年裝修合同

時(shí)間：2023-02-09 08:36:23 裝修合同我要投稿

年裝修合同

　　在當(dāng)今社會(huì)，人們對(duì)合同愈發(fā)重視，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編收集整理的年裝修合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

年裝修合同

年裝修合同1

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《北京市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：(業(yè)主)_______________ 聯(lián)絡(luò)方式：______

　　承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：(施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人)_____________________

　　身份證：_____________________ 聯(lián)絡(luò)方式：__________________

　　家庭住址：___________________ 家庭固定電話：_______________

　　第一條工程概況

　　1.裝潢施工地點(diǎn)：

　　2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土;房型____房____廳____套，建筑面積約____平方米。

　　3.承包方式：清包工。

　　4.裝飾施工內(nèi)容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，窗套門(mén)套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，儲(chǔ)藏室、家具打造，清潔工程，搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于搬運(yùn)工程的補(bǔ)充約定：甲方在采購(gòu)過(guò)程中，承諾在免費(fèi)的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅(jiān)持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運(yùn)到房屋內(nèi))。

　　5.總價(jià)款：￥約____元(包括清潔費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi))，大寫(xiě)(人民幣)：____________元整。

　　以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。如甲方?jīng)Q定對(duì)該房屋初定裝修工程項(xiàng)目進(jìn)行變更，包含增加或刪減，該總價(jià)款不做變更。

　　6.工期：自____年____月____日開(kāi)工，至____年____月_____日竣工，工期_約____天(以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期，為保證施工質(zhì)量，原則上不少于以上工期，也不應(yīng)超過(guò)工期15天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時(shí)等問(wèn)題，則相應(yīng)順延竣工日期)。另，如雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，對(duì)工期的延長(zhǎng)達(dá)成一致意見(jiàn)，則按達(dá)成的統(tǒng)一意見(jiàn)執(zhí)行(如延長(zhǎng)工期后遇春節(jié)假期，甲方允許乙方春節(jié)期間停工____至____天)。

　　第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定

　　1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé)，對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方，提供材料需求，現(xiàn)場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過(guò)程中，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失，甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。

　　2.乙方在裝修過(guò)程中，需保證全程在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購(gòu)除外。如遇特殊情況，需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。

　　3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無(wú)條件更換。

　　第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。

　　2.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工，由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　4.為了保證工程的正常進(jìn)行，乙方必須至少提前一周書(shū)面向甲方提出下一工序需要購(gòu)買(mǎi)的材料的清單，以便甲方于周末采購(gòu)材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯(cuò)誤過(guò)大而導(dǎo)致的材料重新購(gòu)買(mǎi)或材料退回的交通費(fèi)用將由乙方承擔(dān)，或者由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸退回供應(yīng)商。

　　5.甲方采購(gòu)供應(yīng)的`裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 和市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程由甲方聘請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)師進(jìn)行設(shè)計(jì)，提供設(shè)計(jì)施工圖紙及特別要求(具體內(nèi)容見(jiàn)參見(jiàn)設(shè)計(jì)施工圖紙)。乙方負(fù)責(zé)按有關(guān)行業(yè)規(guī)定進(jìn)行施工。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。

　　5.在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。

　　6.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如櫥柜防火門(mén)，臺(tái)面，ppr水管等)，甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方，乙方應(yīng)予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　7.工程驗(yàn)收-甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。(參照北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》)。

　　8.工程竣工：乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并書(shū)面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)(見(jiàn)附件三《工程竣工驗(yàn)收單》)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收，須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

　　9.工程保修期三年，從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修，并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。保修期內(nèi)如屬甲方使用不當(dāng)造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費(fèi)。保修期結(jié)束后，乙方負(fù)責(zé)長(zhǎng)期為甲方提供維修服務(wù)，直至甲方重新進(jìn)行該房屋的裝修工程。

　　第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定

　　1.甲方提供的施工要求(見(jiàn)上述第三條)及與乙方協(xié)商，且施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門(mén)的裝修指南(見(jiàn)附件一)，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門(mén)提出協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后施工。

　　3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。

　　第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

　　1.工程款付款方式：經(jīng)雙方認(rèn)可，工程款付款時(shí)間表如下：

　　2.雙方款項(xiàng)往來(lái)均應(yīng)于《工程付款確認(rèn)單》簽字確認(rèn)(見(jiàn)附件四)。

　　第七條其它事項(xiàng)

　　1.甲方工作：

　　(1)甲方應(yīng)在開(kāi)工當(dāng)天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。

　　(2)做好施工中因臨時(shí)使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2.乙方工作：

　　(1)參加甲方召集的現(xiàn)場(chǎng)交底。

　　(2)全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員，乙方應(yīng)提前通知甲方，并取得甲方同意。

　　第八條違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。

　　3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　5.工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無(wú)法驗(yàn)收和損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

　　5.工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收，乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)。

　　第九條糾紛處理方式

　　因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)盡量協(xié)商�；蛉魠f(xié)商不成時(shí)，可以按照本協(xié)議約定向：

　　-北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

　　-人民法院提起訴訟。

　　第十條協(xié)議的變更和解除

　　2.施工過(guò)程中任何一方提出終止協(xié)議，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止協(xié)議協(xié)議，解除本協(xié)議。

　　3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方可以無(wú)條件提出中止協(xié)議，而無(wú)需獲得乙方的認(rèn)可。

　　第十一條附則

　　1.工程開(kāi)工前，甲方應(yīng)將房屋外門(mén)鑰匙__把交乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí)，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__套，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。

　　2.本協(xié)議簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3.本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等的法律效力。

　　第十二條協(xié)議附件

　　附件一物業(yè)管理部門(mén)的裝修指南(略)

　　附件二設(shè)計(jì)施工圖紙及要求(略)

　　附件三工程竣工驗(yàn)收單

　　附件四工程付款確認(rèn)單

　　甲方(簽字)：______ 乙方(簽字)：______

　　住址：______________ 住址：______________

　　電話：______________ 電話：______________

　　郵編：______________ 郵編：______________

　　簽訂日期：__________

　　簽訂地點(diǎn)：北京

　　附件三

　　工程竣工驗(yàn)收單

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　注：(1)分項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)定：合格打√，不合格打×，補(bǔ)驗(yàn)合格打√并簽名。

　　_______年_______月_______日

　　附件四

　　工程付款確認(rèn)單

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

年裝修合同2

　　委托方(甲方)：承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方對(duì)房屋進(jìn)行全面的裝修并立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程地點(diǎn)：。

　　二、施工時(shí)間：20年月日，竣工日期20年月日，工程總天數(shù)：天。

　　三、形式結(jié)構(gòu)：房屋，裝修面積平方米。

　　四、工程項(xiàng)目：詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容清單》。

　　五、承包方式：乙方按甲方要求必須保證裝修材料的質(zhì)量和規(guī)格，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的`雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　六、由乙方負(fù)責(zé)施工，由甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督施工。

　　七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。

　　八、工程造價(jià)：材料和裝修人工費(fèi)共計(jì)元人民幣。

　　九、付款方式：工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的20%，剩余80%尾款在20年月日之前付清，如甲方?jīng)]在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)付清尾款，甲方每天應(yīng)付每款的0。1%進(jìn)行補(bǔ)償給乙方。

　　十、付款賬號(hào)：。

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　年月日年月日

年裝修合同3

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)_________.

