（熱）房屋施工承攬合同3篇

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，合同對(duì)我們的約束力越來(lái)越不可忽視，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編整理的房屋施工承攬合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

房屋施工承攬合同1

　　甲方（房主）：__________

　　乙方（施工方）：__________

　　身份證號(hào)：__________

　　地址：__________

　　聯(lián)系方式：__________

　　上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、工作內(nèi)容

　　房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容，并滿(mǎn)足規(guī)范和甲方要求。

　　二、工程價(jià)款與支付方式

　　1、工程價(jià)款：

　　2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

　　3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算，第一層完工后支付__________%，第二層完工后支付__________%，工程竣工以后支付__________%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

　　三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利

　　1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對(duì)乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo)，甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果。

　　2、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。

　　3、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，將退還乙方%的'保證金。

　　4、工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。乙方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)，自行負(fù)責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　5、工程進(jìn)度：乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。

　　6、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過(guò)正當(dāng)方式解決。

　　7、乙方應(yīng)按時(shí)結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。

　　五、其它

　　1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對(duì)內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

　　3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　甲方（簽字）：__________

　　乙方（簽字）：__________

　　簽署時(shí)間：__________年__________月__________日

房屋施工承攬合同2

　　甲方：__________（全稱(chēng)）乙方：__________（全稱(chēng)）

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，雙方就本工程經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下施工條款，特簽定本合同。

　　第一條、工程概況

　　第二條、綜合單價(jià)

　　1、錨固深度為

　　2、本報(bào)價(jià)包含檢測(cè)費(fèi)，不包含稅金，施工用電費(fèi)和管理費(fèi)。

　　3、甲方提供無(wú)銹無(wú)油的鋼筋、電源、腳手架等。

　　4、植筋錨固采用植筋膠。

　　第三條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　工程質(zhì)量必須符合國(guó)家的規(guī)范要求，達(dá)到鋼筋對(duì)應(yīng)抗拉值。

　　第四條、工期

　　本工期為天，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________號(hào)。

　　第五條、合同價(jià)款支付

　　乙方的施工人員、設(shè)備、材料進(jìn)入工現(xiàn)場(chǎng)后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。

　　第六條、甲方責(zé)任：

　　1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)向乙方提供圖紙和實(shí)際定位、放線(xiàn)工作；并進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量要求交底。

　　2、甲方為乙方提供施工中的各項(xiàng)便利條件并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該項(xiàng)目的全過(guò)程管理。

　　3、提供的材料，必須符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)定的.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)乙方提出的材料計(jì)劃將工程所需的材料送至施工地點(diǎn)50米范圍內(nèi)。

　　4、按合同約定按時(shí)撥付工程款，若因甲方變動(dòng)造成的停工、窩工應(yīng)給予乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　第七條、乙方責(zé)任：

　　1、乙方必須遵守甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理制度。

　　2、乙方嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)要求的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工。

　　3、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)要帶好安全帽，高空作業(yè)要佩帶安全帶，遵守各項(xiàng)安全操作規(guī)范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時(shí)乙方有權(quán)向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患后方可施工。

　　4、提供施工所需的材料質(zhì)檢報(bào)告、合格證等相關(guān)資料。

　　第八條、安全責(zé)任：

　　乙方必須對(duì)工人做好安全技術(shù)交底按照合同規(guī)定的工程范圍進(jìn)行施工，施工中造成事故的，有事故責(zé)任方負(fù)責(zé)。

　　第九條、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、施工完畢，由甲、乙、監(jiān)理方共同驗(yàn)收，由具有檢測(cè)資質(zhì)的單位出具檢測(cè)報(bào)告。

　　第十條、違約責(zé)任

　　1、甲方未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應(yīng)順延。

　　2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)，由于設(shè)計(jì)原因、基礎(chǔ)的強(qiáng)度及鋼筋不合格等與乙方無(wú)關(guān)的因素導(dǎo)致的工程不合格，乙方不負(fù)責(zé)任。

　　第十一條、爭(zhēng)議

　　雙方在合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)本著友好的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向人民法院起訴。

　　第十二條、合同生效與終止

　　本合同甲、乙雙方必須嚴(yán)格履行合同規(guī)定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關(guān)約定條款處理。合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同約定的本工程內(nèi)容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。

　　甲方：__________（章）代表人：__________單位地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________

　　乙方：__________（章）代表人：__________單位地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________

　　合同簽訂日期：__________年__________月__________日

房屋施工承攬合同3

　　建設(shè)方（下稱(chēng)甲方）：________身份證號(hào)碼：________

　　承攬方（下稱(chēng)乙方）：________身份證號(hào)碼：________

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現(xiàn)達(dá)成如下房屋施工承攬合同條款：

　　一、承攬項(xiàng)目

　　1、甲方擬建一處房屋，位于面積為_(kāi)_______平方米，現(xiàn)將________工程承攬給乙方，具體包括：

　�。�1）基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋。

　�。�2）主體框架及砌墻工程。

　�。�3）布筋及水泥砼工程。

　�。�4）基礎(chǔ)泥土回填及平整。

　�。�5）其它。

　　2、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計(jì)方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設(shè)備、工具等均由乙方負(fù)責(zé)。

　　二、工價(jià)及其支付

　　1、本工程工程款為_(kāi)_______元。

　　2、前述價(jià)款在工作完成之時(shí)即付清給乙方。

　　三、安全責(zé)任

　　乙方在施工過(guò)程中，應(yīng)注重加強(qiáng)安全意識(shí)，乙方在施工過(guò)程中發(fā)生的人身傷害事故（包括乙方人員及其它第三人）所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔(dān)。

　　四、工程驗(yàn)收及工期

　　1、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會(huì)大眾公知認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本合同所涉及工程的'工期為_(kāi)_______天。

　　3、如乙方未在約定的工期內(nèi)完工，每拖延一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金________元。

　　五、返工義務(wù)的承擔(dān)

　　在施工過(guò)程中，若出現(xiàn)建設(shè)工程質(zhì)量及未按甲方設(shè)計(jì)施工等問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)返工，所需費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、保修期限

　　1、工程質(zhì)量保修期為_(kāi)_______年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計(jì)算。

　　2、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷，乙方不承擔(dān)責(zé)任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修或賠償，請(qǐng)求乙方承擔(dān)維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使。

　　3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗(yàn)收之日起一個(gè)月內(nèi)乙方施工工程無(wú)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內(nèi)無(wú)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方在保修期滿(mǎn)之日一次性支付1000元給乙方。

　　七、特別約定

　　1、乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得將承攬施工建筑工程轉(zhuǎn)包給第三人施工。

　　2、乙方應(yīng)恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。

　　八、違約責(zé)任

　　任何一方違約，對(duì)方均有權(quán)解除合同且違約方應(yīng)承擔(dān)如下責(zé)任：

　　1、執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定。

　　2、賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)損失不限于直接經(jīng)濟(jì)損失及實(shí)現(xiàn)權(quán)益所需合法費(fèi)用支出。

　　九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。

　　建設(shè)方（甲方）：________承攬方（乙方）：________

　　日期：_____________日期：_____________

【房屋施工承攬合同】相關(guān)文章：

房屋施工承攬合同10-24

承攬施工合同02-25

裝修施工承攬合同03-02

房屋裝修承攬合同03-16

工程維修承攬施工合同03-06

承攬施工合同(15篇)01-31

承攬施工合同15篇01-31

裝潢施工承攬合同模板04-28

承攬施工合同集錦15篇02-01