家相關行業(yè)操作規(guī)程進行施工;樁及樁內鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設計要求;試樁時,乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力(實際使用價值)達不到設計要求,乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。
6、乙方應認真按照標準、規(guī)范、設計要求、經甲方及監(jiān)理批準的施工方案進行施工,隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件,乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進行驗收。經甲方現場相關專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后,方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過程中,若遇到地下障礙物、空洞、人防等,應及時通知甲方、現場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進行處理。乙方有義務采取一切措施保證施工工期和質量。
9、乙方應與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合,服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內,人工、材料及設備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑,其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作,并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內業(yè)資料的整理,竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產 乙方在樁基礎工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃,做好安全技術交底工作,保證施工現場安全。如施工現場出現由于乙方原因引起的安全事故,乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務
1、做好施工現場的“三通一平”工作。
2、負責協調乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線,并以書面形式交給乙方,乙方負責放線定位,甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現場內,由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協調處理建設行政管理部門的相關手續(xù)。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜,須雙方共同協商,作出補充協議,補充協議與合同具有同等效力。本協議未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方(公章): 乙 方(公章):
法人代表簽字: 法定代表簽字:
地 址: 地 址:
聯 系 電 話: 聯 系 電 話:
日 期: 日 期:
工程建筑施工合同13
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結合本合同項下工程的具體情況,雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點:本市橋口區(qū)太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.6工程質量:參照國家房屋質量有關要求
1.7合同價款(人民幣大寫):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根據建筑施工完成后實際面積結算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,向乙方進行現場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù)。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量,進度進行檢查。
2.3協調有關部門做好現場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現場周圍建筑物,設備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的`措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內,甲方支付總計工程款的30%,計人民幣×元;
第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二],應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。
7.2凡由乙方采購的材料,設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī),規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商,調解解決或者協商,調解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質量要求
1.水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現澆使用號,墻,地粉砌使用號;
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現澆中不得少于;在墻,地粉砌中不得少于;
3.內外墻粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
3.鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4.任何墻壁厚度不得小于240MM;
5.其他約定:
延伸閱讀: 工程質量 驗收效果 生產安全
工程建筑施工合同14
合同編號:
需方(以下稱甲方):_______
簽訂日期:_______年_______月_______日
供方(以下稱乙方):_______
簽訂地點:_______
根據《中華人民共和國合同法》,經甲乙雙方友好協商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數量、單價及合同預算金額
三、備注:
1.以上表格所涉及的數量、尺寸、規(guī)格依據甲方所提供的加工圖紙為準,此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整,尺寸準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質按304執(zhí)行,所有供貨不銹鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220—92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收后,交由甲方負責保管。
五、驗收手續(xù):供貨方貨到現場,甲方或其工作人員只對外觀可視面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發(fā)現存在工藝質量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內到達現場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。
六、乙方送到現場之貨物,甲方授權為指定簽收人,若授權有變更,以甲方書面函告為準。
七、付款及結算方式
。1)自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結清。
。2)乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數量清單傳真給甲方確認,甲方在確認后簽字回傳給乙方,乙方在收到發(fā)貨單確認的當天發(fā)貨。貨到工地后經甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結算貨款。