　　2、工程內(nèi)容及做法：詳見(jiàn)雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，雙方簽字之日起計(jì)算，并由乙方開(kāi)具工程保修單。

　　5、合同價(jià)款及付款方式：

　　本合同總價(jià)為(大寫(xiě))：_________(小寫(xiě))_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單，并將有關(guān)資料送交甲方，由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無(wú)異議視為同意，并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款，工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。

　　二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)

　　甲方：

　　1、開(kāi)工前_________天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對(duì)只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆，遮蓋，采取保護(hù)措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系;

　　4、不得變動(dòng)建筑主體或者承重結(jié)構(gòu)，如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;

　　6、對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

　　7、甲方家庭成員對(duì)工程的意見(jiàn)，均需經(jīng)過(guò)甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據(jù)施工圖紙，提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方備案認(rèn)可;

　　2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和工程成品的保護(hù)，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù);

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過(guò)程中，甲方提出修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失，延誤工期的，還應(yīng)賠償。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，并事先通知乙方，雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管，并收取一定的保管費(fèi)用，如造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、品種、等級(jí)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

　　4、乙方提供的'材料設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí)，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收

　　1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

　　2、工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分，其中對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時(shí)辦理，以便進(jìn)入下道工序施工，甲方如不能按通知時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)視作同意。工程全部結(jié)束后，乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知乙方，另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用，驗(yàn)收合格簽字后，結(jié)清工程余款，工程保修單即行生效

　　3、如未經(jīng)驗(yàn)收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗(yàn)收合格。

　　4、施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由質(zhì)檢部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到

　　使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應(yīng)根據(jù)國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部20xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”，進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測(cè)，并提供檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(20xx)17號(hào)文件精神，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)列入工程預(yù)算中，檢測(cè)結(jié)果不合格，雙方應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。

　　6、甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，并另簽補(bǔ)充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4、因乙方責(zé)任未按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　七、工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。

　　八、違約責(zé)任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見(jiàn)并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金，會(huì)付給對(duì)方，因一方擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金時(shí)，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無(wú)法履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過(guò)另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、甲方責(zé)任：

　　(1)未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備，應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　(3)工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用造成質(zhì)量問(wèn)題或損壞，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。

　　4、乙方責(zé)任

　　(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求無(wú)償修理或返工，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。

　　(3)乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等，如有損壞，應(yīng)予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款1‰的滯納金。

　　九、合同爭(zhēng)議的解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解，如調(diào)解不成的，可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。

　　十、其它約定事項(xiàng)

　　1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運(yùn)，甲方可委托乙方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保，工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖，由乙方當(dāng)場(chǎng)安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補(bǔ)充合同。

　　2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執(zhí)_________份。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_________

　　電話或手機(jī)：_________電話或手機(jī)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____

年裝修合同4

　　收包圓（級(jí)萁）：

　　癡圓（乙圓）：

　　甲、乙雙圓經(jīng)沒(méi)有戰(zhàn)洽商戰(zhàn)協(xié)商，級(jí)萁?jīng)Q定將居室拆潢收包給乙圓。為包督工程順利遏制，依照《摯人仄易遠(yuǎn)共戰(zhàn)國(guó)開(kāi)同法》及穎ヘ法律、法規(guī)的劃定，甲、乙雙圓正在劃1、志愿、協(xié)商分歧的根柢上，便居室拆潢穎ヘ手嗡，達(dá)成以下戰(zhàn)講，以便配開(kāi)依照。

　　第一條：工辰才略

　　1.工程天紙焙___________________________________

　　2.居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)，總計(jì)施工里積____________仄圓米。

　　3.施工內(nèi)容詳睹本開(kāi)同附件（一）〗砸庭拆潢施工內(nèi)容單》戰(zhàn)施工圖。

　　4.癡格式：雙圓商定回支以下第_________種格式：

　�。�1）乙圓包工、包齊數(shù)原料；

　�。�2）乙圓包工、部門(mén)包料，級(jí)萁供給部梅適料；

　�。�3）乙圓包工、級(jí)萁包齊數(shù)原料。

　　5.工潮工日期：______年______月______日

　　6.工程降成日期：______年______月______日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第兩條：工程價(jià)款

　　工程價(jià)款（金額除夜寫(xiě)）___________________元，詳睹本開(kāi)同附件（兩）〗砸庭拆潢工程質(zhì)烈に惚懟貳

　　1、原料款__________元； 2、人工費(fèi)__________元；

　　3、設(shè)念費(fèi)__________元； 4、施工渾運(yùn)費(fèi)__________元；

　　5、搬卸費(fèi)__________元； 6、管理費(fèi)__________元；

　　7、其他用度（標(biāo)明內(nèi)容）______________元。

　　第三條：量量要供

　　1.工程操做尾要原料的種類、規(guī)格、稱吸、數(shù)目，經(jīng)雙圓具名認(rèn)可。

　　2.工程驗(yàn)支尺度，雙圓贊同參照國(guó)產(chǎn)業(yè)編干劃定真止。

　　3.施工中，級(jí)萁如有特地施工項(xiàng)目或特地量量要供，雙圓應(yīng)確認(rèn)，刪減的用度，應(yīng)另簽訂補(bǔ)償開(kāi)同。

　　4.凡是由級(jí)萁自止采估閱原料、裝被霈產(chǎn)物量量由級(jí)萁自年夜；施工量量由乙圓當(dāng)真。

　　5.級(jí)萁如自票少程監(jiān)理，須正在工潮工前報(bào)告乙圓，以便于工做銜接。

　　第四條：原料供給

　　1.乙圓須寬厲依照國(guó)家穎ヘ價(jià)格條例劃定，對(duì)本開(kāi)同中所用原料一概施止稀碼標(biāo)價(jià)。級(jí)萁所供給的原料均操做于本開(kāi)同劃定的拆潢工程，非經(jīng)級(jí)萁贊同，沒(méi)有得挪做他用。乙圓如挪做他用，應(yīng)按挪用原料的單苯咱款賺償給級(jí)萁。

　　2. 乙圓供給的原料、設(shè)備如沒(méi)有搖率量量要供，或規(guī)格有好異，應(yīng)停止操做。如已操做，對(duì)工程釀秤弈義ё倬由乙圓當(dāng)真。

　　3.級(jí)萁當(dāng)真采購(gòu)供給的原料、裝被霈該當(dāng)是相宜設(shè)念要供的及格產(chǎn)物，并應(yīng)按時(shí)供給到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按耽延工期處獎(jiǎng)。原料經(jīng)乙圓驗(yàn)支后，由乙圓當(dāng)真保管，因?yàn)楸９軟](méi)有妥而組成義ё伲由乙圓當(dāng)真賺償。

　　第五條：付款格式

　　1. 開(kāi)同簽訂后，級(jí)萁即付％工程原料款戰(zhàn)施工工費(fèi)的％；當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半（年月日），級(jí)萁即第兩次付％工程原料款戰(zhàn)施工工費(fèi)的％，殘剩％悲迎級(jí)萁對(duì)工程降成驗(yàn)支后結(jié)算（注：施工工費(fèi)搜羅野生費(fèi)）。

　　2.工程施工中如有項(xiàng)目刪減或需供變更，雙圓應(yīng)簽訂補(bǔ)償開(kāi)同，并由乙圓當(dāng)真開(kāi)具施工變更令，報(bào)稿┕すぬ斕閉嬡恕

　　3.級(jí)菹蒲按本開(kāi)同規(guī)霸猶日預(yù)出工程價(jià)款的，每過(guò)期一天按已付工程價(jià)款額的1％付出給乙圓。

　　4.級(jí)萁正在居室拆潢中，如背銀止按皆冬須將按掀的憑據(jù)及相閉文件（復(fù)印件）交給乙圓。

　　第六條：工程工期

　　1.假定果乙圓啟事此提早降成，逐日按工費(fèi)的1％做為背約金獎(jiǎng)款付出給級(jí)萁，直至工費(fèi)扣完為止并賺償給級(jí)萁釀秤弈真踐經(jīng)濟(jì)義ё�。紓Rü級(jí)萁啟事此提早降成，每提早一日，以拆潢工程價(jià)款中野生費(fèi)的1％做為誤工費(fèi)付出給乙圓元。

　　2.由級(jí)萁自止遴選的`原料、裝被霈果量量沒(méi)有及格而影響工程量量和工期，其返工費(fèi)由級(jí)萁包袱，因?yàn)橐覉A施工啟事組成量質(zhì)變略冬其返工用度由乙圓包袱，工期波動(dòng)。

　　3. 正在施工中，果工程良飪標(biāo)題成績(jī)、雙圓定睹紛歧而組成罷工，均沒(méi)有按誤工或提早工期論處，雙圓應(yīng)自動(dòng)要供穎ヘ部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)和諧、措置，盡快處理膠葛，以繼絕施工。

　　4.施工中假定果級(jí)萁啟手為供重新返工的，或果級(jí)萁變動(dòng)施工內(nèi)容而耽延工期的，均需簽證，級(jí)萁須包袱齊數(shù)施工用度，如果乙圓的啟事組成返工，由乙圓包袱任務(wù)，工期波動(dòng)。

　　5.施工中，級(jí)菹蒲經(jīng)乙圓贊同，擅自報(bào)稿┕と嗽憊止變動(dòng)施工內(nèi)容所激起的良飪標(biāo)題成績(jī)戰(zhàn)耽延工期，級(jí)萁自年夜任務(wù)。

　　第七條：工程驗(yàn)支

　　1.工程量量驗(yàn)支，除藏藏工程需分段驗(yàn)支中，待工程齊數(shù)終了后，乙圓構(gòu)造級(jí)萁遏制降成驗(yàn)支。驗(yàn)支及格后雙圓操持工程結(jié)算戰(zhàn)邑蘋(píng)足絕。

　　2.乙圓報(bào)告級(jí)萁遏制工序驗(yàn)支及降成驗(yàn)支后，級(jí)萁應(yīng)正在三天內(nèi)前去驗(yàn)支，過(guò)期視為級(jí)萁自動(dòng)放棄權(quán)益并視為驗(yàn)支及格，如有標(biāo)題成績(jī)，級(jí)萁自年夜任務(wù)。級(jí)萁自止搬進(jìn)進(jìn)住，視為驗(yàn)支及格。

　　3.級(jí)萁如沒(méi)有能正在乙圓指按時(shí)限內(nèi)前去驗(yàn)支，應(yīng)實(shí)時(shí)報(bào)告乙圓，另定日期。但級(jí)萁應(yīng)認(rèn)可工序或工程的降成日期，并包袱乙圓的扼守費(fèi)戰(zhàn)相閉用度。

　　第八條：其他事項(xiàng)

　　1. 級(jí)菹棋務(wù)

　�。�1）必須供給經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)坑弈房屋仄里圖及水、電、氣線路圖，或由級(jí)萁供給房屋仄里圖及水、電、氣線路圖，并背乙圓遏制現(xiàn)場(chǎng)交底。

　　（2）兩次拆潢工程，應(yīng)齊數(shù)騰空或部門(mén)騰空房屋，斷根影響施工抵章興礙物。對(duì)只能部門(mén)騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須回支需供的保護(hù)要收，均需與乙圓操持足絕戰(zhàn)包袱用度。

　�。�3）如確侵硅供拆、改本構(gòu)筑物挨算或設(shè)備、管線，應(yīng)背地點(diǎn)天房管部門(mén)操持足絕，并包袱穎ヘ用度。施工中如需一時(shí)操做公用部位，應(yīng)背鄰里挨好召喚。

　　2.乙興棋務(wù)

　�。�1）應(yīng)自動(dòng)出示企業(yè)開(kāi)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書(shū)或施工資質(zhì)；包辦開(kāi)業(yè)員必須有法人代表的奉供證書(shū)。

　�。�2）指派為乙圓工天代表，（為木匠項(xiàng)目當(dāng)真人、為水電安拆項(xiàng)目當(dāng)真人、為水泥工項(xiàng)目當(dāng)真人、為墻里油漆工項(xiàng)目當(dāng)真人、為泛昧窗網(wǎng)安拆項(xiàng)目當(dāng)真人）當(dāng)真開(kāi)同施止，并霸營(yíng)同要供構(gòu)造施工，保量保量天按期完成施工任務(wù)。

　�。�3）當(dāng)真施工現(xiàn)場(chǎng)的安然，寬防水災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并停止果施工釀秤弈管講梗塞、滲漏水、停電、物品譽(yù)壞等事變產(chǎn)死而影響他人。萬(wàn)一產(chǎn)死，必須盡快當(dāng)真建復(fù)或賺償。

　�。�4）寬厲施止開(kāi)同，施止諾止工期，假定果提早降成，如脫料、窩工或借端誘使級(jí)萁墊資，舉查后均按背約論處。

　�。�5）正在拆潢施工范圍內(nèi)背包管建任務(wù)，保建期自工程降成級(jí)萁驗(yàn)支及格之日算起，為12個(gè)月。

　　第九條：背約任務(wù)

　　以上條目系甲、乙雙圓志愿達(dá)成，雙圓應(yīng)自發(fā)依照；如有一圓背約時(shí)，獎(jiǎng)背約圓背約金為開(kāi)同總價(jià)款的％并賺償果其背約給對(duì)圓釀秤弈真踐經(jīng)濟(jì)義ё佟

　　第十條：爭(zhēng)議處理

　　本開(kāi)同施止時(shí)期，雙圓如產(chǎn)死爭(zhēng)議，正在沒(méi)有影響工程進(jìn)度的條件下，雙圓應(yīng)協(xié)商處理。當(dāng)事人沒(méi)有愿經(jīng)過(guò)進(jìn)程協(xié)商處理，或協(xié)商處理沒(méi)有成時(shí)，可以或許依照本開(kāi)同商定背人仄易遠(yuǎn)法院提起訴訟。