。3)甲方付款方式可為支票或網銀結算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時,必須提供等額的相應票據,否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任:按時保證質量交貨,提高品質量合格證及產品質量保證書,乙方的產品在質量保證期內出現的任何質量問題均視為該產品不合格,甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的1‰向甲方支付違約金,違約金總數不超過合同暫定貨款的20%;乙方產品若連續(xù)出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的,甲方有權解除本合同,且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任:負責工地現場的數量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金,違約金總數不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應盡快向對方通報理由,經有關主管機關證明后,可允許延期履行、部分履行規(guī)定的',不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協商決定。
十二、圖紙及責任:
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設計到現場測量出圖,在接到甲方要求一天內到場,在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出,否則,應當賠償乙方因此承受的實際損失(當乙方收到甲方書面指令時,乙方已經開始生產的,應立刻停止生產,否則甲方不予以承擔責任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。
4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的,乙方須對此承擔一切相關經濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執(zhí)行。
十三、雙方主要職責
。1)甲方:提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
(2)乙方:根據甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產品的圖紙變更:在執(zhí)行合同過程中,產品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準,則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產生任何爭議由雙方友好協商解決,協商不成提交工程所在地的_______依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、
甲雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:_______(簽章)乙方:_______(簽章)
代表人:_______(簽章)代表人:_______(簽章)
開戶銀行:開戶銀行:_______
帳號:_______帳號:_______
工程建筑施工合同15
工程承包人: (以下簡稱甲方)
勞務分包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、公正和誠實、守信用的原則,鑒于已經簽訂施工總承包合同,雙方就勞務分包事項經協商達成一致,訂立本合同。
一、勞務分包工作對象及提供勞務內容
工程名稱:
工程地點:
分包范圍:施工圖范圍內的清包工。
二、分包工期: 開工, 竣工,總工期 天,每推遲一天罰款壹百元(雨天順延),提前一天獎勵壹佰元,獎懲兌現。
三、工程質量標準及進度要求
乙方必須嚴格按照施工圖紙及現場規(guī)范施工,執(zhí)行現行建筑安裝工程施工質量驗收規(guī)范,工程質量必須達到合格等級。
乙方必須保證充足的勞動力并按照甲方進度計劃施工,確保工期。
四、承包價格及結算方式、付款方式
土建部分人工、機械、工具、鐵絲、釘、扎絲、腳手架、電碴壓力焊對接、植筋錨固、抽排水、基槽開挖及回填夯實(不含電費、外運土及土源),按每平方米 元計算,建筑面積為平方米,總價元。 場地內的所有材料裝卸、堆放、轉運、模板、支撐、方木、施工機械的租用、進退場、安裝、拆卸、維修和文明施工、安全施工等(安裝、裝飾另附分包價款)。 結算方式: 首付工程款 萬元,第一層頂柱梁板砼澆筑完畢付 萬元;第二層頂柱梁板砼澆筑完畢付 萬元;余下的 萬元經竣工驗收合格后,一月內付清(如拖欠工程款除按超過銀行存款利息付款外,乙方有權投訴)。
五、獎懲措施
乙方在施工過程中,工程質量必須達到合格,否則處以工程承包價格10%的罰款。 乙方必須按照甲方的施工進度計劃施工,在施工過程中進行節(jié)點考核,不按時完成,每推遲一天,罰款100元。工程滯后三天或者進度節(jié)點工期滯后一周的,甲方有權無條件更換施工隊伍,并不再支付本期的人工費(節(jié)點工期另附,見施工進度橫道圖)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程質量返工事故處理等導致工期延誤時,施工工期不順延。施工過程中間驗收及隱蔽工程驗收;因乙方所做工程質量達不到合格要求,造成的費用及工期延誤由乙方自行負責。
六、甲方的.權利和義務
1、提供相應的施工圖紙一套,編寫詳細的施工組織設計,完成各項報表。
2、檢查驗收工程質量、安全生產、文明施工、施工進度。
3、按時提供施工材料。
4、甲方在檢查工程質量時如發(fā)現達不到驗收標準時,有權加以制止,并責令其整改,嚴重者令返工重做,由此發(fā)生的材料浪費及人工費用全部由乙方承擔。
5、乙方在施工過程中不服從甲方管理、指揮及文明施工方面違反操作規(guī)程的,甲方管理人員有權對乙方處以100-200元的罰款,并從本月支付工程款中扣除。
6、甲方應根據工程進度及時將材料采購到位,保證乙方不出現窩工現象,如發(fā)現因材料不到位所造成誤工,經甲方確認給予誤工補助。同時,乙方應提前24小時通知甲方供應材料,否則不予補助。
7、甲方要對各主要工序進行安全技術交底。
8、甲方人員經常深入工地,加強對安全、質量、材料及施工過程的監(jiān)督檢查和控制,指導施工工作。
9、完成竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續(xù)和竣工決算。
七、乙方的權利和義務
1、必須嚴格執(zhí)行國家現行有關工程質量評定標準、規(guī)范。
2、施工時必須做到工完料盡場地清,落地材料及時回收利用,不另計人工費,杜絕材料浪費,如材料用量超過定額用量時,超出部分材料自負,費用從工程款中扣除。
3、現場施工員和班組長必須現場負責,如遇特殊情況,須經項目負責人同意,并委托他人負責,否則處罰100元/人次。
4、不得無故停工,如發(fā)現無故停工現象,甲方有權對乙方處以500-1000元的罰款,情節(jié)嚴重者清退出場,并拒付已完成的工程量款。
5、乙方要保持與甲方的良好溝通,發(fā)現問題及時反饋,積極配合甲方。
6、必須保證現場施工人員遵守項目部各項規(guī)章制度。
7、乙方自備手頭工具,如鍬、銑、瓦刀、灰斗、棉線等。
八、其它
1、甲方有權對乙方的工作做臨時性調整,乙方應積極配合。
2、圍墻以內的安全文明施工,必須遵照要求作到活盡場清,不另計人工。
3、返工:由甲方原因造成的返工,甲方根據實際情況給予一定補償。
4、變更部分按照原承包價格中的定額預算有關相應子目計算(增加或減少)。
5、現場質量、安全管理、材料管理有相應的懲罰措施。
6、施工單位的各項制度、質量、安全條例均與本合同具有同等效力。
本合同一式四份,甲乙雙方各二份,雙方簽字后生效,工程款付清后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程建筑施工合同】相關文章:
建筑裝飾工程的施工合同06-22
建筑工程的施工合同06-22
建筑施工工程合同模板09-30
建筑裝飾工程施工合同06-13
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑模板工程施工合同12-24
建筑施工工程合同范本03-07
建筑工程施工合同04-22
建筑工程內部施工合同04-25
建筑工程防水施工合同09-08