　　第十一條：開(kāi)同的變更戰(zhàn)停止

　　1.開(kāi)同經(jīng)雙圓具名死效后，雙圓必須寬厲依照。任何一圓需變更開(kāi)同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙圓協(xié)商分歧后重新簽訂補(bǔ)償戰(zhàn)講。

　　2.施工進(jìn)程中任何一圓提出停止開(kāi)同，須背別的一興圃書(shū)里情支貫出，經(jīng)雙圓贊同操持渾算足絕，訂坐停止開(kāi)同戰(zhàn)講后，可視為本開(kāi)同消弭。

　　第十兩條：開(kāi)同死效

　　1.本開(kāi)同書(shū)及開(kāi)同附件，自甲、乙雙圓具名（蓋章）之日起死效。

　　2.補(bǔ)償開(kāi)同與本開(kāi)同具涌一法律效力。

　　3.本開(kāi)同書(shū)（搜羅開(kāi)同附件、補(bǔ)償開(kāi)同）一式三份，甲、乙雙圓各執(zhí)一份, 開(kāi)同搜檢處保存一份；三份具涌一法律效力。

　　級(jí)萁（業(yè)主）：（簽章）乙圓：（簽章）

　　居處天紙焙企業(yè)天紙焙

　　又編碼：又編碼：

　　工做單元：法人代表：

　　奉供代庖代庖署理人：奉供代庖代庖署理人：

　　電話：電話：

　　簽約天紙焙簽約日期：

　　開(kāi)同附件（一）〗砸庭拆潢施工內(nèi)容單》戰(zhàn)施工圖-----------略

　　開(kāi)同附件（兩）〗砸庭拆潢工程質(zhì)烈に惚懟---------------略

　　開(kāi)同附件（三）《拆建杜盡隱現(xiàn)以下十除夜偷工減料征象許鑰嚅》

　　1、乙圓許愿正在為級(jí)萁拆建時(shí)，杜盡隱現(xiàn)以下10除夜偷工減料征象：

　　1、墻里刷漆

　　乳膠漆是古晨最多睹的墻里拆潢原料，正在詳峽喋工中可以或許遏制涂刷、輥涂或噴涂。假定工人正在施工時(shí)沒(méi)有瘸碌或閉于了事，常會(huì)隱現(xiàn)渺小的色好。特地是色彩較深的乳膠漆更會(huì)呈現(xiàn)這類標(biāo)題成績(jī)。

　　2、下水管路

　　施工隊(duì)正在遏制拆建時(shí)，偶然為林Ъ費(fèi)事，將露有除夜量水泥、沙子戰(zhàn)混凝土碎塊倒進(jìn)下水講。何等做的直接了局便是寬峻梗塞下水講，組成廚房和衛(wèi)死間果下水沒(méi)有暢而跑水。又供工程雖然正在末了驗(yàn)支時(shí)出有標(biāo)題成績(jī)，但老是隱現(xiàn)下水沒(méi)有暢的標(biāo)題成績(jī)。

　　3、電線接頭

　　電工正在安拆插座、開(kāi)閉戰(zhàn)燈具時(shí)，沒(méi)有按施工要供接線。特地正在斲喪者操做一些耗電量較除夜的熱水器、空調(diào)等電器時(shí)，組成開(kāi)閉、插座收燒以致銷譽(yù)，給斲喪者帶去了很除夜的義ё佟

　　4、墻天磚展掀

　　展掀墻天磚是一個(gè)足藝性較強(qiáng)的工序。假定工人們偷工減料的話，最隨便隱現(xiàn)瓷磚空飽、對(duì)縫沒(méi)有齊等標(biāo)題成績(jī)，別抵章飯掀瓷磚用的水泥戰(zhàn)粘接劑也有講求，假定配比步璜允頤揮嗅隱現(xiàn)脫降等標(biāo)題成績(jī)。

　　5、墻里剔槽

　　暗埋管線便必須正在墻壁戰(zhàn)空中上開(kāi)槽，才氣將管線埋進(jìn)。少數(shù)工人正在遏制開(kāi)槽操縱時(shí)悍戾施工，沒(méi)有但破壞涼ㄖ啟重挨算，借有可以或許給周圍的其他管線組成譽(yù)壞。

　　6、接縫建飾

　　正在一些墻里與門(mén)、窗戶的對(duì)接處，戰(zhàn)兩種沒(méi)有開(kāi)色彩涂料對(duì)接的天圓，也正是工人們常常閉于了事的地點(diǎn)。您常常會(huì)看到乳膠漆與木做之間的涂料彼此混雜，接縫處隱細(xì)髦種標(biāo)題成績(jī)。

　　7、電線脫管

　　正在家庭拆建施工中，幾遠(yuǎn)統(tǒng)統(tǒng)電線皆是脫正在PVC管中，暗埋正在墻壁內(nèi)。是以電線脫進(jìn)PVC管后，斲喪者根柢看脖茫而且調(diào)換比較易。假定工人正在操縱中沒(méi)有瘸碌，會(huì)招致電線正在管內(nèi)扭結(jié)，組成用電隱患。假定工人故意偷工減料，便會(huì)操做帶接頭的電線或?qū)⒓背愚缇€脫正在同一根PVC管內(nèi)。

　　8、小里措置

　　所謂“小里”，便是一些斲喪者眼睛看沒(méi)有到，又沒(méi)有太寄看的小天圓，比方戶門(mén)的上沿、窗臺(tái)板的上里，熱氣罩的里里等天圓，又供工人正在那邊便會(huì)偷工減料，以致會(huì)沒(méi)有做任閡央置。

　　9、空中找仄

　　又供房屋的空中步杌仄整，正在拆建種硅供重新找仄。假定工人步杌細(xì)致或故意細(xì)制濫制，便會(huì)組成“越找越?jīng)]有仄”的標(biāo)題成績(jī)，而且施工中操做的水泥沙漿借會(huì)除夜除夜刪減空中荷載，給樓體安然帶去隱患。

　　10、基底措置

　　正在涂刷乳膠漆、展掀墻天磚之前，必定要做搖鱷底措置。又供工人正在施工時(shí)正在畝探里偷工減料，沉則組成墻里沒(méi)有仄整，乳膠漆涂刷后有色好，重則乳膠漆變色脫降，或瓷磚粘掀沒(méi)有牢。

　　2、本開(kāi)同附件三系甲、乙雙圓志愿達(dá)成；若隱現(xiàn)沙脈10除夜征象之一時(shí)，則視為乙圓背約，由乙圓霸營(yíng)同總價(jià)款的％拜托背約金并賺償給級(jí)萁釀秤弈真踐經(jīng)濟(jì)義ё佟

　　級(jí)萁（業(yè)主）：（簽章）乙圓：（簽章）

　　居處天紙焙企業(yè)天紙焙

　　又編碼：又編碼：

　　工做單元：法人代表：

　　奉供代庖代庖署理人：奉供代庖代庖署理人：

　　電話：電話：

　　簽約天紙焙簽約日期：

年裝修合同5

　　承接方(乙方)：__________

　　發(fā)包方(甲方)：__________

　　工程項(xiàng)目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況.工程地址：

　　2.居室規(guī)格：房型層(式)室廳廚衛(wèi)，總計(jì)施工面積平方米。

　　3.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件

　　(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4.委托方式：

　　5.工程開(kāi)工

　　日期：__________年__________月__________日

　　6.工程竣工

　　日期：__________年__________月__________日工程總天數(shù)：__________天

　　第二條：工程價(jià)款工程價(jià)款(金額大寫(xiě))__________元，詳見(jiàn)本合同附件

　　(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1、材料款元;

　　2、人工費(fèi)元;

　　3、設(shè)計(jì)費(fèi)元;

　　4、施工清運(yùn)費(fèi)元;

　　5、搬卸費(fèi)元;

　　6、管理費(fèi)元;

　　7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　6.款項(xiàng)劃入名稱;賬號(hào)

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用此材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。

　　甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均有乙方負(fù)責(zé)。

　　3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的'材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到場(chǎng)。

　　如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。

　　按甲方提供的材料合計(jì)金額的0%作為管理費(fèi)支付給乙方。

　　材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式.合同已經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付00%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(__________年__________月__________日)，甲方即第二次付施工費(fèi)的40%。

　　剩余0%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。

　　1.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。

　　增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。

　　2.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的%支付給乙方。

　　3.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的__________%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。

　　如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的__________%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

　　第七條：工程驗(yàn)收

　　1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。

　　第八條：其他事項(xiàng).甲方責(zé)任

　　(1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。

　　(2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。

　　對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。

　　(3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門(mén)辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

　　施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責(zé)任應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書(shū)或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書(shū)。

　　(2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　(3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。

　　萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　(4)嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　(5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為2個(gè)月。

　　第九條：違約責(zé)任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。

　　因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第十條：爭(zhēng)議解決本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的0%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。

　　甲方(業(yè)主)：__________

　　乙方：__________

　　住所__________

　　地址：__________

　　企業(yè)__________

　　地址：__________

　　郵政編碼：__________

　　工作單位：__________

　　法人代表：__________

　　委托代理人：__________

　　電話：__________

　　簽約__________

　　地址：__________

年裝修合同6

　　甲方：北京萬(wàn)科物業(yè)服務(wù)有限公司青島分公司四季花城物業(yè)服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　地址：青島市即墨鶴山路166號(hào)四季花城物業(yè)服務(wù)中心聯(lián)系電話：66093555--109

　　乙方：青島泓鑫磊建筑安裝工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙方）地址：青島市即墨大同步行街北閣開(kāi)發(fā)段45號(hào) 聯(lián)系電話：13061479177

　　為明確甲乙雙方在垃圾清運(yùn)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、合同標(biāo)的：

　　甲方四季花城項(xiàng)目?jī)?nèi) 所有業(yè)戶（含商戶）的施工裝修垃圾的清運(yùn)及消納工作。

　　二、數(shù)量及范圍：

　　裝修垃圾存放點(diǎn)，堆放的所有生活垃圾及裝修垃圾。合同期限：

　　自 20xx年 4月 1 日零時(shí)起至 20xx 年3月 31 日二十四時(shí)止。

　　三、甲方權(quán)利與義務(wù)：

　　1、甲方有權(quán)對(duì)乙方的垃圾清運(yùn)服務(wù)質(zhì)量、清運(yùn)及時(shí)性、工作方法、服務(wù)禮儀等提出要求并監(jiān)督管理；

　　2、甲方對(duì)乙方連續(xù)兩個(gè)月度垃圾清運(yùn)質(zhì)量評(píng)估（供方工作評(píng)估記分卡得分）在60分以下，甲方有權(quán)單方解除本合同并不承擔(dān)由此給乙方造成的任何損失；

　　3、甲方有權(quán)臨時(shí)通知乙方清運(yùn)垃圾；

　　4、甲方有權(quán)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況要求乙方調(diào)整清運(yùn)時(shí)間；

　　5、執(zhí)行合同過(guò)程中，如政府行政管理部門(mén)指定供方，本合同自行終止。

　　四、乙方權(quán)利與義務(wù)：

　　1、乙方負(fù)責(zé)提供清運(yùn)垃圾所需全部清運(yùn)車輛、清運(yùn)設(shè)備、清運(yùn)工具以及從事施工垃圾清運(yùn)所必須的相關(guān)物品，并自行承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用；

　　2、乙方提供清運(yùn)垃圾的機(jī)動(dòng)車及非機(jī)動(dòng)車必須為全封閉式垃圾清運(yùn)車，并確保車身潔凈，在清運(yùn)過(guò)程中無(wú)遺灑、無(wú)漏油、無(wú)異味等現(xiàn)象的發(fā)生； 3、乙方人員應(yīng)統(tǒng)一著裝并符合甲方要求；

　　4、乙方負(fù)責(zé)日常生活垃圾、裝修施工垃圾、綠化垃圾日產(chǎn)日清，并保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)、按照規(guī)定路線清運(yùn)垃圾；

　　5、乙方負(fù)責(zé)將日常生活垃圾、裝修施工垃圾、綠化垃圾運(yùn)至政府認(rèn)可的填埋場(chǎng)，并自行負(fù)責(zé)辦理準(zhǔn)運(yùn)、消納手續(xù)并承擔(dān)全部費(fèi)用；由此發(fā)生的問(wèn)題，由乙方自行解決，并自行承擔(dān)產(chǎn)生的法律責(zé)任；

　　6、乙方垃圾車停放于指定點(diǎn)，車輛干凈、擺放整齊、場(chǎng)地干凈無(wú)強(qiáng)異味。垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾桶（箱）、垃圾不得散裝，無(wú)超載、無(wú)強(qiáng)異味、無(wú)蚊蠅滋生、無(wú)污水橫流、無(wú)有礙觀瞻，外表無(wú)污跡、油跡。

　　7、乙方在清運(yùn)過(guò)程中造成甲方、業(yè)戶及公共設(shè)施設(shè)備損傷、損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償；

　　8、乙方由于清運(yùn)不及時(shí)以及清運(yùn)不符合甲方要求并給甲方造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償并同時(shí)支付與該損失數(shù)額相等的違約金；

　　9、乙方被相關(guān)部門(mén)處罰，責(zé)任及處罰費(fèi)用由乙方自行全部承擔(dān)； 10、乙方根據(jù)甲方要求及時(shí)清運(yùn)垃圾并確保生活垃圾日產(chǎn)日清，垃圾中轉(zhuǎn)站的'垃圾不得積存24小時(shí)以上；

　　11、乙方負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站內(nèi)及門(mén)前的衛(wèi)生保潔，乙方不得將垃圾存放在垃圾中轉(zhuǎn)站以外的區(qū)域；

　　12、乙方總部每月派出一名高層管理人員或質(zhì)檢人員不少于一次到本項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢并做好與甲方主管負(fù)責(zé)人的聯(lián)系工作，接受甲方的監(jiān)督。

　　13、乙方選派本項(xiàng)目的人員必須符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)用工管理規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)工資、勞保福利、社會(huì)保險(xiǎn)及意外險(xiǎn)等一切費(fèi)用，否則甲方有權(quán)要求更換不合格人員。

　　14、乙方在保證對(duì)其服務(wù)于甲方項(xiàng)目的員工進(jìn)行正常職業(yè)技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，還須對(duì)其進(jìn)行職業(yè)安全培訓(xùn)，以確�，F(xiàn)場(chǎng)工作人員的施工安全。

　　15、在合同的有效期內(nèi)，因乙方工作人員不遵守施工標(biāo)準(zhǔn)流程及國(guó)家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、部門(mén)規(guī)章以及行業(yè)規(guī)范的規(guī)定而造成員工人身、財(cái)產(chǎn)等任何損失的，由乙方獨(dú)立承擔(dān)全部責(zé)任；如因此而給甲方或第三方造成任何損失的（包括但不限于財(cái)產(chǎn)損失、公司名譽(yù)損失、人身傷害等有形及無(wú)形損害），乙方應(yīng)在法律規(guī)定及本協(xié)議約定的范圍內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　16、在合同有效期內(nèi)，因乙方違反本合同職業(yè)安全行為規(guī)定的，甲方有權(quán)利視乙方違規(guī)行為的嚴(yán)重程度對(duì)乙方處以人民幣 20xx 元至 20000 元的現(xiàn)金處罰，并有權(quán)要求乙方立即停止施工、限期整改；乙方嚴(yán)重違反本合同約定的，甲方有權(quán)單方面解除合同，并保留向乙方追償損失的權(quán)利。 17、甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)及甲方項(xiàng)目實(shí)際情況制定提供《垃圾清運(yùn)操作流程》，經(jīng)甲方審核同意后，作為本合同的附件，由乙方嚴(yán)格執(zhí)行；甲方將采取定期及不定期檢查的方式進(jìn)行監(jiān)督。

　　五、合同費(fèi)用：

　　1、總費(fèi)用：

　　建筑垃圾費(fèi)用按每立方米 28 元人民幣，按每次清運(yùn)的實(shí)際費(fèi)用支付。

　　2、支付方式：□支票 □現(xiàn)金

　　3、甲方對(duì)乙方的違約金處罰從每期應(yīng)付費(fèi)用中扣除，不足部分從下期應(yīng)付款中扣除。

　　4、支付時(shí)間：甲方根據(jù)對(duì)乙方檢查考核結(jié)果，于每次清運(yùn)后5日內(nèi)向乙方提供結(jié)算費(fèi)用數(shù)額，并于收到乙方正式發(fā)票起15日內(nèi)支付。

　　5、乙方向甲方提供開(kāi)戶銀行、賬戶名稱及賬號(hào)，如有變化，應(yīng)及時(shí)書(shū)面知會(huì)甲方，若因乙方提供內(nèi)容產(chǎn)生的責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。

　　六、其他約定

　　1、甲方違反合同，無(wú)正當(dāng)理由，未按本協(xié)議約定的服務(wù)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間向乙方支付，乙方有權(quán)要求甲方補(bǔ)交。

　　2、乙方違反本合同第五條第2款、第5款、第6款、第12款的規(guī)定，被甲方查出或引起客戶投訴的，每發(fā)生一起，甲方有權(quán)從合同款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)作為違約金，情節(jié)嚴(yán)重者加倍處罰。（見(jiàn)附件一《供方考核細(xì)則》） 3、乙方清運(yùn)垃圾要干凈、徹底，不得在現(xiàn)場(chǎng)分類或揀拾垃圾，每發(fā)生一起，甲方有權(quán)從合同款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)作為違約金。（見(jiàn)附件一）

　　4、乙方在工作區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)盜竊、打架、斗毆等違法行為，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方或他人造成的損失；同時(shí)，甲方有權(quán)扣除乙方合同總額的1－3%作為違約金。

　　5、因乙方原因造成他人人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重?fù)p害甲方聲譽(yù)的行為，乙方除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，甲方有權(quán)扣除乙方合同總額的3－5%作為違約金，

　　并有權(quán)單方解除本合同并不承擔(dān)由此造成的任何損失。

　　6、乙方違反合同，未及時(shí)清運(yùn)垃圾或者清運(yùn)垃圾不符合甲方要求的，給甲方造成影響、損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償，并同時(shí)支付與該損失數(shù)額相等的違約金，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律責(zé)任。

　　7、乙方員工在工作中所發(fā)生的工傷事故或傷及他人，責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、不可抗力

　　在本合同履行期間，當(dāng)事人一方因不可抗力，致使本合同不能履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，并在七日內(nèi)提供有效證明，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　八、本合同未盡事宜，均按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行，或由雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與合同正文具有同等法律效力。

　　九、本合同期間，甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議可協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。

　　十、本合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

　　十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　十二、合同附件與合同正文具有同等法律效力

　　附件一《供方考核細(xì)則》附件二《員工行為規(guī)范》附件三《垃圾清運(yùn)操作流程》

　　十三、甲乙雙方均已了解上述條款，無(wú)其它異議。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章） .

　　負(fù)責(zé)人（簽字）：法定代表人（簽字）：

　　時(shí)間： 20xx 年 4 月 1 日時(shí)間： 20xx 年 4 月 1日

年裝修合同7

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項(xiàng)目：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、建設(shè)部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記，并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)。

　　2.工程地址：__________________________________________________

　　3.居室規(guī)格：__________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　�、臺(tái)___室，計(jì)__________平方米;

　�、芲____廳，計(jì)__________平方米;

　�、莀____廚房，計(jì)__________平方米;

　�、萠____衛(wèi)生間，計(jì)__________平方米;

　�、蒧____陽(yáng)臺(tái)，計(jì)__________平方米;

　�、蔩_____過(guò)道，計(jì)_______平方米;

　�、似渌�(注明部位)__________，計(jì)_______平方米;

　　4.工程內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　5.委托方式：_____________________________________

　　6.工程開(kāi)工日期：_______年_______月________日

　　7.竣工日期：__________年_________月_________日

　　工程總天數(shù)：_____________天

　　第二條：工程價(jià)款

　　工程價(jià)款(金額大寫(xiě))元，詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1.材料款_______元;

　　2.人工費(fèi)_________元;

　　3.設(shè)計(jì)費(fèi)________元;

　　4.施工清運(yùn)費(fèi)_________元;

　　5.搬卸費(fèi)________元;

　　6.管理費(fèi)__________元;

　　7.稅金(3.41%)___________元;

　　8.其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_____________元;

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門(mén)：市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。

　　5.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的.裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(年月日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%.剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))

　　付款百分比按付款方式表進(jìn)行：

　　付款要求付款時(shí)間付款百分比金額：元

　　甲方：

　　乙方：

　　簽字(蓋章)：

　　年月日

年裝修合同8

　　發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　裝飾施工地點(diǎn)：

　　住房結(jié)構(gòu)：

　　房型房廳套，施工面積平方米。

　　裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　工期：

　　自________年________月________日開(kāi)工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定

　　工程總價(jià)款：￥_________元，大寫(xiě)(人民幣)：________________詳見(jiàn)本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。

　　工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時(shí)扣除

　　(2)第二次合同簽定后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)50%合計(jì)_________元

　　(3)第三次施工過(guò)程中工期進(jìn)度過(guò)半支付工程總造價(jià)40%合計(jì)_________元

　　(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%合計(jì)_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　甲方提供的材料：詳見(jiàn)合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。

　　如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　本工程執(zhí)行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30 –1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案。

　　甲方提供的`材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。

　　如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。

　　五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;

　　屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1、甲方應(yīng)在開(kāi)工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。

　　并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任

　　由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;

　　甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：________

　　電話：________

　　乙方(簽章)：________

　　電話：________

　　簽訂地點(diǎn)：________

　　簽訂日期：________年________月________日

年裝修合同9

　　上訴人（原審被告）：XX置業(yè)顧問(wèn)有限公司

　　地址：XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號(hào)

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區(qū)XX街

　　原審被告：XXA房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　地址：XX市XX區(qū)XX東路XX號(hào)

　　法定代表人：

　　上訴請(qǐng)求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項(xiàng)，改判駁回被上訴人的全部訴訟請(qǐng)求；

　　2、改判由被上訴人承擔(dān)本案一審及二審全部訴訟費(fèi)用。

　　上訴人XXV置業(yè)顧問(wèn)有限公司、XXA房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與許《委托購(gòu)房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項(xiàng)，特提起上訴，具體事實(shí)與理由如下：

　　一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項(xiàng)下的裝修咨詢義務(wù)，原審認(rèn)定事實(shí)不清。

　　首先，上訴人委托合同項(xiàng)下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù)，而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個(gè)類型的潛在客戶群，分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項(xiàng)下之圖紙，可以說(shuō)，上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務(wù)。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認(rèn)購(gòu)書(shū)、拒絕簽署正式的商品房買(mǎi)賣合同。

　　因此，上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。

　　原審法院并未對(duì)上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)定，系屬認(rèn)定事實(shí)不清。

　　二、委托購(gòu)房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯(cuò)誤，并導(dǎo)致了錯(cuò)誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)，那么，根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬……”及合同約定，上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報(bào)酬，事實(shí)上，許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報(bào)酬。因此，委托購(gòu)房及裝修咨詢合同已因相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認(rèn)定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項(xiàng)的委托關(guān)系的'情況下，逕行根據(jù)，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對(duì)方造成損失的，除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外，應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯(cuò)誤。

　　總之，上訴人認(rèn)為，原審認(rèn)定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購(gòu)房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止，上訴人獲取報(bào)酬有充分的事實(shí)與法律依據(jù)，無(wú)需向許華退還任何款項(xiàng)。請(qǐng)貴院支持上訴人的全部上訴請(qǐng)求。

　　此致

　　XX市中級(jí)人民法院

　　上訴人：XX置業(yè)顧問(wèn)有限公司

　�。ㄉw章）

　　日期：20 年月日

年裝修合同10

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規(guī)格：計(jì)***平方米。

　　3、施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程開(kāi)工日期：

　　6、工程竣工日期：

　　工程總天數(shù)：

　　第二條：工程價(jià)款

　　工程價(jià)款(金額大寫(xiě))。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見(jiàn)本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的.合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付%工程材料款和施工工費(fèi)的%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半，甲方即第二次付施工工費(fèi)的%.剩余%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見(jiàn)本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，詳見(jiàn)本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　簽約日期：

　　年月日

年裝修合同11

　　甲方：　　　　　　手機(jī)：

　　乙方：　　　　　　手機(jī)：

　　現(xiàn)甲方有新建房屋6個(gè)衛(wèi)生間(二樓3個(gè)、三樓3個(gè))需裝修，承包給乙方裝修，經(jīng)雙方現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下。

　　一、乙方先將衛(wèi)生間上面的地板磚用切割機(jī)切開(kāi)，將雜物清除。然后將衛(wèi)生間用單磚砌好。

　　二、將衛(wèi)生間內(nèi)外按原甲方已經(jīng)裝修好的衛(wèi)生間安裝好有關(guān)設(shè)施(如：便盤(pán)、下水管、地漏管等)并裝修好(6面都貼好瓷磚)。

　　三、裝修過(guò)程中，乙方要保證不損壞甲方已經(jīng)裝修好的一切建筑設(shè)施(要保證不損壞現(xiàn)有的.門(mén)、窗、地板磚、樓梯扶手、墻壁、電線、水管等)。如有損壞從工錢(qián)中扣除一切費(fèi)用。

　　四、材料由甲方提供，乙方只包做工，每個(gè)衛(wèi)生間做成功的工錢(qián)是元( 元/個(gè))，共計(jì) 所需材料乙方應(yīng)提前3天告知甲方，以便準(zhǔn)備好材料。

　　五、乙方要保證質(zhì)量，若以后出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須把問(wèn)題解決好，一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　六、乙方有義務(wù)協(xié)助做防漏水的師傅做好防水工程。提前2天告知甲方，以便通知做防漏水的師傅。

　　七、乙方有義務(wù)協(xié)助甲方和租房人做好安全和防盜工作，進(jìn)出門(mén)與租房人打聲招呼(租房人不在房屋內(nèi)，應(yīng)告知甲方，以便將門(mén)鎖好)。

　　八、工程完成后經(jīng)驗(yàn)收合格，一次付清工錢(qián)。

　　九、此合同從雙方簽字之日起生效，雙方不得反悔。

　　甲方簽字：　　　　　　乙方簽字：

年裝修合同12

　　發(fā)包人(甲方)：住址：

　　聯(lián)系電話：

　　承包人(乙方)：住址：

　　聯(lián)系電話：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)紀(jì)合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合工程的實(shí)際情況，達(dá)成如下協(xié)議。

　　一、承包工程的概況：

　　1、工程名稱：宿舍樓。

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程工期：年月日到年月日。(注明：如工程不能在工期內(nèi)完成按超期每天扣除工程全額千分之一做為超期補(bǔ)償金，超過(guò)一個(gè)月未完成工程則甲方有權(quán)終止合同并按違約處理。)

　　二、承包內(nèi)容：

　　1、施工中所需的工具、機(jī)器、模具、配套、內(nèi)外腳手架、外排、模板等。

　　2、實(shí)施內(nèi)容包括：放線定位、破樁頭、挖基回填、裝拆模、扎鐵、砌墻、內(nèi)外墻批蕩粘貼、地面鋪貼、安裝瓷盆、接通大便器、，清理施工垃圾等(按圖紙和甲方要求施工)(不包括供水、供電、乳膠漆、門(mén)窗)另外承臺(tái)、地樑、樓面攪拌費(fèi)用由乙方出。(注明：甲方要支付三千元倒水泥的費(fèi)用其于有關(guān)費(fèi)用都由乙方出)

　　3、外墻沾貼：前面貼后面貼左面貼右面貼，樓地面貼地板磚房?jī)?nèi)貼地磚及墻身貼米高瓷磚，衛(wèi)生間瓷磚貼米高，大廳、樓梯、走廊、都貼米高瓷磚。

　　三、施工質(zhì)量：必須達(dá)到鎮(zhèn)規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，各階段完工后到下一階段開(kāi)工前乙方必須進(jìn)行保證質(zhì)量檢查。在整個(gè)工程中施工單位人員一定要在工地，在施工過(guò)程中每一個(gè)部位一定要熟練工人施工不得亂叫工人進(jìn)場(chǎng)，如生手工人進(jìn)場(chǎng)搞錯(cuò)一切后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、安全責(zé)任：安全施工，乙方按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理》規(guī)定采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施承擔(dān)全部安全事故責(zé)任和因此發(fā)生的`全部費(fèi)用，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。

　　五、工程結(jié)構(gòu)：框架結(jié)構(gòu)。

　　六、付款方式：房屋倒完基礎(chǔ)和地面支付元，第二層支付元以后每一層完工支付元，砌磚每層支付元，貼好外墻支付元，貼好每一層地面與墻身瓷磚支付元，工程完工后余五千元保修金到三個(gè)月后無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題付清，其余工款裝修完工后一次付清。

　　七、在施工期間必須按圖設(shè)計(jì)和甲方要求進(jìn)行施工，甲方有權(quán)作個(gè)別位置改動(dòng)，更改大甲方應(yīng)補(bǔ)給乙方人工費(fèi)，但不能收取甲方附加費(fèi)。圖紙如要改動(dòng)個(gè)別位置，乙方必須經(jīng)甲方同意后方可施工。乙方如不按圖紙或甲方要求施工，搞錯(cuò)要返工的，返工的人工與材料費(fèi)都由乙方負(fù)責(zé)。但因甲方原因引起的返工，返工的人工與材料費(fèi)都由甲方負(fù)責(zé)。乙方在進(jìn)入工地開(kāi)工前，必須按有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，辦理與本工程有關(guān)的手續(xù)。

　　八、違約責(zé)任：甲乙雙方必須按合同辦事，因一方違約，由違約方向?qū)Ψ街Ц豆こ坛邪鼉r(jià)的15%做為違約金。

　　以上事項(xiàng)經(jīng)甲乙雙方確定簽名立即生效。一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

年裝修合同13

　　發(fā)包人(全稱)：楊應(yīng)萍

　　承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責(zé)任公司按照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠(chéng)實(shí)、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：都勻市財(cái)政局職工福利房。

　　1.2工程地點(diǎn)：原沙包堡財(cái)政所。

　　1.3工程項(xiàng)目及承包范圍：具體說(shuō)見(jiàn)《工程預(yù)算書(shū)》。

　　1.4施工日期：自20____年____月____日始，至20____年____月____日止，工期共5個(gè)月。

　　1.5工程總額：包工包料合同總造價(jià)人民幣肆拾伍萬(wàn)元整(￥450000.00元)。

　　第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內(nèi)，甲方向乙方一次性支付工程總造價(jià)的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗(yàn)收合格之日起7個(gè)自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計(jì)14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價(jià)變更，甲方應(yīng)簽定《項(xiàng)目變更單》，因此而增加的費(fèi)用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時(shí)付清款項(xiàng)，每延誤一天，乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi)，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應(yīng)付的工程款項(xiàng)，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。

　　第三條工期約定

　　3.1施工過(guò)程中，甲方要求修改較大設(shè)計(jì)方案工期順延;

　　3.2施工過(guò)程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗(yàn)收通知單》后，因故未能及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并要求復(fù)驗(yàn)的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費(fèi)。

　　第四條工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項(xiàng)目(內(nèi)容)，甲、乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;

　　第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書(shū)》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)施工材料;甲方可對(duì)裝飾飾面板等材料之顏色、花式進(jìn)行確定;對(duì)乙方所采購(gòu)材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書(shū)》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進(jìn)行施工。

　　5.3甲乙雙方按國(guó)家《工程工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收。

　　5.4竣工工程驗(yàn)收：工程施工完畢，乙方開(kāi)出《工程驗(yàn)收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收;甲方自接到《工程驗(yàn)收通知單》3日內(nèi)，須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗(yàn)收表》并辦理工程移交手續(xù)。

　　第六條工程結(jié)算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個(gè)日歷天內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》，甲方須在工程驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)。

　　6.2工程竣工驗(yàn)收合格交付使用同時(shí)乙方開(kāi)具工程質(zhì)量保修單。

　　第七條服務(wù)的約定

　　7.1工程竣工結(jié)算完畢，甲方憑乙方開(kāi)具保修單作為保修憑據(jù)。

　　7.2保修服務(wù)時(shí)間及保修金退還約定：工程竣工驗(yàn)收合格交付使用起次日的365個(gè)自然日內(nèi)，即一年。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時(shí)履行保修義務(wù)，緊急保修事項(xiàng)則應(yīng)在接到保修通知后一小時(shí)內(nèi)進(jìn)行保修，否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi)，甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無(wú)息退還質(zhì)保金。

　　7.3保修內(nèi)容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項(xiàng)目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方實(shí)行全部免費(fèi)保修;并承擔(dān)甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項(xiàng)目超過(guò)保修期的，對(duì)甲方實(shí)行優(yōu)惠有償維護(hù)，收費(fèi)內(nèi)容為：材料費(fèi)、人工費(fèi)。

　　第八條其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的'施工現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣費(fèi)由甲方承擔(dān)。

　　8.3施工期間至竣工驗(yàn)收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方概不承擔(dān)。

　　8.4施工完畢，乙方須對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對(duì)合同的履行帶來(lái)一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條爭(zhēng)議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭(zhēng)議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執(zhí)二份，具同等法律效力，雙方應(yīng)共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　簽署日期：簽署日期：

　　簽署地點(diǎn)：簽署地點(diǎn)：

年裝修合同14

　　建設(shè)單位(甲方)：___________________

　　施工單位(乙方)：________________

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)(附相關(guān)圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算一份)。

　　一、工程名稱：

　　室內(nèi)裝修及水電工程。

　　二、施工地點(diǎn)：

　　________________________________

　　三、工程內(nèi)容及工程量：

　　本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn)，施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目，則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。

　　四、工程總造價(jià)：

　　按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約：______________元大寫(xiě)：________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計(jì)算。)

　　五、付款方式：

　　甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%______________元________

　　________年_____月_____日(泥水工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的10%______________元)。

　　六、施工期限：

　　從甲方繳交工程定金并水電開(kāi)通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素，工期順延。

　　七、保修期：

　　保修為年，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞，乙方需無(wú)償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問(wèn)題，不在保修范圍之內(nèi))。

　　八、責(zé)任：

　　(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的'變更項(xiàng)目為準(zhǔn)。

　　(2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場(chǎng)以及水、電源接口(水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé))，清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)(費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé))。

　　(3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人，非經(jīng)甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　(4)如由于甲方所選購(gòu)的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的，所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　(5)工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn)，甲方不能入住，否則示為甲方驗(yàn)收合格，乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任。

　　(6)附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(水電、泥水、木工、批灰部份)

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

　　甲方：______________________

　　乙方：________

　　簽約代表：________

　　聯(lián)系電話：________

　　簽約日期：________年________月________日